从合同样本
合同的格式范文模板(4篇)
合同的格式范文模板(4篇)合同的格式范文模板(精品4篇)合同的格式范文模板要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的合同的格式范文模板样本能让你事半功倍，下面分享【合同的格式范文模板(精品4篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
合同的格式范文模板篇2以下是一份合同的格式范文模板：合同甲方：（公司名称）乙方：（个人姓名）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成以下合同：第一条合同标的及价格1.1乙方按照甲方的要求，提供（产品名称）的（产品数量），单价为人民币（单价），总价为人民币（总价）。
1.2上述价格为含税价，包括乙方生产、运输、保险等费用。
第二条交货及验收2.1交货时间为（具体时间），交货地点为（交货地点）。
2.2乙方应按照甲方要求生产、包装、运输，确保产品质量符合国家标准或行业标准。
2.3甲方有权对乙方提供的产品进行检查验收，如发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方重新提供合格的产品。
第三条付款方式3.1甲方应在收到乙方开具的全额发票后（天数）内支付全额款项。
3.2如甲方未按时支付款项，应按照未支付金额的（利率）向乙方支付违约金。
第四条合同变更及解除4.1合同签订后，双方均不得单方面变更或解除合同。
如需变更，应经过双方协商一致，签订书面变更协议。
4.2若乙方未按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
4.3若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
4.4若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定提供产品或服务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
5.2甲方未按照合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。
5.3若甲方在合同履行过程中，发现乙方提供的货物质量不符合合同约定，甲方有权拒付尾款，并要求乙方重新提供合格的产品。
合同书填写样本(推荐5篇)
合同书填写样本（推荐5篇）合同书填写样本第1篇根据《劳动法》和有关法规、规章，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条本合同为乙方完成________年度旅游线路的导游任务为期限的劳动合同。
乙方导游任务的和要求见附件。
第二条本合同的生效时间为本合同终止的条件为第三条在执行导游任务前，甲方向乙方支付完成本合同约定的导游业务中所需要的带团费用。
第四条乙方遵守甲方制定的规章制度和劳动纪律，严格履行导游员职责。
乙方违反甲方制定的规章制度和劳动纪律，或者未履行导游员职责的，甲方有权依据本合同和相关规定处理直至解除本合同。
第五条乙方完成本合同约定导游任务的劳动报酬为甲方向乙方支付的劳动报酬的时间为支付劳动报酬的其他约定第六条甲乙双方约定，乙方的社会保险按以下方式办理(一)甲乙双方按国家和本市规定共同承担社会保险费用，由甲方缴纳。
(二)甲乙双方按国家和本市规定承担社会保险费用，但甲方承担的社会保险费用支付给乙方，由乙方缴纳。
第七条甲乙双方除可以依据《____市劳动合同规定》解除劳动合同外，就其他情形解除劳动合同约定如下：第八条违约责任的约定第九条甲、乙双方约定的其他内容第十条双方因履行劳动合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，____日内向旅行社注册所在地的劳动争议仲裁机构提出书面申请。
当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第十一条本合同未尽事宜或与今后国家、____市有关规定相悖的，按有关规定执行。
第十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
第十三条本合同的附件如下甲方(公章)乙方(签章)法定代表人或委托代理人(签章)签订日期________年____月____日合同书填写样本第2篇甲方（用人单位）名称：性质：地址：乙方（劳动者）姓名_____________性别__________ 出生年月__________身份证号码__________________ 户口所在地____________________________________根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
合同书样本10篇
合同书样本10篇样本1：房屋买卖合同甲方（卖方）：乙方（买方）：甲乙双方经协商，就房屋买卖事宜达成如下合同：第一条：房屋信息甲方同意将位于XX市XX区XX街道XX号的房屋（以下简称“房屋”）出售给乙方，房屋的产权清晰，无任何抵押、债务及其他权利纠纷。
第二条：房屋价格双方确认，房屋的交易价格为人民币XX元整（大写：人民币XX元整）。
第三条：付款方式及时间1. 乙方在签署合同之日起五个工作日内，向甲方支付人民币XX元整作为定金。
定金支付后，乙方有权按照合同约定办理房屋过户手续。
2. 乙方应于XX年XX月XX日前，向甲方支付剩余房款人民币XX元整。
第四条：交付及过户1. 甲方应在本合同签订后XX个工作日内，将房屋的所有权转移给乙方。
2. 过户费用由乙方承担，具体费用按照相关部门的规定执行。
第五条：违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，甲方应支付违约金人民币XX元整给乙方。
2. 若乙方未按约定时间支付房款，乙方应支付违约金人民币XX元整给甲方。
第六条：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条：其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：XX年XX月XX日-------------------------------------------------------样本2：租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：甲乙双方经协商，就租赁事宜达成如下合同：第一条：租赁物信息甲方同意将位于XX市XX区XX街道XX号的房屋（以下简称“租赁物”）出租给乙方。
