风力发电基础工程承包合同书
风力发电基础施工合同范本
风力发电基础施工合同范本
甲方：（施工单位）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（被委托方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为了完成风力发电基础施工项目，特订立本合同，共同遵守以下条款：
一、项目内容：甲方委托乙方进行风力发电基础施工项目，具体包括施工准备、机械设备搭建、基础施工、安装调试等工作。
二、工期及报酬：本项目的工期为（具体天数/日期），乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并在验收合格后领取报酬。
报酬总额为（具体金额）。
三、质量标准：乙方应按照相关技术规范和甲方要求进行施工，保证施工质量符合相关标准，并承担由于施工质量问题所导致的责任。
四、安全责任：在施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，确保施工场地的安全，并对施工期间可能造成的人身和财产损失承担相应责任。
五、合同解除：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风力发电底坐基础承包合同8篇
风力发电底坐基础承包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设风力发电底座基础工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本工程达成如下承包协议：一、工程概况1. 工程名称：风力发电底坐基础工程。
2. 工程地点：具体地点由甲方指定。
3. 承包范围：风力发电底座基础的施工，包括但不限于挖掘、混凝土浇筑、钢筋加工安装等。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购所需材料并施工完成。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
该总价已包含工程所需的材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。
（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完工。
2. 工程质量应达到国家相关标准，并通过甲方的验收。
3. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应制定安全施工方案，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、保修条款1. 保修期限：工程验收合格后，乙方应提供至少________年的保修期。
2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付甲方违约金。
2. 如因乙方原因造成工程质量不达标，乙方应负责返工并承担相应费用。
3. 如因甲方原因造成乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。
八、其他约定事项1. 本工程禁止转包，如发现转包行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
2023风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同正规范本(通用版)
风力发电基础劳务分包合同合同背景本合同由甲方（简称“发电公司”）和乙方（简称“分包商”）订立，双方根据相关法律法规的要求，就风力发电基础劳务分包事宜达成协议。
一、合同目的本合同的目的是为了确保风力发电项目的顺利进行，规范双方的权利和义务，明确劳务分包工作的范围、质量要求和支付方式。
二、分包工作内容2.1 基础工程设计与施工分包商负责根据发电公司提供的风力发电项目基础设计方案，进行基础工程的详细设计和施工。
2.2 工程设备安装与调试分包商负责根据发电公司提供的设备安装方案，进行设备的安装与调试工作，确保设备能够正常运行。
2.3 资料报告编制根据风力发电项目的要求，分包商负责编制相应的资料报告，包括设计报告、施工报告和安装调试报告等，并按照规定提交给发电公司。
三、工作要求和质量标准3.1 工作要求分包商应按照合同约定的时间节点，完成分包工作内容，并确保工程进度和质量符合相关标准和规定。
3.2 质量标准分包商在进行基础工程设计、施工、设备安装和调试工作时，必须符合国家相关技术标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求并能够长期稳定运行。
四、工程款支付方式4.1 预付款发电公司应在合同签订后的5个工作日内向分包商支付合同总金额的30%作为预付款。
4.2 进度款分包商应按照工程进度，在完成工程的不同阶段后，向发电公司提出相应的进度款申请。
发电公司应在收到申请后的10个工作日内支付对应的进度款。
4.3 最终结算款工程完成后，分包商应向发电公司提交最终结算申请，并提供相关的工程验收资料。
发电公司将在收到申请及资料后的10个工作日内进行最终结算，并支付剩余的金额。
五、双方权利和义务5.1 发电公司的权利和义务发电公司有权监督分包商的工作进程，对工作质量进行检查和评估。
发电公司有义务提供风力发电项目的相关设计方案和设备安装方案，以及必要的技术支持。
5.2 分包商的权利和义务分包商有权按照合同约定的范围和时间进行分包工作，有权提出工程进度款申请和最终结算款申请。
风力发电箱变基础合同范本
风力发电箱变基础合同范本1. 引言本合同是由甲方（下称乙方）与乙方（下称甲方）就风力发电箱变基础建设项目签订的法律文件。
双方经协商一致，同意按照以下条款履行合同义务。
2. 合同目的本合同的目的是确保风力发电箱变基础建设项目顺利进行，明确各方的权利义务，保障项目的质量、进度和安全。
3. 合同条款3.1 项目概述乙方作为风力发电箱变基础建设项目的承包商，负责项目的设计、施工和验收。
项目概述如下：•项目名称：风力发电箱变基础建设项目•项目地点：（填写具体地点）•项目规模：（填写规模）•项目工期：（填写工期）3.2 付款方式3.2.1 乙方应在项目签署后5个工作日内，向甲方提供项目预算和付款计划。
双方根据预算和计划进行协商，并签订付款协议。
3.2.2 甲方应按照付款协议中约定的时间和金额，按进度支付款项给乙方。
3.3 设计与施工标准3.3.1 设计标准：乙方应按照国家相关风力发电设备设计标准和规范，以及甲方要求的设计指南进行设计。
3.3.2 施工标准：乙方应按照国家相关建设和施工标准，以及甲方要求的施工图纸进行施工。
