项目工程保证契约书模板
确保施工安全的合约样本
确保施工安全的合约样本1. 合约背景为确保施工过程中的安全，减少意外事故的发生，保护施工人员的生命财产安全，特制定本合约。
本合约适用于各类建筑施工项目，包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。
2. 合约主体2.1 甲方（发包方）甲方是指雇佣乙方进行施工的一方，负责支付乙方的施工费用，并对施工过程中的安全负责。
2.2 乙方（承包方）乙方是指接受甲方雇佣进行施工的一方，负责按照甲方的要求完成施工任务，并确保施工过程中的安全。
3. 安全责任3.1 甲方责任1. 提供合格的施工场地，保证场地符合国家关于施工安全的相关规定。
2. 提供合格的施工设备、材料，确保设备、材料符合国家关于安全的相关规定。
3. 对乙方施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。
4. 监督乙方施工过程中的安全，发现问题及时要求乙方整改。
3.2 乙方责任1. 严格遵守国家关于施工安全的相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 制定详细的安全施工方案，并提交给甲方审批。
3. 对施工人员进行安全培训，确保施工人员了解并掌握安全操作规程。
4. 定期进行安全检查，发现问题及时整改。
4. 安全事故处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
4.2 甲方应积极配合乙方进行事故调查，找出事故原因，并制定整改措施。
4.3 乙方应对事故造成的损失承担责任，并根据甲方要求进行赔偿。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定提供合格的施工场地、设备、材料，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定进行安全施工，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合约在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合约自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完成之日止。
7.2 本合约一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日（注：本合约仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。
工程保证契约范本「精选3篇」
工程保证契约范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
立保证书人****今因****新建工程，水电工程承包人*****工程行与业主****订立合约承包，工程费计人民币****元整。
兹由****为承包人的保证人，全部应行担保各节开列如下：1．保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满足为止。
2．保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
3．独立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满足为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已具体批阅。
特立此保证书为凭。
保证人（盖章）：****被保证人（盖章）：***负责人（签字）：****负责人（签字）：********年**月**日****年**月**日工程保证契约范本「第二篇」合同标题：工程保证契约范本摘要：本合同旨在确保工程的质量和完成时间，并规定双方的权利和责任。
双方应妥善履行合同约定的义务，确保工程的顺利进行。
合同正文：工程保证契约甲方：（委托方）地址：电话：传真：乙方：（承包方）地址：电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方承担工程的建设和维护，双方根据平等互利的原则达成以下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方完成以下工程：（工程的名称、规模、地点、要求等详细描述）1.2 乙方必须按照约定的工程要求，确保工程的质量和完成时间。
第二条乙方义务2.1 乙方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准的要求，杜绝使用伪劣材料和违规操作。
2.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。
如有不可抗力导致延迟，乙方应立即向甲方报告，并提供可行的解决方案。
2.3 乙方应组织和管理施工队伍，确保工程进度和质量。
施工项目工程质量保证书范本（精选7篇）
施工项目工程质量保证书范本（精选7篇）施工项目工程质量范本篇1依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的(《德荣帝景20#、21#楼工程总包合同》，乙方就工程施工过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工;2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的'责任均由乙方负责;3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作;4、施工现场应做好完善的安全防护措施，并设有护栏及警示标志。
严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工;5、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责，保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造;6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝土等严格按规范的要求，使用前在监督下取样检验合格后方可使用;7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。
8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求;9、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全，各分部工程质量均验收合格，主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，质量验收符合规范要求;10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。
上述承诺严格履行，诚实、守信确保施工安全及质量，因乙方原因发生的安全、质量问题，乙方愿意承担相应责任，接受建设行政主管部门的处罚;保证人：XX年XX月XX日施工项目工程质量保证书范本篇2_______________________(单位或公司)：我方作为贵公司________________________________________货物的供应商，向贵公司做出如下保证：一、关于我方经营资格的.保证我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效。