第二条：租赁期限租赁期限为XX年，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
第三条：租金及支付方式1. 乙方应按照每月人民币XX元整（大写：人民币XX元整）的标准支付租金。
2. 乙方应在每月XX日前将租金支付给甲方。
合同书样本5篇
合同书样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1合同书样本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方与乙方为达成以下合同，双方依据中华人民共和国相关法律法规的规定，经友好协商，签订如下合同。
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第一条合同目的甲方同意向乙方提供（提供物品或服务），乙方同意接受并支付相应费用。
第二条合同内容1.甲方提供的物品或服务：（具体说明）2.提供数量/时限：（具体说明）3.提供价格：（具体说明）4.支付方式：（具体说明）5.交付方式：（具体说明）6.其他约定事项：（具体说明）第三条合同履行1.乙方收到甲方提供的物品或服务后，应当按照合同约定的价格和时限支付相应费用。
2.甲乙双方应当在合同约定的时间内履行各自的义务，并保证合同履行过程中不得违反相关法律法规。
第四条违约责任1.若甲方未按照合同约定提供物品或服务，甲方应当承担相应责任，包括但不限于赔偿乙方损失。
2.若乙方未按照合同约定支付相应费用，乙方应当承担相应责任，包括但不限于支付违约金。
第五条合同变更任何一方变更合同内容需经双方协商一致，并经过书面确认。
第六条合同终止1.乙方未按照合同约定支付款项的，视为自动放弃合同权利，并承担违约责任。
2.甲方未按照合同约定提供物品或服务的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担赔偿责任。
第七条争议解决因合同履行出现争议应当先友好协商解决，协商未果可提交至有管辖权的人民法院进行裁决。
第八条其他事项（双方如有其他事项须协商约定的，请在此栏填写）甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：篇2合同书样本一、甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：二、乙方：（被委托方）地址：法定代表人：联系方式：三、委托事项：甲方委托乙方执行以下事项：（具体描述委托事项）四、合同期限：本合同自双方签字之日起生效，有效期至委托事项完成之日止。
五、权利义务：1. 乙方应按照甲方的要求，按时按质完成委托事项，不得违反甲方的委托要求。
合同书样本模板五篇
合同书样本模板五篇第一篇: 合同书样本模板抵押人：(以下简称甲方)抵押权人：(以下简称乙方)被担保方：(以下简称丙方)为确保乙丙双方年月日签订的合同(以下简称主合同)的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押为丙方提供担保。
乙方经审查，同意接收甲方的财产抵押。
甲方丙三方经协商一致，按以下条款订立本合同：一、甲方同意以其名下拥有的位于()的(房屋或地块的土地使用权)抵押给乙方，赋予乙方以第一优先抵押权，作为丙方履行主合同义务的担保。
二、如果丙方末能按主合同规定期限内返还乙方投资本金和投资收益，则乙方可以将甲方抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款抵偿乙方投资本金和投资收益(包括丙方末付而应付的货款及其超期支付的利息、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权所引致的一切有关费用)。
处理抵押财产所得价款，不足以偿还主合同债务的，乙方有权采取合法手段向丙方另行追索。
三、抵押登记1、自本合同签订之日起30日内，由甲、乙双方向抵押财产所在地的有关政府管理部门办理抵押登记手续，丙方应提供协助;2、甲方应在签订本合同之日将有关该抵押财产的《国有土地使用证》或《房屋产权证》等相关资料正本交予乙方收执和保管;3、所有因抵押登记、保管所需费用由甲方负责承担。
四、抵押保险1、甲方应按乙方要求，对抵押财产办理财产保险，并将保险单正本交乙方保存。
投保期限应长于主合同的期限。
若主合同期限延长，甲方须办理延长投保期的手续。
保险财产如发生灾害损失，乙方有权从保险赔偿中优先收回丙方的欠款。
在任何情况下，乙方的保险第一受益身份和支配保险金的权利不受人的侵犯废止。
2、甲方负责缴付保险费;3、抵押财产的损毁不影响甲方的担保责任减低。
如因末获保险赔偿或保险偿数额不足时，乙方有权向丙方追偿;4、乙方可以不需先行索保险赔偿金，即可直接向丙方索赔。
五、抵押解除1、当主合同终止或被解除以及丙方已经完全履行主合同及本合同项下的所有义务，甲、乙双方即可向有关政府管理部门办理注销抵押登记手续，抵押关系至此终止。
样本合同书(9篇)
样本合同书（9篇）合同的基本要素分为当事人必须是具备实施法律行为的资格和能力也就是当事人必须具备完全民事行为能力并且双方是通过协商之后在自愿平等的基础上签订的。
它山之石可以攻玉，下面为您精心整理了9篇《样本合同书》，希望能够满足亲的需求。
合同书样本标准版篇一甲方：____________________________乙方：____________________________根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用办法，甲方招聘乙方为试用员工，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致签订本试用合同，共同遵守本协议所列条款。
一、试用合同期限试用期为________个月，自________年________月________日至________年________月________日止。
二、试用期岗位根据甲方的工作安排，聘用乙方在________________工作岗位。
三、试用期月薪甲方聘用乙方的月薪为________________元（含养老、医疗、住房公积金）试用期满后，并经考核合格，可根据平等协商的原则，签订正式劳动合同。
四、甲方的基本权利与义务1、甲方的权利。
a.有权要求乙方遵守国家法律和公司各项规章制度；b.在试用期间，乙方如严重违反劳动纪律或企业规章制度，甲方有权终止合同。
乙方的行为给甲方造成损失的，由乙方赔偿，情节严重的追究法律责任；c.试用期间，乙方由于个人原因所发生的疾病以及伤残等意外事故，乙方自行负责；2、甲方的义务。
a.为乙方提供必要的工作条件；b.负责对乙方进行职业道德、业务技能及公司规章制度的教育和培训；五、乙方的基本权利和义务1、乙方的权利。
