建设工程施工合同gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方甲方：（委托方）名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系：_____________________乙方：（承包方）名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系：_____________________二、合同对象1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程内容：_____________________5. 工期要求：_____________________6. 工程造价：_____________________7. 付款方式：_____________________8. 其他约定：_____________________三、合同条款1. 合同签订1.1 本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
1.2 双方代表签字（或盖章）后应交存合同保证金，具体金额为___________。
1.3 如一方违约，应承担相应违约责任。
2. 工程质量2.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准规范进行施工，确保工程质量。
2.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工。
3. 工期管理3.1 工程施工期限为合同签订之日起_____________日/月/年。
3.2 如有不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
4. 价款支付4.1 合同价款总额为___________，支付方式为_________________。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 编号：GF-2017-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行建设工程，乙方具备从事该项工程之能力和资质，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程名称、地点及概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程概况：二、工程合同价款及支付方式2.1 工程合同价款：2.2 工程合同价款的组成：2.3 工程合同价款支付方式：三、工期及履约保证3.1 工期：3.2 履约保证：四、工程质量及验收4.1 工程质量：4.2 工程验收：五、合同变更和索赔5.1 合同变更：5.2 索赔：六、违约责任6.1 甲方违约责任：6.2 乙方违约责任：七、争议解决7.1 解决争议方式：7.2 争议解决的时限：八、合同生效、履行和终止8.1 合同生效：8.2 合同履行：8.3 合同终止：九、其他9.1 其他约定：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：____年__月__日签字日期：____年__月__日简要注释如下：1. 工程名称、地点及概况：包括工程的名称、地点和规模等基本情况。
2. 工程合同价款及支付方式：明确工程的合同价款构成以及支付方式。
3. 工期及履约保证：约定工程的施工工期，并规定履约保证。
4. 工程质量及验收：规定工程的质量要求以及验收标准。
5. 合同变更和索赔：明确双方在工程施工过程中的合同变更情况和索赔处理。
6. 违约责任：明确甲、乙方在合同履行中的违约责任及处理方式。
7. 争议解决：约定解决工程施工中产生争议的方式。
8. 合同生效、履行和终止：约定合同的生效、履行和终止。
9. 其他：约定甲、乙双方其他的事项。
本文档所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指在土地上建造、修缮、拆除、改建等与土地利用有关的工程。
2. 合同价款：指合同签订后，由甲方支付给乙方的报酬。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号：GF-2017-0201出版方：住房和城乡建设部（National Ministry of Housing and Urban-Rural Development）合同起始日期：__________合同终止日期：__________甲方（业主）：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________法定代表人（负责人）：______________________________身份证号码：______________________________________委托代理人：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________乙方（承包商）：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________法定代表人（负责人）：______________________________身份证号码：______________________________________委托代理人：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质，并愿意按照甲方的要求进行工程施工，双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则，经友好协商达成以下协议：第一条工程名称及地点1.1 工程名称：______________________________________1.2 工程地点：______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容：_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为：_________ 元3.2 工程款项支付方式如下：3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方，以便开始工程；3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方；3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方；3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201摘要本文档旨在对建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201进行全面解析和说明。
该合同是在住建部的指导下制定的，用于规范建设工程施工过程中的各项合同条款和约定。
合同的目的是确保建设工程施工的顺利进行，维护各方的合法权益。
1. 引言建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201是住建部根据国家相关法律法规制定的标准合同文本。
该合同适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、水利水电等。
本合同旨在明确各方的权责，规范施工过程，确保合同的有效执行。
2. 合同主体建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201的主要合同主体包括：甲方（业主）、乙方（承包商）、住建部。
甲方为建设工程项目的业主，乙方为承包商，住建部作为监督机构，负责监督合同的执行情况。
3. 合同条款3.1 项目情况该部分内容描述了建设工程项目的基本情况，包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容等。
甲方应在此部分提供相关建设工程项目的详细信息。
3.2 施工工期本部分规定了建设工程施工的时间安排和工期要求。
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，并承担因施工延期而产生的相关责任。
3.3 价款支付本部分明确了价款支付的方式和时间。
甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的价款，乙方应按时完成相应的工程节点，以获取相应的支付。
