人民医院新院建设工程施工合同
2024年度人民医院新医疗综合楼施工合同
2024年度人民医院新医疗综合楼施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方：人民医院1.2 乙方：X建筑工程有限公司1.3 丙方：X设计研究院第二条工程概况2.1 工程名称：2024年度人民医院新医疗综合楼施工工程2.2 工程地点：市区路号2.3 工程规模：平方米2.4 工程总投资：万元第三条合同工期3.1 工程开工日期：2024年X月X日3.2 工程竣工日期：2024年X月X日第四条工程质量标准4.1 工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准4.2 工程质量保修期限：年第五条工程造价与支付5.1 工程造价：万元5.2 支付方式：按工程进度分阶段支付5.3 支付时间：每完成一个阶段工程，经甲方验收合格后支付相应款项第六条乙方义务6.1 按合同约定完成工程设计、施工、验收等任务6.2 负责工程现场的安全管理，确保工程顺利进行6.3 按合同约定及时提供相关工程资料第七条丙方义务7.1 提供合格的工程设计方案，并负责设计变更7.2 参与工程验收，对工程质量进行评价7.3 提供技术支持，解决施工过程中遇到的技术问题第八条甲方义务8.1 提供合格的施工场地，确保工程顺利进行8.2 按时支付工程款项，保障乙方合法权益8.3 负责工程验收，对工程质量进行评价第九条违约责任9.1 乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任9.2 甲方未按时支付工程款项，应承担违约责任9.3 丙方未按合同约定提供设计方案或技术支持，应承担违约责任第十条争议解决10.1 合同履行过程中发生的争议，各方可协商解决10.2 协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1 本合同自各方签字盖章之日起生效11.2 合同的变更或解除，需经各方协商一致，并书面确认第十二条合同附件12.1 工程设计文件12.2 施工图纸12.3 相关法律法规及行业标准第十三条其他约定13.1 各方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行13.2 合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议第十四条合同份数14.1 本合同一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.2 工程地点：甲方现有土地上进行新医疗综合楼的建设，地址为市区路号。
医院房建改造施工合同模板
医院房建改造施工合同模板医院房建改造施工合同。
甲方（委托方），（以下简称甲方）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方），（以下简称乙方）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对医院进行房建改造施工，为明确双方权利义务，特签订本合同，共同遵守。
一、工程名称及位置。
1.1 工程名称，医院房建改造工程。
1.2 工程位置，（具体地址）。
二、工程内容。
2.1 甲方委托乙方进行医院房建改造工程，具体包括（列举具体改造内容）。
2.2 工程内容应符合国家相关法律法规和标准，保证施工质量。
三、工程期限。
3.1 工程期限，自（具体日期）起至（具体日期）止。
3.2 若因不可抗力等特殊情况需要延期，须提前书面通知对方并经双方协商一致。
四、工程价款及支付方式。
4.1 工程总价款为（具体金额）。
4.2 工程价款支付方式为（具体支付方式，如分期支付、一次性支付等）。
4.3 甲方应按照约定时间和方式支付工程价款，乙方应按时完成工程。
五、质量保证。
5.1 乙方承诺所提供的材料和设备符合国家相关标准，保证施工质量。
5.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修期，保证工程质量。
六、安全生产。
6.1 双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方的损失。
七、违约责任。
7.1 若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接损失。
八、争议解决。
8.1 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、其他事项。
9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《医院房建改造施工合同》，甲乙双方应严格按照合同内容执行，确保工程顺利进行。
卫生院工程施工合同模板
卫生院工程施工合同模板甲方（委托方）：（全称），地址：乙方（承包方）：（全称），地址：根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，为了明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程地址卫生院工程位于（详细地址），是由甲方承办的社会公益项目。
第二条工程内容卫生院工程包括建筑设计、土建工程、设备安装等方面的施工内容。
具体详见附件《卫生院工程施工内容清单》。
第三条工程期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工程期限为（天/月）。
工程具体开工、完工时间另行商议并载入附件。
第四条工程造价本工程总造价为人民币（大写）（小写）元整。
工程款支付方式为按进度支付，具体进度付款比例另行商议并载入附件。
第五条施工标准乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合要求。
施工过程中，如发现质量问题，乙方应及时通知甲方，并承担修复责任。
第六条管理及协调甲方应提供工程所需的必要资料、证件，并协助乙方顺利开展施工。
乙方应建立健全的施工管理体系，保证施工进度和质量。
第七条变更和索赔如因不可抗力或其他合同外的原因，需要对工程内容或工程期限进行变更，双方应友好协商并签订书面变更协议。
如需索赔，应按照合同规定的程序和时限进行索赔。
第八条安全保障乙方应对施工现场进行安全管理，保障工程施工人员和周边居民的安全。
如发生安全事故，乙方应负责赔偿并承担相应法律责任。
第九条竣工验收工程竣工后，双方应进行竣工验收。
甲方如对工程质量有异议，乙方应及时整改，直至甲方满意为止。
第十条违约责任任一方违反合同规定，或无故解除合同，应承担相应违约责任。
违约方应赔偿对方因此而造成的损失。
第十一条争议解决双方如发生合同解释、履行等问题，应友好协商解决。
协商不成的，应提交有关主管部门或仲裁机构进行仲裁。
第十二条其他事项本合同未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（委托方）：签字盖章乙方（承包方）：签字盖章日期：年月日附件：《卫生院工程施工内容清单》以上合同是双方协商一致达成的协议，自双方签字盖章之日起生效。
医院装修工程施工合同书
医院装修工程施工合同书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_____________医院（以下简称“医院”）的装修工程项目进行合作，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________医院装修工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于医院的室内装饰、电气安装、给排水及消防系统改造等。
4. 工期要求：自合同签订之日起计算，总工期不超过______天。
5. 工程质量标准：符合国家相关建筑装修质量标准及行业标准。
二、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币____________元。
2. 支付方式：- 首期款项：合同签订后一周内支付合同总额的30%。
- 进度款项：根据工程进度分阶段支付，具体比例由甲乙双方协商确定。
- 竣工款项：工程完工并通过验收后支付剩余的尾款。
三、施工管理1. 乙方应按照合同约定的时间节点，组织施工并确保工程质量。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，乙方需提供必要的协助和支持。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通，协商解决。
四、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的材料和施工质量达到国家规定的标准。
2. 工程完成后，乙方提供不少于两年的质量保修期。
3. 在保修期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，由双方另行商议补充。
