建筑施工合同2018
2018标准施工合同范本
2018标准施工合同范本一、合同双方。
本合同由甲方（委托方）和乙方（承包方）双方共同订立，甲方为______公司，乙方为______公司，双方均具有独立的法人资格和完全的民事权利能力。
二、合同背景。
为了规范施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
三、工程范围。
1.______工程的具体范围包括但不限于______。
2.______工程的具体内容包括但不限于______。
3.______工程的具体要求包括但不限于______。
四、工程价格。
1.工程总价为______，具体分解如下，______。
2.工程价格的支付方式为______，具体约定如下，______。
3.如遇工程变更，价格调整的方式和标准为______。
五、工程质量。
1.工程质量符合国家相关标准和规定。
2.工程质量的验收标准为______，具体内容包括但不限于______。
3.工程质量问题的责任和处理方式为______。
六、工程进度。
1.工程的开工时间为______，完工时间为______。
2.工程进度的考核方式为______，具体内容包括但不限于______。
3.如遇工程延期，责任和补偿方式为______。
七、安全保障。
1.施工过程中需严格遵守国家安全生产法规。
2.安全生产责任的划分和处理方式为______。
3.如因安全事故造成损失，责任和赔偿方式为______。
八、合同变更。
1.如需变更合同内容，双方应书面协商一致。
2.变更合同的方式和程序为______。
3.变更合同后，双方应重新签订补充协议。
九、违约责任。
1.如一方违约，应承担相应的违约责任。
2.违约责任的具体内容为______。
3.双方应尽力避免违约情况的发生，并及时通知对方。
十、争议解决。
1.因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
2.如无法协商解决，可向______仲裁机构申请仲裁。
3.仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
十一、其他事项。
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
建设工程施工合同司法解释2018
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。
一合同效力及相关问题第一条【中标通知书的性质】招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。
另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。
第二条【中标合同实质性内容的认定】招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。
中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。
第三条【背离中标合同实质性内容的认定】当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。
第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。
当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
第五条【违法建筑施工合同无效】当事人以发包人未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持。
但发包人在一审法庭辩论终结前取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的，人民法院不予支持。
建筑工程标准合同文本2018
建筑工程标准合同文本2018编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同的目的与范围1.1 本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程中的责任与义务，确保工程按期、按质完成。
1.2 本合同适用于甲方委托乙方施工的具体工程项目，双方的权利义务以本合同条款为准。
1.3 本合同涉及的工程项目内容、施工范围、工期、质量标准等将以双方共同确认的项目计划书为基础。
1.4 甲方有权在项目实施过程中对乙方施工质量、进度等进行监督，乙方须无条件配合。
第二条双方责任与义务2.1 甲方的责任与义务a. 甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项，不得无故拖延。
① 甲方支付方式为银行转账，乙方提供正式发票。
② 付款时间节点应根据工程进度按照合同附表进行明确。
③ 甲方未按时付款时，乙方可根据合同条款要求延长工期或调整价格。
④ 甲方需提供施工所需的图纸、许可证及其他相关资料，确保项目顺利启动。
2.2 乙方的责任与义务a. 乙方应按合同约定的标准、要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方相关规定。
① 乙方须指定项目经理全程负责工程实施，并向甲方报告施工进展。
② 乙方必须严格执行施工方案，并提供必要的质量检验报告。
③ 乙方应安排合格的施工人员，确保人员资质符合规定要求。
④ 乙方在施工过程中不得擅自更改设计或施工方案，所有变更须经甲方同意。
2.3 甲乙双方的共同义务a. 双方应本着公平、公正的原则，妥善解决工程施工过程中的任何争议。
① 双方应通过友好协商解决问题，若无法达成一致意见，则可通过法律途径解决。
建设工程合同施工案例(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发公司（以下简称“甲方”）与某建筑公司（以下简称“乙方”）于2018年6月1日签订了一份建设工程施工合同，约定由乙方负责承建甲方开发的某住宅小区。
合同约定工期为两年，合同总价为人民币5亿元。
合同签订后，双方按约定履行了各自的义务，工程于2020年6月1日竣工验收合格。
二、纠纷起因在工程竣工验收合格后，甲方对工程的质量提出异议，认为存在以下问题：1. 部分墙体裂缝；2. 部分地面空鼓；3. 部分门窗安装不规范。
甲方要求乙方进行整改，并赔偿因此造成的损失。
乙方认为上述问题是由于施工过程中甲方提供的材料不合格导致的，责任应由甲方承担。
双方协商未果，甲方遂向人民法院提起诉讼。
三、争议焦点1. 工程质量问题是否属于乙方责任；2. 甲方提供的材料是否合格；3. 乙方是否应当承担赔偿责任。
四、法院判决1. 关于工程质量问题，法院认为，乙方在施工过程中严格按照设计图纸和规范进行施工，对工程质量问题负有监督和检查责任。
但根据现场勘查和调查，部分墙体裂缝、地面空鼓和门窗安装不规范等问题并非乙方施工不当所致，而是由于甲方提供的材料不合格所致。