3.4 施工质量和验收标准该部分规定了建设工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，甲方有权对工程进行验收，确保其符合约定要求。
3.5 变更和索赔本部分规定了变更和索赔的相关事项。
若建设工程施工过程出现需要变更的情况，应按照合同约定的程序和方式进行变更。
乙方如因甲方原因或其他不可抗力原因遭受损失，有权提出索赔要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号：GF-2017-0201甲方：（甲方名称、地址、联系方式）乙方：（乙方名称、地址、联系方式）一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，明确双方责任，维护双方合法权益，确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 项目地址：（填写项目地址）3. 工程范围：（详细描述工程范围）三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款：（填写总价款）（详细描述付款方式，包括分期付款、保证金、违约金等）2. 工期2.1 开工时间：（填写开工时间）2.2 竣工时间：（填写竣工时间）（描述工期保证和延期情况处理方式）3. 资质要求3.1 乙方资质：（填写乙方资质要求）3.2 甲方配合：（描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等）4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准：（描述工程质量标准）4.2 工程验收标准：（描述工程验收标准）5. 变更和索赔5.1 变更：（描述变更操作流程和费用调整方式）5.2 索赔：（描述索赔操作流程和索赔金额计算方式）6. 违约与解除6.1 违约责任：（描述违约责任和违约金计算方式）6.2 合同解除：（描述解除合同的权利和程序）7. 保证和保险7.1 乙方保证：（描述乙方提供保证的方式和金额）7.2 甲方保险：（描述甲方购买保险的方式和金额）8. 争议解决8.1 协商解决：（描述双方在争议解决中的协商方式）8.2 仲裁解决：（描述双方在争议解决中的仲裁方式）四、附件所涉及附件如下：1. 工程图纸：（工程所涉及的图纸及编号）2. 技术规范：（工程所涉及的技术规范及编号）3. 监理报告：（工程所涉及的监理报告及编号）4. 其他附件：（其他与工程相关的附件及编号）五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同法注释：合同法是指中华人民共和国合同法，规定了民事合同的基本原则和法律适用。
建设工程施工合同 GF—2017—0201
建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号：GF—2017—0201甲方：（合同签订人姓名、单位名称、地址、联系）乙方：（施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系）鉴于双方在工程施工方面具有专业优势，为了确保工程施工的顺利进行，特订立本合同，以资遵守。
一、工程概况项目名称：建设地点：建设内容：建设规模：建设周期：二、施工方式本工程采用的施工方式为（详细描述施工方式）。
三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括：2. 施工的条件和限制：3. 施工时需时注意的地方：四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为：2. 乙方向甲方收款的支付期限：3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。
五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求，同时要根据设计要求严格把关施工质量。
2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。
如无法按时完成，应提前告知甲方并重新确定交货期限。
六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中，对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密，并遵守相关法律法规的规定。
七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的，将给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部赔偿责任。
八、争议解决方式发生任何争议时，双方应协商解决。
如协商不成，应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。
附件：1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释：1. 工程建设规划许可证：指建筑工程施工前必须取得的许可证。
2. 工程监理：指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。
3. 工程竣工验收：指建筑工程施工完成后进行的验收程序。
可能遇到的困难及解决办法：1. 由于工程施工前未能通过相关审查，导致无法开工。
解决办法：乙方应妥善处理相关审查事务，确保按期开工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同gf-2017-0201
建设工程施工合同
（GF-2017-0201）
甲方（委托方）：_________
乙方（承包方）：_________
为贯彻落实国家有关建设工程管理政策和法规，保证工程质量
和安全生产，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同书格式》的规定，经友好协商，达成如下协议:
一、工程名称：____________
二、工程地点：____________
三、工程范围：____________
四、工程期限：____________
五、合同价款及支付方式：
1.总价款为____________元，包含建筑工程货款、抗震设备货
款和其他用品材料等费用；
2.按照工程进度支付：第一期（约定款）____%；第二期（结算款）____%；
3.支付方式：（详细说明）
六、质量要求：
1. 工程应符合国家有关建筑工程规范、标准和安全生产标准；
2. 完工验收合格后，承包方应按规定提供建筑工程质量保修服务；
3. 委托方有权随时监督工程质量，如发现问题应及时通知承包方并要求其改正。
七、安全措施：
1. 承包方应按有关规定建立安全生产责任制，保障施工现场安全；
2. 承包方应向工程现场派遣专职安全员，协助甲方、监理单位实施安全检查；
3. 每周至少召开一次安全生产会议，对近期发生的安全事故进行分析和讨论。
八、违约责任：
1.如甲方未按约定支付款项，应按照双方约定上浮____%的利息
进行赔偿；
2.如乙方未能按期完成工程或工程质量未符合合同要求，应承
担相应的违约责任，如赔偿甲方经济损失等；
3. 发生争议时，应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门
申请仲裁或诉讼。
九、附则：
（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效；
（2）本合同下述条款如有变更，应经双方协商后签订补充协议；
（3）本合同未尽事宜，双方可根据法律、法规和政策的规定或
约定进行处理。
甲方（盖章）：日期：年月日
乙方（盖章）：日期：年月日
简要注释：
1.施工合同：指权利人与承包人就特定建筑施工工程，按约定
的标准、质量、进度、价款等条款订立的书面协议。
2.工程名称：工程所涉及的名称，如住宅小区、商业综合体、
公共建筑等。
3.工程地点：工程所在地。
4.工程范围：工程的施工范围和内容。
5.工程期限：工程施工的起止时间和工期。
6.合同价款及支付方式：工程总价款和按进度支付的方式。
7.质量要求：工程应符合国家有关建筑工程规范、标准和安全
生产标准。
8.安全措施：工程施工的安全保障措施，包括安全生产责任制、安全员派遣和安全会议召开等。
9.违约责任：甲乙双方在合同履行过程中发生违约时应承担的
责任。
法律名词及注释：
1.《中华人民共和国合同法》：2008年3月15日由全国人民
代表大会常务委员会通过，自2008年10月1日起施行，是我国合
同法律规范的基本法。
2.仲裁：指争议双方自愿由第三方公正人对争议进行调解和判决。
3.诉讼：指争议双方通过法院进行解决的方式。