工程款结算还款协议书.doc
工程款结算还款协议范文（2篇）
工程款结算还款协议范文甲方：（委托方名称）住所地：（住所地）乙方：（承办方全称）住所地：（住所地）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行工程项目进行结算及款项的支付问题达成如下协议，以避免产生不必要的纠纷：第一条项目的结算1.1 甲方委托乙方进行工程项目的施工，工程项目名称为（工程项目名称），工程项目地址为（工程项目地址）。
1.2 乙方应按照合同约定的施工内容、工程量、质量和进度，完成工程项目，并进行评估和结算。
1.3 乙方应根据工程项目的实际完成情况进行结算，将结算金额以书面形式通知甲方。
1.4 甲方有权对乙方的施工过程和成果进行检查和验收，如发现问题应及时提出。
第二条结算金额的支付2.1 甲方应在收到乙方的结算金额通知后，十五个工作日内支付全部结算金额。
2.2 甲方享有无息延期支付的权利，但需提前与乙方商定延期支付的期限和原因，并向乙方支付适当的延期费用。
2.3 甲方延期支付结算金额的，乙方有权暂停工程项目的施工，直到甲方支付全部结算金额。
第三条结算争议解决方式3.1 如在结算过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
3.2 如协商无果，甲乙双方可将争议提交所在地的仲裁机构进行调解，调解中可由协会或专家出具鉴定意见，调解结果对双方具有约束力。
3.3 如果双方不同意将争议提交仲裁机构，甲乙双方可将争议提交所在地人民法院进行诉讼解决。
第四条协议的生效和终止4.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为（工程项目完成后的天数）。
4.2 如甲乙双方出现以下情况之一，本协议提前终止：（1）工程项目发生不可抗力等不能预见和不能避免的情况，导致工程无法继续进行；（2）甲方与乙方另行达成协议，解除本协议。
第五条其他事项5.1 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
5.2 甲乙双方在履行本协议过程中应本着诚信原则，共同完成工程项目的结算和支付。
5.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：签字：_______年___月___日签字：_______年___月___日工程款结算还款协议范文（二）**工程款结算还款协议**协议编号：__________________________甲方：__________________________（以下简称“甲方”）地址：____________________乙方：__________________________（以下简称“乙方”）地址：____________________双方经协商一致，就工程款结算和还款事宜达成如下协议：一、工程款结算1. 乙方承诺按照合同约定完成工程，并按照甲方验收标准提供合格的工程结果。
工程还款协议书通用版格式6篇
工程还款协议书通用版格式6篇篇1甲方（全称）：______________________乙方（全称）：______________________鉴于甲方与乙方在____________工程项目中的合作关系，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在工程还款过程中的权利义务，特订立本协议。
一、协议目的鉴于乙方已按照约定完成工程项目的施工，甲方应按照协议履行相应的付款义务。
为规范双方在工程还款过程中的行为，保障各自权益，达成此协议。
二、还款事项1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程款项总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：（1）甲方应于本协议签订之日起______日内支付总工程款的______%计人民币______元。
（2）甲方应于工程项目竣工验收合格之日起______月内支付剩余款项。
3. 逾期责任：如甲方未按约定时间足额支付工程款项，应自逾期之日起，按日向乙方支付逾期应付款项万分之______的违约金。
三、工程质保1. 乙方应按照国家标准及合同约定，对所承包工程承担质量保证责任。
2. 质保期限为工程竣工验收合格后______个月。
3. 如在质保期限内出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
四、双方权利义务1. 甲方应按照约定时间支付工程款项，履行付款义务。
2. 乙方应保证工程质量，按照合同约定完成工程施工，并及时交付使用。
3. 双方应遵守相关法律法规，确保本协议履行过程中的合法性。
4. 双方应相互协作，共同解决工程还款过程中出现的问题。
五、争议解决1. 如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、协议变更与解除1. 本协议一经签订，即具有法律效力，未经双方协商一致，不得变更或解除。
2. 如因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。
七、附则1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程款还款协议书6篇
工程款还款协议书6篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程项目建设需要向甲方借款，现双方就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款事项乙方确认拖欠甲方工程款共计人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
现乙方同意按照本协议约定的方式和期限偿还该款项。
二、还款期限乙方承诺按照以下时间表进行还款：1. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；2. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；3. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