2. 关于甲方提供的材料是否合格，法院认为，甲方提供的材料均通过了相关检测机构的检测，符合国家标准。
但在施工过程中，乙方发现部分材料存在质量问题，向甲方提出了异议，但甲方未予以重视，导致工程质量问题出现。
3. 关于乙方是否应当承担赔偿责任，法院认为，乙方在施工过程中已经尽到了监督和检查责任，对工程质量问题负有监督和检查责任，但并非全部责任。
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，乙方应当承担相应的赔偿责任。
五、案例启示1. 建设工程合同中，明确约定工程质量责任和材料责任对于维护各方权益具有重要意义。
2. 施工过程中，各方应严格按照合同约定履行义务，对工程质量问题进行监督和检查。
3. 甲方提供的材料必须符合国家标准，确保工程质量。
4. 施工过程中，如发现材料存在问题，应及时与甲方沟通，避免造成工程质量问题。
2018建筑施工合同范本
2018建筑施工合同范本建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
以下是无忧考网为您整理的“2018建筑施工合同范本”，欢迎阅读。
【篇一】甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
建设工程施工合同(GF—2018—0201)
建设工程施工合同（GF—2018—0201）第一部分协议书发包人（全称）：______________________________________承包人（全称）：______________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：______________________________资金来源：______________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________三、合同工期：开工日期：______________________________________竣工日期：______________________________________合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准工程质量标准：__________________________________五、合同价款金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2018标准施工合同范本
2018标准施工合同范本一、合同双方。
甲方，（委托人）。
证件号码：地址：电话：邮编：乙方，（承包人）。
证件号码：地址：电话：邮编：二、工程名称及地点。
工程名称：工程地点：三、工程内容及范围。
1. 工程内容，本合同系甲方委托乙方进行以下工程项目的施工，（详细描述施工内容）。
2. 工程范围，本合同约定的工程范围包括但不限于，（详细描述工程范围）。
四、工程标准。
1. 施工标准，乙方应按照国家相关标准和规定进行工程施工，保证工程质量符合国家标准。
2. 材料标准，乙方应使用符合国家标准的原材料进行施工，严禁使用劣质材料。
五、工程质量保证。
1. 质量保证期，乙方应在工程竣工验收合格之日起，对工程质量提供一定期限的保修服务。
2. 质量标准，乙方保证所施工程质量符合国家相关标准，如发现质量问题，应及时进行整改。
六、工程进度。
1. 工期安排，乙方应按照合同约定的工期进行施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请并得到书面同意。
2. 工期延误，若乙方未能按时完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、合同价款及支付方式。
1. 总价款，本合同约定的工程总价款为（具体金额），甲方应按照约定的支付方式进行支付。
2. 分期付款，工程款项将按照工程进度分期支付，具体分期支付比例和时间由双方协商确定。
八、工程变更。
1. 变更原因，若因工程需要或其他特殊情况，需要对工程内容或范围进行变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更费用，工程变更引起的费用变动由双方协商确定，并在变更协议中明确约定。
九、合同解除。
1. 解除条件，若因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，应经双方协商一致解除合同。
2. 解除责任，若一方违约导致合同解除，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决。
双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解或仲裁。
十一、其他事项。
建设工程施工合同示范文本GF2018
建设工程施工专业分包合同（A版）第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包工程的施工管理和质量控制由承包人负责，分包人应严格按照承包人的要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
八、分包人应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，分包人应承担相应的违约责任。
九、分包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全生产。
十、分包人应承担分包工程的一切税费和其他费用，包括但不限于增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。
十一、本合同的任何修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承包人（全称）：分包人（全称）：签订日期：年月日第二部分通用条款一、词语定义1. 承包人：指与发包人签订施工总承包合同的当事人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工合同2018
建筑施工合同是指承包人按照发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。
建筑施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的建筑施工合同范文，欢迎参考阅读。
建筑施工合同范文1
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。
经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;
2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);
3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;。