3.4 工程质量与验收3.4.1 乙方应保证工程质量符合设计要求和施工标准，并承担因质量问题引起的责任。
3.4.2 甲方应按照国家相关规定对项目进行验收，验收合格后方可支付最后一期款项给乙方。
3.5 项目变更和延期3.5.1 任何对项目范围、设计或施工的变更，都应经双方书面协商，并签订变更协议。
3.5.2 如果项目因不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工期。
3.6 知识产权与保密3.6.1 乙方在项目中产生的设计图纸、施工资料等知识产权归甲方所有。
3.6.2 双方应对项目中涉及的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。
3.7 违约责任3.7.1 如果任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额双方另行商定。
3.7.2 如果违约方的违约行为给对方造成了经济损失，违约方还应承担赔偿责任。
风电基础总承包合同8篇
风电基础总承包合同8篇篇1合同编号：XXXX-XXXXXX甲方（发包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________ 承包方资质证明文件编号及等级：___________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：___________________ 电子邮箱：___________________ 鉴于甲方拟建设风电项目，现委托乙方承担风电基础总承包工程。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同工程为风电基础工程总承包项目，具体内容包括但不限于风电基础设计、施工、调试等全过程服务。
工程地点位于_______，承包范围包括但不限于以下内容：（详细列举承包范围）。
二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_______元整（小写_______元），该总价包括工程所需的劳务费用、材料费用等全部费用。
具体支付方式如下：（详细列举支付方式）。
三、工程期限本工程自本合同签订之日起开始实施，具体开工日期及工期计划按照双方书面确认的施工计划执行。
承包方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期时，应及时通知发包方并征得发包方同意。
四、工程质量与验收承包方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
工程完工后，承包方应及时组织验收并向发包方提交完整的验收资料。
发包方应在收到验收资料后的合理时间内组织验收。
如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改并承担相应费用。
风力发电工程总包合同三篇
风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。
第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。
第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。
4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。
第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2023最新风力发电基础合同 风电合同版本正规范本(通用版)
最新风力发电基础合同风电合同版本1. 引言本合同旨在规定风力发电项目的基础合作条款，包括合作方之间的权益和责任，以及项目的实施和交付方式。
本合同适用于风力发电项目的建设、运营和维护阶段。
2. 合同双方2.1 甲方甲方为风力发电项目的业主，具备相应的资质和资源，负责项目的投资和监管。
2.2 乙方乙方为风力发电项目的运营商，具备相应的技术能力和经验，负责项目的建设、运营和维护。
3. 项目描述风力发电项目的详细描述，包括项目的位置、装机容量、预计发电量和项目实施计划等。
4.1 项目责任4.1.1 甲方责任：甲方负责提供项目所需的土地和相关手续，包括土地使用权、规划许可等。
4.1.2 乙方责任：乙方负责项目的建设、安装和运营，并保证项目按时交付。
4.2 合同期限本合同的有效期为 [合同起始日期] 至 [合同结束日期]。
4.3 项目费用4.3.1 甲方负责项目的投资和建设费用，包括设备采购、土地租赁等。
4.3.2 乙方负责项目的运营和维护费用，包括设备维修、人员培训等。
4.4 知识产权甲方拥有项目的知识产权，并保留对相关技术的所有权。
4.5 保密条款合同双方保证不向第三方透露合同中的商业机密和技术细节。
4.6.1 合同双方一致同意终止合同的，应提前 [提前通知期限]向对方发出书面通知。
4.6.2 在情况下，任何一方有权单方面终止本合同：•对方违反本合同条款并在接到书面通知后没有采取合理纠正措施；•对方严重违反合同条款，使得合同无法履行；•发生不可抗力事件，严重影响合同履行。
4.7 法律适用和争议解决本合同受 [适用法律] 的管辖。
若双方发生争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可以提交至所在地有管辖权的仲裁机构仲裁。
5. 其他条款本合同的其他条款，包括变更、通知、解释权等。
是最新风力发电基础合同的文档，请根据实际情况对合同条款进行详细修改和补充，以确保各方权益和责任的合理规定。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1风电基础劳务分包合同一、基本情况风电基础劳务分包合同是为了规范风电项目建设中的基础施工分包行为，保障风电项目的顺利进行，确保施工质量和安全，制定的合同格式。
风电基础劳务分包合同由风电项目的业主和劳务分包方签订，约定了双方在风电项目基础施工中的权益和义务。
二、合同内容1. 合同双方及联系方式：列明合同的签订方，包括风电项目的业主及劳务分包方，以及双方的联系方式。
2. 项目描述：对风电项目的基础施工内容进行详细描述，包括工程规模、施工进度、质量要求等。
3. 分包内容：明确劳务分包方的分包内容，包括施工内容、施工范围、施工条件等。
4. 合同期限：约定风电基础劳务分包的合同期限，包括开始时间、结束时间及工期。
5. 施工标准：规定基础施工的相关标准和要求，确保施工质量和安全。
6. 施工准备：约定基础施工前的准备工作，包括设计、进场条件、材料准备等。
7. 施工方式：约定基础施工的具体方式和方法，包括施工顺序、设备使用等。