三、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的时间和金额将款项支付至甲方指定的银行账户。
2. 乙方支付款项时，应注明款项的性质和用途，以确保甲方能够准确记录。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额履行还款义务，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照逾期未还款项总额的百分之二十（20%）向甲方支付违约金。
3. 乙方违约导致的甲方为追索欠款所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）均由乙方承担。
五、保证事项1. 乙方保证所提供的关于工程款项的信息和资料真实、完整、准确。
2. 乙方在还款期间，应积极配合甲方进行工程款项的核对和确认工作。
3. 乙方保证在本协议履行过程中，不会以任何形式逃避还款义务。
六、法律适用和管辖本协议之签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程款还款协议书5篇
工程款还款协议书5篇篇1工程款还款协议书甲方（借款人）：身份证件号码：联系方式：乙方（出借人）：身份证件号码：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》相关规定，甲乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就甲方向乙方借款事宜订立本协议，经双方友好协商，达成如下协议：第一条借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款金额为人民币（大写）____________________元整（￥____________________），用于____________________________工程款支付。
第二条还款方式2.1 借款期限：借款期限为（大写）__________________个月，即自借款发放之日起至还清之日止。
2.2 还款方式：甲方应当按照如下方式按期偿还借款：（1）按月等额本金还款：即每月应偿还本金总额除以借款期限月数进行等额偿还。
（2）按月等额本息还款：即每月应偿还本金总额加上月利息费用按借款期限月数进行等额偿还。
2.3 还款日期：甲方应当于每月的（日期）日前将当月还款金额支付至乙方指定的账户。
第三条利息费用3.1 利息费用：甲方借款期内应按照年利率为（大写）_____________百分之_______（_____%）支付给乙方。
3.2 利息的计算方式：利息的计算方式为日利率=年利率/365，按照借款金额计算每日利息，按月计算出应付利息金额。
3.3 逾期利息：若甲方逾期还款，则应按照逾期天数计算逾期利息，逾期利息的利率为日利率的_______倍。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照本协议约定时间偿还借款本息,则视为违约。
乙方有权要求甲方支付相应的违约金,违约金金额为本协议约定借款本金的_____%。
4.2 若甲方连续超过（天数）天逾期还款，则乙方有权解除本协议，并要求甲方立即清偿全部借款本息。
第五条其他约定5.1 本协议签订后，甲乙双方有权了解、监督借款资金使用情况，乙方有权要求甲方提供有关还款情况的证明文件。
工程还款协议书格式7篇
工程还款协议书格式7篇篇1甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方在工程建设过程中因资金短缺无法按期支付部分款项，甲方同意为乙方提供资金支持。
现双方经过友好协商，就工程还款事宜达成如下协议：一、协议目的为明确债权债务关系，规范双方权利义务，确保工程款项的及时支付，双方同意签订本协议。
二、还款事项1. 还款金额：乙方应向甲方支付的工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：乙方应按照以下期限进行还款：（1）XXXX年XX月XX日前支付人民币______元；（2）XXXX年XX月XX日前支付人民币______元；（3）XXXX年XX月XX日前支付剩余款项。
3. 利率：自本协议签订之日起，乙方应按照______%的年利率向甲方支付利息。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的期限和金额履行还款义务，如乙方未按时足额还款，应按照逾期未付款项的______%向甲方支付违约金。
2. 乙方在工程建设过程中应严格遵守合同约定，确保工程质量，如因乙方原因导致工程延期或质量不符合约定，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方的工程建设进度进行监督，乙方应配合甲方的监督工作。
四、陈述和保证（一）甲方的陈述和保证1. 甲方系依据中华人民共和国相关法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有签署本协议的合法资格和权利。
2. 甲方系本协议的债权人，有权要求乙方按照约定履行还款义务。
3. 甲方保证在签署本协议时，对于乙方提供的关于工程建设的相关资料已进行核实。
（二）乙方的陈述和保证1. 乙方系依据中华人民共和国相关法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有签署本协议的合法资格和权利。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和金额履行还款义务。
3. 乙方保证在工程建设过程中严格遵守合同约定，确保工程质量。
4. 乙方保证所提供的关于工程建设的资料真实、完整、准确。
工程款还款协议书5篇
工程款还款协议书5篇工程款还款协议书1工程合约编号：__________工程地点：____________项目名称：____________工程名称：____________工程建设单位(甲方)：____________承包单位(乙方)：____________根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(￥______________元)，此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等)，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计算如下：_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