a.享有国家法律法规赋予的一切公民权利；b.享有公司规章制度规定可以享有的福利待遇的权利；c.试用期间如变更单位，须提前一个月通知甲方，双方协商终止试用合同；2、乙方的义务。
a.遵守国家法律法规、当地政府规定的公民义务；b.遵守公司的各项规章制度、员工手册、行为规范的义务；c.维护公司的声誉、利益的义务。
样本合同书6篇
样本合同书6篇样本合同书篇1买方(以下简称甲方)：_____卖方(以下简称乙方)：_____根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
第一条：买方对农药的基本要求(注：空格如不够用，可以另接。
) 第二条：质量标准：□国家标准□行业标准□企业标准第三条：卖方应提供的相关证件：□《营业执照》□《农药登记证》□《商标注册证明》□《生产许可证》或批准文件《代理销售授权书》□《备案登记号》□《经营许可证》□标准号：□其他：。
第四条：付款方式及期限：买方应在年月日前向卖方支付(□定金/□预付款)元，剩余价款的支付方式及期限为：；选择由买方支付定金的，因买方违约解除合同,则定金不予返还，因卖方违约解除合同，则卖方应双倍返还定金。
□。
第五条：交货方式：；交货地点：；交货期限：；运输方式及费用承担：。
第六条：验收：买方应在卖方交货后日内进行验收；其中农药包装必须贴有中文标签或附具说明书，注明农药名称、企业名称、产品批号和农药登记证号或农药临时登记证号、农药生产许可证号或农药生产批准文件号及农药的有效成分、含量、重量、产品性能、毒性、用途、实用技术、使用技术和方法、生产日期、有效期和注意事项等；农药分装的，应注明分装单位；并附具产品质量检验合格证；法律、法规另有规定的，从其规定；其他验收要求：_____。
第七条：违约责任：1、农药经验收不符合第一条或第六条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。
2、农药不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求卖方赔偿损失。
3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款%的标准向对方支付违约金。
4、其他：_____。
第八条：合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决(各级工商行政管理机关或有调解权限的其它行政机关受理合同纠纷调解)；也可按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：1、依法向人民法院起诉；2、提交仲裁委员会仲裁。
合同范本模板全部3篇
合同范本模板全部3篇篇一合同范本模板全部一、合同背景1.1 甲方为【甲方名称】，是一家依照中华人民共和国法律成立的【甲方行业性质】企业，具有合法的法人资格。
1.2 乙方为【乙方名称】，是一家依照中华人民共和国法律成立的【乙方行业性质】企业，具有合法的法人资格。
二、合同2.1 项目概述（1）【服务/产品内容一】（2）【服务/产品内容二】（3）【服务/产品内容三】2.1.2 乙方承诺按照甲方的需求，按时、按质完成本项目。
2.2 合同金额（1）服务/产品费用（2）税费（3）差旅费2.3 付款方式2.3.1 甲方在本合同签订后【付款期限】日内，向乙方支付合同总价。
2.3.2 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行付款。
2.4 项目进度及验收2.4.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目进度。
2.4.2 甲方有权对乙方完成的服务/产品进行验收，验收合格后支付相应款项。
2.5 保密条款2.5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
2.5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。
2.6 违约责任2.6.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2.6.2 由于不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
2.7 争议解决2.7.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
2.7.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、合同生效及终止3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 本合同在履行完毕或双方协商一致解除后终止。
四、其他约定4.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
名词解释：1. 甲方：指合同中的甲方，即委托乙方提供服务/产品的企业或个人。
2. 乙方：指合同中的乙方，即接受甲方委托，提供相应服务/产品的企业或个人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：合同样本格式附件3合同样本格式德阳市200万元以下政府投资建设工程施工合同德阳市规划和建设局德阳市工商管理局二0一0年四月建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：______________ 承包人（全称）：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____ ___五、合同价款金额（大写）：__元（人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中选通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程发包价清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：__ __ 年___ _ 月__ _ 日合同订立地点： ____ ____ 本合同双方约定_________后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
