防雷设施安装工程施工合同协议书范本模板
防雷安装工程施工合同样板
防雷安装工程施工合同样板1. 合同背景2. 合同内容2.1 项目简介甲方承包了某建筑项目的防雷安装工程，并委托乙方进行施工。
具体项目信息如下：•项目名称：【项目名称】•项目地质：【项目地质】•项目规模：【项目规模】2.2 工程范围•安装闪电接地装置•安装避雷针•安装防雷装置2.3 工期安排根据项目的具体情况，双方商定工程的开始和结束时间。
工期安排如下：•工程开始日期：【开始日期】•工程结束日期：【结束日期】2.4 施工要求•严格遵守相关法律法规和标准规范•使用符合质量要求的材料和设备•施工过程中保证安全，防止发生意外事故•确保施工质量符合要求，并提供相关验收报告3. 合同条款3.1 工程费用甲方向乙方支付的工程费用为【费用金额】。
支付方式和时间安排如下：•预付款：【预付款金额】，在合同签订后【天数】天内支付。
•进度款：【进度款金额】，根据工程进度，协议支付。
•最终结算款：【最终结算款金额】，工程竣工后【天数】天内支付。
3.2 材料采购乙方负责采购施工所需的材料，乙方需保证所采购材料的质量和合规性。
如发生材料质量问题，乙方需承担相应的责任。
3.3 合同解除和违约责任双方应严格履行合同约定的义务。
如其中一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任。
双方协商一致，可以解除合同。
3.4 保密责任双方在合作期间，应对彼此了解到的商业和技术信息保密。
未经对方同意，不得向第三方披露或使用。
4. 合同生效和补充条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同的补充、修改或解释应经双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）：_______________________ 日期：__________________ 乙方（盖章）：_______________________ 日期：__________________（注意：此合同样板仅作参考，具体情况请根据实际情况进行调整。
）。
防雷安装合同范本
防雷安装合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 电话：[甲方电话] 邮箱：[甲方邮箱]乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 电话：[乙方电话] 邮箱：[乙方邮箱]一、合同背景根据甲、乙双方的协商，甲方有意进行防雷设备的安装，为了明确双方的权益和责任，特订立本合同。
二、安装范围1.甲方委托乙方负责防雷设备的设计、供应、安装和调试，具体安装范围包括但不限于甲方建筑物、设备、电力线路等。
2.乙方应根据甲方的实际情况，提供适当的防雷设备，并确保其符合国家相关标准。
三、工程进度及验收1.乙方应按照双方约定的进度进行工程施工，保证工程质量和进度。
2.工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
若发现不符合合同约定或存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任，直至符合验收标准为止。
3.甲方应在工程竣工后七个工作日内进行验收，并及时书面告知乙方验收结果。
四、合同价格及付款方式1.本合同工程总价为人民币[合同总价]元（大写：人民币[大写合同总价]元）。
2.付款方式及进度：–甲方应在签订合同后的三个工作日内支付合同总价款项的30%作为预付款。
–工程完成后，经甲方验收，符合约定标准后，甲方应支付剩余合同总价款项的70%。
3.付款方式为银行转账，乙方提供有效的收款账户信息。
五、工程保修1.乙方向甲方提供一年的免费保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。
2.在保修期内，若发生与乙方工程质量有关的故障或损坏，乙方应及时进行维修或更换，并承担相应费用。
3.保修期外，如甲方需维修或更换设备，需要支付乙方相应的维修或更换费用。
六、违约责任1.甲、乙双方应严格履行合同约定的各项义务，如发生违约行为，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
2.若发生不可抗力等无法预见、无法避免的情况，导致无法履行合同的一方应及时通知对方，并尽力减少损失。
七、争议解决1.如发生本合同履行过程中的争议或纠纷，甲、乙双方应通过友好协商解决。
2.若协商不成，任何一方均可向相关法院提起诉讼。
防雷安装协议书
防雷安装协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要在指定地点安装防雷设施，乙方具备相应的资质和能力进行防雷设施的安装工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就防雷设施安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于防雷接地系统、防雷引下线、防雷避雷针、防雷浪涌保护器等的安装与调试。
第二条工程质量与标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）等相关标准。
2.2 乙方应提供符合国家标准的防雷产品，并保证其性能稳定、安全可靠。
第三条工程期限3.1 本工程自合同签订之日起，乙方应在____天内完成所有安装工作。
3.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，并相应调整工程期限。
第四条工程费用及支付方式4.1 工程总费用为人民币____元，包括材料费、人工费、运输费等。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付工程预付款____元。
4.3 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
第五条工程验收5.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，如验收合格，双方应签署验收合格证明。
5.3 如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新组织验收。
第六条工程保修6.1 乙方对安装的防雷设施提供____年的保修期，自工程验收合格之日起算。
6.2 在保修期内，如因乙方施工或材料质量问题导致防雷设施损坏，乙方应负责免费维修或更换。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款项，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
防雷工程合同范本(7篇)
防雷工程合同范本为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《____市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：一、甲方负责对乙方____项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明)，并填写申请表。
甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。
此表是防雷工程验收的重要依据。
预计施工监审时间为：_______________________。
四、根据____市物价局文件(渝价[____]4____号)规定，乙方应缴纳：1、图纸设计审核费____元。
(工程预算的____‰)2、施工监审费____元。
(每次____元)两项费用总计____元(大写____万____仟____佰____拾____元)。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《____市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方(签章)：__________乙方：______________年____月____日防雷工程合同范本（二）建设(发包)单位：____单位施工(承包)单位：____防雷技术有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就____系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1、1工程名称：____防雷工程。
1、2工程地点：____企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3工程内容：____研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
防雷安装工程施工合同正规范本(通用版)
防雷安装工程施工合同一、合同背景本合同是由甲方（承包方）与乙方（发包方）就防雷安装工程施工事项达成协议，以明确双方责任和权益。
二、合同内容1.项目名称：防雷安装工程2.施工范围：–安装防雷装置：根据乙方需求，甲方将设计、采购、安装防雷装置，以有效保护乙方设施免受雷电损害。
–施工监理：甲方将派遣合格的工程师在施工现场进行监理，确保施工质量和进度符合乙方要求。
–施工材料供应：甲方将负责提供符合标准的防雷安装施工所需材料。
3.工期：–开工时间：本合同自双方签署之日起生效，双方应尽快协商并确定实际开工日期。
–竣工时间：乙方要求工程竣工日期为合同生效之日起120日内完成工程建设。
4.施工费用与付款：–总工程造价：本工程的总造价为RMB（人民币）x元，包括劳务费、材料费、设备费等。
–付款方式：乙方在接受工程完工验收后，按合同总造价的三分之一支付首款；剩余款项分四次支付，每次支付的金额为总造价的四分之一，分别在工程到达30%、60%、90%、100%时支付。
–付款期限：乙方应在收到甲方开具的发票后15个工作日内付款，逾期支付应支付违约金。
5.质量保证–施工质量：甲方保证按照国家标准和乙方要求进行施工，确保工程质量符合相关法规和标准要求。
–保修期：甲方提供乙方工程竣工验收合格后的保修期，为合同签订日起一年，期间内甲方对已完成的工程进行无偿维修。
6.违约责任–甲方违约：如甲方未能按照合同约定完成工程建设或履行其他义务，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任，同时可以追究其相应的经济赔偿责任。
–乙方违约：如乙方未能按照合同约定支付工程款项或其他违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同，同时保留追究其经济赔偿责任的权利。
7.变更和解决争议–双方协商变更：如双方需求发生变化，须书面协商并经双方签字确认后方可进行相应工程变更。
–争议解决：如因合同履行过程中发生争议，双方应先行协商解决。
协商不成时，应提交有管辖权的人民法院解决。
防雷施工合同范本3篇
防雷施工合同范本3篇篇一防雷施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行防雷设施的施工，为确保双方的权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、合同主体1.1 甲方名称：____________________1.2 乙方名称：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程内容：防雷设施的设计、施工及验收【防雷设施：指为防止雷电灾害而采取的各种技术措施，包括避雷针、避雷带、避雷网、接地装置等】。
三、合同工期3.1 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
四、合同金额4.1 合同总价：人民币【币种】（大写）：____元整（小写）：____元。
五、支付方式5.1.1 合同签订后7日内，支付合同总价款的20%作为预付款；5.1.2 工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；5.1.3 工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；5.1.4 工程验收合格后，支付合同总价款的20%。
六、质量标准6.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量【工程质量：指施工过程中所形成的实体质量，包括施工材料、施工工艺、施工质量等】。
七、安全生产7.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全【安全生产：指在施工过程中，采取措施预防事故的发生，保障人员生命安全和财产安全】。
八、工程变更8.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
九、合同解除与终止9.1.1 双方协商一致；9.1.2 不可抗力因素导致合同无法履行；9.1.3 乙方未按照合同约定完成工程，经甲方催告后仍未改正。
十、争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定11.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；11.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；11.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
雷电防护工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行雷电防护工程的建设，乙方具备相关施工资质和技术能力，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：雷电防护工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括雷电防护系统的设计、施工、验收及售后服务等。