医疗工程施工合同书
医疗工程施工合同书
合同范本。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承包方名称）。
鉴于甲方拟进行医疗工程项目的施工，现委托乙方进行相关工程施工，双方经友好协商，达成如下合同：
一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行医疗工程项目的施工，具体包括（具体工程内容），并按照相关法律法规和标准进行设计、施工、验收等工作。
二、工程期限。
1. 工程期限为（具体期限），自合同签订之日起计算，双方应按期完成相关工程。
三、工程费用。
1. 工程总费用为（具体金额），甲方应按照工程进度支付相关款项给乙方，具体支付方式和时间另行协商确定。
四、质量保证。
1. 乙方保证所提供的施工材料和设备符合国家标准和相关规定，保证工程施工质量符合相关要求，并承担相应的质量保修责任。
五、违约责任。
1. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他条款。
1. 其他双方协商一致的内容另行列明。
七、合同解释权。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同解释权归双方共同所有。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
以上内容经双方确认无误后生效。
合同范本专家。
[你的姓名]。
医院房屋建设施工合同
医院房屋建设施工合同
甲方：医院名称
乙方：施工公司名称
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了扩建医院房屋建设，委托乙方进行施工工作。
双方达成一致，签订本
合同。
二、具体的条款和条件
1. 乙方应按照甲方的要求，按时按质完成医院房屋建设施工工作；
2. 施工期限为XX个月，具体工期根据实际情况协商确定；
3. 施工过程中，乙方应保障施工现场的安全和环境保护；
4. 施工完成后，乙方应做好整改和验收工作；
5. 施工费用为XXXXX元，支付方式为XX%预付款，余款在工程完工后结算。
三、保密事项
双方保证在合同执行过程中不泄露对方的商业秘密和技术资料。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决或提前终止合同。
五、协议终止的条件
1. 合同期满；
2. 双方协商一致终止；
3. 发生严重违约行为。
六、违约和争议解决方式
如一方违约，应承担相应的责任。
如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕终止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
以上是医院房屋建设施工合同的具体内容，双方应严格遵守合同约定，共同完成建设工程。
愿双方合作愉快，共同发展。
医疗工程施工合同书
医疗工程施工合同书甲方：（委托人名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行医疗工程施工的相关事宜，达成如下协议，并约定履行以下条款：第一条项目概况甲方为医疗机构（具体名称），拟建设一座（医院名称）医院新楼，总建筑面积约为（数字）平方米，地点位于（详细地址），该项目包括建筑主体、消防设施、空调设备、给排水系统等配套工程。
第二条工程内容1. 根据甲方提供的设计图纸和技术要求，乙方负责对整个医疗工程进行施工，并确保质量、进度和安全。
2. 乙方应按照相关法律法规和国家标准，进行施工，保证工程的质量和安全。
3. 乙方应负责项目的全面管理，包括材料采购、施工计划制定、施工现场管理等，保证工期的进度和质量。
第三条工程质量1. 乙方承诺将对工程的每一道工序进行严格把关，确保工程的质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 如发现工程质量存在问题，乙方应立即进行整改，并承担相关责任。
第四条工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期要求，保证工程按时完工。
2. 如由于乙方原因导致工程进度延误，乙方应赔偿甲方因此造成的一切损失。
第五条施工期间安全1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，严禁违章操作，确保施工期间的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的损失。
第六条合同价款1. 根据工程量清单和报价单，双方约定本次医疗工程的施工总价为（数字）万元，包含工程造价、税费及管理费用等。
2. 乙方应在工程完工验收通过后，由甲方在（时间）内支付全部款项。
第七条竣工验收1. 工程完工后，乙方应邀请甲方进行验收，确保工程符合设计要求和技术标准。
2. 如甲方发现工程存在问题，乙方应按要求进行整改，直至符合甲方的要求为止。
第八条保修期1. 工程竣工验收通过后，乙方应提供（数字）年的保修期，期间内对工程出现问题提供免费维修服务。
工程施工合同例文(5篇)
工程施工合同例文建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。
5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。
6、工程质量：合格。
7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。
二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。
2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。
按照相关规定要求办理审批手续。
3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。
三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。
2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。
3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。
2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。
五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。
3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。
六、质量保证期：本工程质保期六个月。
质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。
七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。
3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。
4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。
八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。
未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2013-0201建设工程施工合同（浙江省安吉县第三人民医院新院建设工程）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局建设工程施工合同（GF-2013-0201 ）第一节合同协议书发包人（全称）：安吉引谦投资管理有限公司承包人（全称）：浙江旭昱建设有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省安吉县第三人民医院新院建设工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：浙江省安吉县第三人民医院新院建设工程2. 工程地点：浙江省安吉县孝丰镇306省道北侧，南淡竹路以东，西灵龙南路以南，北云鸿塔路以西地块。
3. 工程立项批准文号：/4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：1号楼医疗综合楼（含门诊楼、医技楼）、2#后勤楼及连廊、4#生活垃圾房、医疗废弃间、门卫等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：包括土建、水电安装、消防及地下室通风工程，但不含二次装修、室外附属及绿化、弱电智能化、暖通等。
详见图纸及工程预算。
