工程保证契约书2 (最新版)
建设工程合同最新版5篇
建设工程合同最新版5篇建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。
下面是小编给大家整理的关于建设工程合同最新版，欢迎大家来阅读。
建设工程合同最新版篇1甲方：________________________乙方：________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。
为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：____________________________________；2、工程地点：____________________________________；3、建筑结构：____________________________________；4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。
酒店装修另合同签署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造价暂定____________万元。
二、付款方式与结算1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。
及乙方实际完成的工程量计价标准。
土建、水电安装按__年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮______%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。
兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。
信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。
三、工期1、本工程有效工期为______天。
2、开工时间：___________年_________月________日前（以甲方进场通知为准）。
3、竣工时间：（按实际开工日计算）四、质量及材料要求1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。
通用建筑工程施工契约范本(标准版)
通用建筑工程施工契约范本（标准版）
一、当事人
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
二、契约目的
本契约旨在确立甲乙双方在通用建筑工程施工过程中的权利和义务，保障施工工程的顺利进行。
三、工程范围
（详细列出工程的范围、具体任务和要求）
四、工期
工程的整体工期为[工期]。
甲乙双方同意按照合同约定的工期完成施工任务。
五、报酬及支付方式
1. 甲方将支付给乙方的报酬为[报酬金额]，支付方式为[支付方式]。
2. 报酬的支付分期安排如下：（列出具体分期支付的金额和时间节点）
六、质量保证
1. 乙方保证按照国家和行业相关标准、规定进行施工，保证工程质量符合合同要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题及时处理和整改，确保工程质量合格。
七、安全措施
1. 甲乙双方应按照国家法律法规和相关标准要求，采取必要的
安全措施，确保施工过程中的安全。
2. 如发生安全事故，甲乙双方应立即采取紧急措施并及时报告
主管部门。
八、违约责任
1. 甲方违约情况：（列出甲方违约责任和违约赔偿方式）
2. 乙方违约情况：（列出乙方违约责任和违约赔偿方式）
九、争议解决
甲乙双方在履行本契约过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可提交至[仲裁机构]仲裁。
十、附则
（根据实际情况进行附则的设置，如合同生效时间、合同解除
条件等）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程施工配合的承诺书(3篇)
第1篇尊敬的甲方：我方（以下简称“乙方”）作为贵方项目（以下简称“本项目”）的施工单位，为确保工程顺利进行，实现项目目标，现就本项目的工程施工配合事项作出如下承诺：一、严格遵循合同约定1. 乙方将严格按照与甲方签订的《建设工程施工合同》及相关法律法规的要求，全面履行合同约定的各项义务。
2. 乙方将按照合同约定的时间节点，确保工程质量、进度和安全，按时完成施工任务。
二、加强项目管理1. 乙方将设立专门的项目管理机构，配备充足的技术力量和施工队伍，确保项目管理的有效性。
2. 乙方将建立健全项目管理制度，规范施工流程，加强施工现场的管理，确保工程顺利进行。
三、加强施工配合1. 乙方将积极配合甲方提供的施工图纸、技术资料和施工方案，确保施工质量符合设计要求。
2. 乙方将严格按照甲方提供的施工进度计划，合理安排施工工序，确保工程进度与甲方要求相符。
3. 乙方将主动与甲方沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行。
四、确保施工安全1. 乙方将严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方将加强施工现场安全管理，定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。
3. 乙方将加强施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
五、保护环境1. 乙方将严格遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响。
2. 乙方将加强施工现场的环保管理，合理处置施工废弃物，确保施工现场的环境整洁。
六、履行售后服务1. 乙方将在工程竣工验收合格后，按照合同约定提供必要的售后服务，确保工程质量。
2. 乙方将设立专门的售后服务机构，及时处理用户在使用过程中遇到的问题，提高用户满意度。
七、遵守法律法规1. 乙方将严格遵守国家法律法规，自觉履行社会责任，维护社会公共利益。
2. 乙方将积极配合政府相关部门的监管，接受监督检查。
综上所述，乙方郑重承诺，将全力以赴配合甲方完成本项目的施工任务，确保工程质量、进度、安全、环保等方面达到合同要求。
建筑工程施工质量保证书范文（2篇）
建筑工程施工质量保证书范文甲方：(以下称甲方)乙方：(以下称乙方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同(《德荣·帝景20#、21#楼工程总包合同》，乙方就工程施工过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工;2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙方负责;3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作;4、施工现场应做好完善的安全防护措施，并设有护栏及警示标志。
严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工;5、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责，保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造;6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝土等严格按规范的要求，使用前在监督下取样检验合格后方可使用;7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。
8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求;9、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全，各分部工程质量均验收合格，主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，质量验收符合规范要求;10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。
上述承诺严格履行，诚实、守信确保施工安全及质量，因乙方原因发生的安全、质量问题，乙方愿意承担相应责任，接受建设行政主管部门的处罚;监督单位(盖章)保证人(签字)年月日年月日建筑工程施工质量保证书范文（2）尊敬的有关部门：现将我公司承建的XX工程的施工质量保证书提交给贵部门。
本工程位于XX市XX区XX街道，是一座XX用途的建筑工程，总建筑面积为XX平方米。
工程施工保密协议书（5篇）
工程施工保密协议书工程施工保密协议书(5篇)在当下社会，各种协议频频出现，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编收集整理的工程施工保密协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程施工保密协议书1建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围：本工程位于第一小学绿地总面积为 280 平方米三、工程内容：1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;"">说明书等具体规范标准要求；2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款4.在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。
乙方：1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；3.如乙方人为的'工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：乙方：代表人：年月日年月日工程施工保密协议书2甲方：乙方：根据甲乙双方____年____月____日签定的《合同》，鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
２、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程内容：（填写工程内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程预算：（填写工程预算）二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为：（填写工期，如“2024年1月1日至2024年12月31日”）。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的质量标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
5.2 乙方应按照合同约定及时完成施工，并保证工程质量。
5.3 甲乙双方应共同参加工程验收，乙方应按照验收标准进行自检、互检和专检，确保工程质量。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付价款的，应按照逾期支付的天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额× 逾期支付天数× 0.05%。
6.2 乙方未按照合同约定完成施工的，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价× 逾期完成天数× 0.05%。
6.3 甲乙双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
施工双方协议书（5篇）
施工双方协议书施工双方协议书(5篇)随着社会不断地进步，很多场合都离不了协议，签订协议可以约束双方履行责任。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编整理的施工双方协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工双方协议书1甲方：________乙方：________为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程范围：甲方委托乙方对____________3、工程地点：________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：乙方项目负责人：________联系电话：____________乙方现场安全负责人：________联系电话：____________五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。
老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。
若有违反，全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
word可编辑/A4打印/双击可删除工程保证契约书
工程保证契约书
立保证书人x x x今因x x新建工程，水电工程承包人x x工程行与业主x x x订立合约承包，工程费计人民币x x元整。
兹由x x x为承包人的保证人，所有应行担保各节开列如下：
（1）保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满意为止。
2）保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
（3）自立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商：
负责人：
营业证号码：
地址：
产保证书人厂商：
对保人：
x x x x年x月x日。