8. 施工进度：约定基础施工的进度计划，包括施工周期、进度安排等。
9. 施工质量：规定基础施工的质量要求，包括验收标准、质量保证等。
10. 施工安全：约定基础施工的安全措施，包括职工安全、设备安全等。
11. 施工人员：确定基础施工所需的人员数量及技术要求，保障施工人员的素质和能力。
12. 施工设备：约定基础施工所需的设备及材料，确保施工现场的正常运作。
13. 管理责任：明确风电项目的业主和劳务分包方的管理责任，保障项目的顺利进行。
14. 合同变更：约定合同变更的方式和程序，确保合同的有效性和适应性。
15. 合同解除：规定合同解除的情况和程序，保障双方的权益和义务。
16. 其他约定：列明其他双方需要约定的内容，确保合同的完整性和一致性。
三、合同履行风电基础劳务分包合同的履行，需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行。
风电项目的业主应负责对基础施工的质量和安全进行监督和管理，确保施工工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电基础工程承包合同书
甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司
乙方：松原市市政建设有限责任公司
经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。
双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。
—、工程概况：
1、工程地点：巴彦县巴彦港镇
2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程
3、工程规模：50台机组
4、土建工程：约人民币10亿元
5、承包方式：包工包料
6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开
挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。
基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日
三、质量要求：合格
四、结算方式：
1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。
2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。
3、该基础项目利润按定额中限进行结算。
4、甲方按结算总造价下浮5个点。
五、付款方式：
甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。
待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度
计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。
工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定
再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。
六、合同履约金：
合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银
行签订保证金封存及启封协议。
保证金封存日期不超过60天，（包括21天招标办理的规定日期，28天的施工日期），如甲方在乙方封款之日起30天内不开工，由银行负责将保证金直接退还乙方，甲方不得干预，如因甲方干预银行不按时退回保证金，甲方承担自圭寸款之日起的壹仟万元的利息及违约金，违约金按银
行规定的滞纳金计算。
并甲方必须无条件沟通银行退回乙方保证金。
七、甲乙双方权利和义务：
（一）甲方的权利和义务
1、甲方负责办理前期手续，地质资料、规划标点、图纸、
水、电、和现场的三通一平。
2、组织三方进行图纸会审和技术交底及施工的相关资料，
并向乙方介绍该基础工程的技术要求和操作规程。
3、甲方必须保证水、电和施工所需的必备设施，要有充足
的资金保证该工程的供应以免影响工程进度，如出现资金链断裂
影响工程施工所造成的损失由甲方负责。
4、甲方必须保证按时按期付款，否则，乙方有权停止该工程的施工，停工期间的经济损失由甲方负担。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责办理该工程的招投标的相关手续，按时完成该
基础工程，做好人工、材料、机械、设备及统计报表。
2、服从四方代表及现场监理的指挥，严格遵守施工现场的
一切规章制度，在施工中坚持以人为本、注意安全、杜绝一切人身伤
亡事故。
3、搞好文明施工，安全措施的管理，并随时接受上级行业部门的检查，由于措施不力责任由乙方自行承担。
4、保证工程质量，在施工中严格执行现场的有关技术要求，严格执行操作规程，杜绝违规操作。
5、组织好人员材料、机械设备在施工中需求，保证不因以上原因影响正常施工。
6、在施工中的一切人伤事故由乙方自行承担经济负担。
但因甲方在施工过程中的指挥不当和零星人的调遣过程中出现的人伤事故由甲方承担相应的责任和经济赔偿，
八、违约责任
1甲方出现手续不全，上级阻止施工或停电、水等，设计的变更没有及时调整造成的停工所造成的损失由甲方承担。
2、施工中出现资金链断裂，一切损失由甲方负责并赔偿乙方的经济损失。
3、甲乙双方不得以任何借口终止合同，如单方终止合同由终止方赔偿对方的经济损失。
4、在甲方按时拨付工程款的同时，乙方必须保证工程资金专款专用。
如果出现资金外流乙方将承担甲方全部损失。
5、在甲方保证按月拨付工程款的同时，乙方必须按月发放工人工资，如乙方因拖欠工人工资所造成的停工而给甲方造成经
承包人: 法定
代表人： 委托
代理人： 身份
证号： 电 话：
开户银行：
账 号： 电子邮
箱：
济损失由乙方承担，施工期间因乙方管理不善，出现的工人打架 斗殴现象，甲方发现一次罚款 5000元，从当月工程款扣除，如 有违法乱纪行为将移交当地司法部门处理。
6、 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议 有同等的法律效力。
7、 本合同双方当事人在履行合同过程中，如出现违约或意 见分歧，应通过友好协商的方式解决，如无法解决，任何一方都 可以再管辖权的法院提起诉讼。
8本合同双方签字盖章生效，本合同一式四份，双方各执 两份，以备存查。
发包人: 法定代表人： 委托代理人： 身份证号： 电 话： 开户银行： 账 号： 电子邮箱： 2014年09月06日
可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢!。