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项：乙方保证按照合同约定履行施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项：甲方保证按照合同约定支付工程款项，提供必要的工作条件，并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%，计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内，甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后，担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
同时，乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
通用建筑工程施工契约范本(标准版)
通用建筑工程施工契约范本（标准版）
一、当事人
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
二、契约目的
本契约旨在确立甲乙双方在通用建筑工程施工过程中的权利和义务，保障施工工程的顺利进行。
三、工程范围
（详细列出工程的范围、具体任务和要求）
四、工期
工程的整体工期为[工期]。
甲乙双方同意按照合同约定的工期完成施工任务。
五、报酬及支付方式
1. 甲方将支付给乙方的报酬为[报酬金额]，支付方式为[支付方式]。
2. 报酬的支付分期安排如下：（列出具体分期支付的金额和时间节点）
六、质量保证
1. 乙方保证按照国家和行业相关标准、规定进行施工，保证工程质量符合合同要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题及时处理和整改，确保工程质量合格。
七、安全措施
1. 甲乙双方应按照国家法律法规和相关标准要求，采取必要的
安全措施，确保施工过程中的安全。
2. 如发生安全事故，甲乙双方应立即采取紧急措施并及时报告
主管部门。
八、违约责任
1. 甲方违约情况：（列出甲方违约责任和违约赔偿方式）
2. 乙方违约情况：（列出乙方违约责任和违约赔偿方式）
九、争议解决
甲乙双方在履行本契约过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可提交至[仲裁机构]仲裁。
十、附则
（根据实际情况进行附则的设置，如合同生效时间、合同解除
条件等）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
工程施工保证契约书
工程施工保证契约书甲方：（委托方）姓名/名称：地址：邮编：联系电话：乙方：（承包方）姓名/名称：地址：邮编：联系电话：根据甲乙双方自愿、平等的原则，就工程施工保证事宜达成如下契约：第一条契约范围1.1 甲方委托乙方负责进行工程施工，包括但不限于设计、施工、供应材料、设备，以及其他与工程有关的工作。
1.2 乙方以其实力和技术保证按合同约定的时间、质量、安全、环保等标准完成工程施工内容。
第二条保证期限2.1 工程施工保证期限为合同签订之日起到竣工验收合格之日止。
2.2 如乙方在施工中发现施工质量或工程设计等方面存在问题，应立即通知甲方，并在双方共同商定的时间内进行调整、改进和修复。
第三条保证内容3.1 乙方保证按照国家有关施工标准及相关法律、法规要求进行施工，并确保施工质量符合合同约定。
3.2 乙方保证所供应的材料、设备符合国家标准及相关法律、法规要求，无质量缺陷。
3.3 乙方保证按计划完成工程施工，并确保工程质量符合合同约定。
3.4 如工程施工过程中发生意外事故，乙方将承担全部责任，并采取相应的补救措施，确保工程进度不受影响。
3.5 乙方保证工程竣工后的维护和保养工作，在保证期限内，按照合同约定进行，并提供相应的维护保养手册和指导。
第四条保证金和违约责任4.1 在合同签订之日起，乙方应向甲方支付一定金额的保证金，作为履行工程施工保证的担保。
保证金将在工程竣工后，经双方共同确认无纠纷时返还给乙方。
4.2 如乙方在工程施工过程中未按合同约定时间、质量、安全、环保等要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权扣除保证金作为违约金。
4.3 如乙方未履行保证责任导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行补救并承担相应费用。
如乙方无法按时或无法完成补救工作，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，返还已支付的款项，并赔偿甲方因此引发的一切费用和损失。
第五条保密条款5.1 甲乙双方同意对涉及本契约及工程施工内容的所有信息和文件保密，不得向第三方泄露。
工程施工保证契约书精选4篇
工程施工保证契约书立保证书人xxx今因xx新建工程，水电工程承包人xx工程行与业主xxx订立合约承包，工程费计人民币xx元整。
兹由xxx为承包人的保证人，所有应行担保各节开列如下：（1）保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满意为止。
（2）保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
（3）自立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商：负责人：营业证号码：地址：产保证书人厂商：对保人：xxxx年x月x日建筑工程施工投标保函范本编号：（工字）第号（招标人）：_____________________________鉴于_________________ （以下简称投标人）参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件；2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元（大写：__________________）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：FB-HT-05021
项目工程保证契约书Project Engineering Guarantee Contract
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：_____年____月____日
编订：ｘ原创设计
项目工程保证契约书
工程保证契约书
立保证书人xxx今因xx新建工程，水电工程承包人xx工程行与业主xxx订立合约承包，工程费计人民币xx元整。
兹由xxx为承包人的保证人，所有应行担保各节开列如下：
（1）保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满意为止。
（2）保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
（3）自立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履
行完竣业主满意为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商：
负责人：
营业证号码：
地址：
产保证书人厂商：
对保人：
xxxx年x月x日
请输入你的公司名字
Original Design Co., Ltd。