还款协议书(工程款)
还款协议书（工程款）1. 甲方与乙方甲方：[借款人姓名/公司全称] 乙方：[出借人姓名/公司全称]注：甲乙双方可根据实际情况进行修改。
2. 借款金额与还款方式甲方向乙方借款金额为人民币[借款金额]元（大写：[借款金额大写]元）。
分期还款：甲方将借款金额分为[分期数]个等额的分期还款金额，并按照约定的时间进行分期还款。
一次性还款：甲方可以在借款到期日前一次性偿还全部借款金额及利息。
注：借款金额、还款方式等可根据实际情况进行修改。
3. 利息与费用甲方应按照借款金额向乙方支付利息。
利息计算方式为[利息计算方式]，年利率为[年利率]。
若甲方逾期还款，则应向乙方支付逾期利息，逾期利息计算方式为[逾期利息计算方式]，年逾期利率为[逾期利率]。
本合同项下的一切费用由甲方承担，包括但不限于公证费、保险费等。
注：利息计算方式、逾期利息计算方式、年利率、逾期利率可根据实际情况进行修改。
4. 还款保证甲方在签署本协议时如有具体还款计划，应按照计划进行还款，确保按时足额还款。
若甲方无法按时还款，应提前[提前时间]向乙方书面通知并说明情况，经双方协商后可以调整还款日期。
甲方还款后，乙方应出具相应收据，以便甲方核对。
如甲方逾期还款超过[逾期天数]天，乙方有权要求甲方支付逾期利息或采取其他法律手段进行追偿。
注：提前时间、逾期天数可根据实际情况进行修改。
5. 法律适用与争议解决本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用法律。
出现本协议引发的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可选择将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
6. 其他条款本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自签署之日起生效。
甲方应按照约定的时间及方式进行还款。
本协议的任何修改、补充以及解除均须经双方书面协议并签字生效。
本协议的未尽事宜，可由双方另行协商，形成书面补充协议。
甲方（签字/公司盖章）：________________________ 乙方（签字/公司盖章）：________________________日期：年月日。
工程还款协议书5篇
工程还款协议书5篇篇1甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了一项工程合同，乙方因工程款项需向甲方借款人民币（以下币种均为人民币）XXXX万元整，双方经协商一致，就还款事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为解决工程款项的支付问题，经过友好协商，甲方同意乙方分期偿还所欠款项，并就此达成本还款协议。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，保障工程款项的顺利支付。
二、还款事项1. 还款金额：乙方需向甲方偿还工程款项共计XXXX万元整。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，乙方应在XX年内完成全部还款。
3. 还款方式：乙方按照本协议的约定，采取分期付款的方式，每季度偿还XX万元，共计XX次。
4. 利息：自本协议签订之日起，乙方应按照银行同期贷款利率向甲方支付利息。
三、保证条款1. 乙方应在本协议签订后，及时向甲方提供工程进展情况及还款计划。
2. 乙方应按照本协议约定的时间和金额完成每期还款，不得逾期或拖欠。
3. 乙方在还款期间，应确保资金来源合法，不得挪用其他资金用于偿还本协议约定的款项。
4. 甲方有权对乙方的还款情况进行监督和检查，乙方应配合并提供相关证明材料。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额完成还款，应按照逾期金额千分之五的比例向甲方支付违约金。
2. 若乙方违反本协议约定的其他条款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款，并追究乙方的法律责任。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（债权人）：__________（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（债务人）：__________（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日以上为本工程还款协议书的内容，双方在签订本协议时，已经充分理解并认可本协议的所有条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算还款协议书
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX 月XX日在中国北京市签署：
XXX公司（以下简称甲方）
住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX）
XXX公司（以下简称乙方）
住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX）
鉴于：
XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX 日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX 日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX 月XX日至XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极
举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：。