篇二：合同样本建设工程施工合同第一节协议书编号：发包人（全称）：邻水县国土资源局法定代表人：李明法定注册地址：四川省广安市邻水县鼎屏镇古邻大道39号承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：发包人为建设邻水县关门石滑坡被动防护网工程 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况工程名称：邻水县关门石滑坡被动防护网工程工程地点：邻水县城北镇工程内容：施工图及工程量清单所载全部内容。
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项批准文号：广市国土资发[2014]11号文资金来源：省级财政补助经费二、工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单所示全部内容三、合同工期计划开工日期： 2014年 3月10 日计划竣工日期： 2014 年 4月 20 日工期总日历天数 40 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准工程质量标准：符合国家现行施工验收规范合格标准五、合同形式本合同采用工程发包价作为工程施工图和工程量清单内的包干总价合同形式。
六、签约合同价金额(大写）：壹佰零肆万贰仟伍佰肆拾柒元(人民币)(小写)￥：元七、承包人项目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。
建造师执业印章号：。
安全生产考核合格证书号：。
八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中选通知书；3、比选申请文件及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。
补充协议是合同文件的组成部分。
发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其法定代表人或其委托代理人： (签字)委托代理人：(签字) 年月日年月日签约地点：第二节合同通用条款此部分采用《中华人民共和国2007年版标准施工招标文件》范本中的通用条款。
通用合同条款见《标准施工招标文件》第41-81页。
第三节合同专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：邻水县国土资源局。
1.1.2.6监理人：。
1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓名：。
职称：。
联系电话：。
1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：见施工图和清单。
1.1.3.3临时工程：见施工图和清单。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：。
1.1.3.11临时占地：。
1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期期限：按质量保修书执行。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：(1)合同协议书；(2)中选通知书；(3) 比选申请文件及其附件；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6) 已标价工程量清单；(7) 图纸；(8) 技术标准和要求；（9）其他合同文件；图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书合同生效的条件：经发包人、承包人签字、盖章、备案后生效。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(2)发包人提供图纸的期限：承包人进场后3日内。
(3)发包人提供图纸的数量：完整的施工图肆套。
1.6.2承包人提供的文件(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。
由承包人提供的文件范围：/ 。
(2)其他约定：场地内用水用电由承包人负责，费用由承包人负责，发包人负责联系。
1.6.3图纸的修改监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。
1.7联络1.7.2联络来往函件的送达和接收(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点：。
(3)发包人指定的接收人为：。
(4)监理人指定的接收地点：。
(5)监理人指定的接收人为：。
2.发包人义务2.3提供施工场地施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。
发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。
发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。
承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.8其他义务2.8.1 发包人派驻的工程师业主项目负责人姓名：职务：业主现场代表：发包人委托的职权：3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人批准行使的权力：（1）根据通用条款第11、12、13条发布开工令，暂时停工或复工令；（2）法定适用条款第13条项下的工程延期；（3）审查批准施工技术方案或设计的变更；（4）确定通用条款相关规定的索赔；（5）如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近的财产安全必须立即采取行动的，监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行。
监理工程师根据规定，因发包方的原因必须发出上述指令产生的合同金额的增加额报发包人批准后通知承包人，并由发包人承担因此增加的费用；因承包人的原因及其它风险因素造成的该结果，由承包人承担后果和因此增加的费用。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
篇三：常用各种合同样本房屋租赁出租方：＿＿＿，以下简称甲方承租方：＿＿＿，以下简称乙方为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方将自有的坐落在＿＿＿市＿＿＿街＿＿＿巷＿＿＿号的房屋＿＿＿栋＿＿＿间，建筑面积＿＿＿平方米、使用面积＿＿＿平方米，类型＿＿＿，结构等级＿＿＿，完损等级＿＿＿，主要装修设备＿＿＿，出租给乙方作＿＿＿使用。