4. 工程期限：自合同签订之日起______日内完成。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工图纸及工程量清单，甲方支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的10%作为质保金，质保期为______年。
三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及设计要求，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。
3. 乙方应保证施工现场安全，遵守国家有关法律法规，确保施工过程中不发生安全事故。
四、验收与保修1. 工程竣工后，甲方应组织验收，验收合格后，双方签订竣工验收报告。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定提供______年的免费保修服务。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付______的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付______的违约金。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________附件：1. 施工图纸及设计要求2. 工程量清单3. 相关法律法规文件第2篇甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行雷电防护工程施工事宜，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地址：___________3. 工程内容：雷电防护工程，包括防雷装置设计、安装、调试、验收等。
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供防雷工程服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方向甲方提供包括但不限于防雷设施的设计、安装、检测、维护等服务。
具体内容包含但不限于避雷网建设、防雷设备选型及安装、防雷系统调试与检测等。
2. 服务范围涵盖所有甲方指定的建筑物、设施及户外设备，包括但不限于楼宇、厂房、户外广告牌等。
二、服务期限本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
合同期满后如需继续合作，双方应另行签订服务合同。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用总计为人民币[金额汉字大写及数字小写]（含税价）。
费用明细包括但不限于设计费、材料费、人工费、检测费等。
具体费用明细及支付方式由双方另行签订补充协议确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付服务费用。
乙方完成阶段性工作后，提交相应的结算报告及发票，甲方审核无误后支付相应款项。
四、服务质量与标准1. 乙方应确保提供的防雷工程服务符合国家及地方相关标准规范，确保甲方设施的安全。
2. 乙方应定期对甲方设施进行防雷检测，发现问题及时通知甲方并采取措施处理。
3. 乙方提供的服务应满足甲方的合理需求，确保服务质量。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 若一方未按照本合同约定履行义务，视为违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方提供的服务导致甲方设施遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：____________ 防雷设施安装工程施工合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日
委托单位：（甲方）_________________________________
施工单位：（乙方）_________________________________
委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。
第一条：工程名称：__________________________________
第二条：工程地点：__________________________________
第三条：防雷项目的名称和内容：根据工程清单及现场实际情况进行施工，达到有关标准，对甲方指定设备进行有效防雷保护。
第四条：本工程预算总价款人民币________ 元，人民币大写：________________ 元整。
工程款支付方式：本工程施工前甲方支付50%工程款，工程竣工后，经甲、乙双方共同验收。
通
过后7 日内支付合同款的45%，5%尾款待工程验收一年内付清。
第五条：施工工期：
工程开工日期：自工地具备施工条件后施工人员进驻工地，总工期预计 ___________ 天。
施工期间如发生不可抗拒的情况时，工期另行确定。
第六条：双方的主要责任：
一、甲方责任
1、办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物，完善必要的施工条件及停电等工作。
2、派出甲方代表向施工人员介绍：防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的
有关注意事项、协调工程进度，检查隐蔽工程和办理工程中间的交接验收和签证。
二、乙方责任
1、负责工程预算书的编制、材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的准备工作。
2、严格执行施工技术要求，确保工程质量，按合同规定的时间竣工。
3、质保期：保质期 1 年；保修期内对工程范围内的设备出现质量问题免费维修。
第七条：违约责任勘查：
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如已开工，乙方不予退还甲方所付的工程费。
2、施工期间因停电、门锁不能开启等原因，造成工期延误，如非乙方原因，工期相应顺延。
3、在特殊情况下，导致合同无法履行或履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方及时协商解决，协商不成时可依法向当地人民法院起诉。
4、甲方逾期付款的，每逾期一日应向乙方支付合同价款的千分之五的违约金。
5、乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付合同价款的千分之五的违约金。
第八条：其他：
1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同共_______ 份，甲方执________ 份，乙方执________ 份。
第九条：本合同在双方签字盖章后生效。
委托单位名称：法定代表人：日期：施工单位名称
法定代表人：。