二、合同工期计划开工日期：2015 年12 月1 日。
计划竣工日期：2016 年9 _________ 月30 日。
工期总日历天数：304天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合符合国家验收规范的合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币（大写）捌仟贰佰玖拾玖万壹仟捌佰陆拾贰元整（弱2991862元）;其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（丫元）（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（丫元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（丫元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（丫元）；2. 合同价格形式： _可调合同 _。
五、项目经理承包人项目经理：陈剑超。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于2015 年12 月J_日签订。
十、签订地点本合同在浙江海宁签订。
十^一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自签字并盖章生效。
十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。
发包人：（公章）承包人：（公章）第二节通用合同条款(略)第三节专用合同条款1. 一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件及招标补充文件、工程量清单或预算书、投标报价文件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：______________________________________________________________ ；资质类别和等级：____________________________________________________ ；联系电话：__________________________________________________________ ；电子信箱：_通信地址：__________________________________________________________ 。
1.1.2.5 设计人：名称：_____________ _____________ ；资质类别和等级：_____________________________________________________ ；联系电话：___________________________________________________________ ；电子信箱：_通信地址：___________________________________________________________ 。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：________________________________ 。
1.1.3.9 永久占地包括：设计范围内的工程建设区域。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：省、__________1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范, 包括《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006 ),若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：_/ _______ ；发包人提供国外标准、规范的份数：_/ ________ ；发包人提供国外标准、规范的名称：_/ ______ 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_/—。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合__________________________________________________________________________其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项目合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签约后7日历天内；发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供施工图纸共7套（不包括今后需要有承包人绘制的竣工图）。
施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工______________________ 本费后提供承包人要求增加的图纸。
使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：仝空施丁一图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：修匸的川工勿织歯I、工桿曲工总进直1划、匕型川工方案；承包人提供的文件的期限为：_承包人提供的文件的数量为：凹骨；承包人提供的文件的形式为：纸质文件4份，及电子文件1份；发包人审批承包人文件的期限：60 。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在_~L_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人住所地；发包人指定的接收人为：_________________________________________________ ；承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 _______________ ；承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 _______________ ；监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 _______________ ；监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 _______________ ；1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：根忻返门条隸。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按项目用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无_。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条_______________________ 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式按通_用条款。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，但不调整签约合同价格。
①发包人提供的工程量清单有数量误差，除以下情况外，执行合同原有的价格（即承包人的投标报价）：合同金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价, ____________________________________________________________________________________ 经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据，最终结算以审计为准。
②发包人提供的工程量清单项目漏项，其相应单价的确定方法为：1、合同中已有适用于变更的价格，可按合同已有的价格计算变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。
合同中已有的价格或类似价格高于市场信息价格的，按不超过市场信息价格计算。
2、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位根据原投标价款组价原则，市场______________________ 实际情况及相关计价依据提出变更价格，主要材料应注明产地、品牌、规格和组价依据，并由监理复核，经建设单位审核后确认。