委托施工合同(2017)
2017建设工程施工合同（4篇）_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人)：_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
2017施工合同示范文本
2017施工合同示范文本2017施工合同示范文本【一】签订合同双方：建设单位：，以下简称甲方：施工单位：，以下简称乙方。
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合工作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。
第一条总则一、工程名称：二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表，、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表)第二条工程期限本合同全部工程年月日开工至年月日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。
在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地，搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于年月日向乙方提供工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列( )项供应方式办理。
2017建筑工程施工合同(3篇)
2017建筑工程施工合同(3篇) 本文目录2017建筑工程施工合同建筑工程施工劳务合同范本建筑工程施工合同范本第一部分协议书发包人(全称)：___________________________________________________ _______________承包人(全称)：___________________________________________________ _______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：___________________________________________________ ___________________工程地点：___________________________________________________ ___________________工程内容：______________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：___________________________________________________ ___________________二、工程承包范围承包范围：___________________________________________________ ___________________三、合同工期：开工日期：___________________________________________________ ___________________竣工日期：___________________________________________________ ___________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：___________________________________________________ _______________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币)￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)合同背景本合同适用于建设工程施工过程中，业主与承包商之间签订的合同。
此合同为2017版本，用于规范施工合同的内容、流程和条文。
合同条文第一章：总则第一条：合同双方本合同由业主和承包商签订，业主为委托建设工程的单位，承包商为承接建设工程的单位。
第二条：合同价款及支付方式合同价款为 ______________ 元，业主应于 ________________ 年 ____________ 月____________ 日前支付总合同价款的 ____________ %，余下的 ____________ %在工程竣工验收合格后 ____________ 日内支付。
第三条：工程范围及建设标准本合同涉及的工程范围和建设标准详见附件，附件与本合同具有同等法律效力。
第二章：工程施工第四条：施工过程承包商负责按照本合同所确定的施工图纸、设计文件及相关标准进行施工，保证工程质量，保护施工安全，保障环境卫生。
第五条：变更和调整如需变更或调整工程范围和建设标准，应经业主同意后进行。
变更或调整后所引起的费用及计价办法、工期、质量标准等问题，按照合同约定进行调整。
第六条：施工工期工程完成时间为 ____________ 年 ____________ 月 ____________ 日（或自开始施工日起___________日内）。
第三章：施工保证第七条：质量保证承包商承诺施工过程中的所有行为均符合法律法规的相关要求，并保证工程质量符合建设标准及设计要求。
第八条：事故保障在施工过程中，如发生意外事故，承包商应及时报告业主，并及时采取必要的救护措施，以减少损失。
第四章：合同变更第九条：合同变更如需对本合同作出变更，可通过书面形式进行通知和协商，经业主和承包商协商一致后，签订书面变更协议。
变更协议具有合同效力。
第五章：合同违约及责任第十条：违约责任任何一方违反本合同约定，给对方造成经济损失的，按实际损失承担相应的违约责任。
建设工程施工合同范本2017
建设工程施工合同范本2017合同编号：__________建设工程施工合同甲方：____________（以下简称甲方）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________（以下简称乙方）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行下列工程项目的施工事宜，达成如下合同条款，以资遵守：一、工程名称及工程地点：1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________二、工程内容及标准：1. 工程内容：____________2. 工程标准：____________三、合同价款及支付方式：1. 合同总价款：人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2. 价款支付方式：____________四、工程工期：1. 工程开始日期：____________2. 工程竣工日期：____________五、施工责任及规范：1. 乙方应按照国家法律法规和相关标准，完成本合同约定的工程内容，保证工程质量符合相关标准要求。
2. 甲方应提供必要的施工条件和协助，确保工程顺利进行。
六、材料采购及使用：1. 材料采购：____________2. 材料使用：____________七、工程变更：1. 如需变更本合同约定的内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的工程价款及工期等应相应调整。
八、质量保证及验收：1. 工程竣工后，甲方有权组织验收，对工程质量进行检查验收。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保修期。
九、违约责任：1. 若任何一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致另一方损失的，应承担赔偿责任。
十、争议解决：1. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____________（仲裁/法院）解决。
施工合同范本2017(通用6篇)
施工合同范本2017(通用6篇)合同（hé tong或hé tóng）是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的，它是市场经济条件下规范财产流转系的协议，各国的合同法规范的都是债权合同，而广义的合同还应关系的基本依据。
以下是整理的施工合同范本2017(通用6篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
第1篇: 施工合同范本2017甲方：姓名：乙方：姓名：甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料，农村自建房施工合同书乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的.水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写：壹佰伍拾伍元)元整。
平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式：开工付2000(大写：伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写：壹万元)元整。
二层房面打完再1农村个人建房施工协议书付10000(大写：壹万元)元整竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明：1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
建设工程施工合同(2017)
建设工程施工合同发包方：承包方：工程名称:工程地点：签约地点：签订日期:2017年月日建设工程施工合同发包方(以下简称甲方）：法定代表人：地址:承包方（以下简称乙方)：法定代表人：地址：因建设装修工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包广州直流技术培训基地作业安全体感中心建设装修项目工程。
为明确双方责任,确保工程顺利完工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包工包料4、工程内容：具体工程内容和范围以满足广州直流技术培训基地验收要求为准。
二、建设工期及开、完工时间建设工期自合同签订生效后、乙方收到图纸确认之日起 40 工作日内完工。
三、工程质量与检验1、工程质量等级为合格，符合工程图纸及技术要求，达到国家或行业规定的质量标准。
乙方保证工程成为当地优良样板工程，工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议，由依法注册成立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担.3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件.4、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。
四、工程造价1、工程含税总造价为人民币： (RMB￥：元).2、工程为含税总造价，工程属交钥匙工程，如有增补,费用由乙方负责.五、付款方式1、合同生效后支付工程预付款为总工程款的30%（即¥ 元 )；2、工程完工且经甲方验收合格后,支付工程总价款60%（即：¥元）；验收后甲方开具等额增值税专用发票，以可靠方式交付甲方3、质保期一年,一年后支付工程总价款10％（即：¥元）4、甲方未按合同约定支付工程款，造成停工待料，施工工期相应顺延。
2017施工合同备案
2017施工合同备案根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工许可管理办法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建工程项目有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程项目1.2 工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模：XX平方米1.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程1.5 工程承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期二、合同主体2.1 甲方（委托方）：XXXX公司2.2 乙方（承包方）：XXXX建筑工程有限公司三、合同价格3.1 合同总价：人民币XX万元整（大写：XXXXXXXXXXXXXXXX）3.2 价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润及风险费用等3.3 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方按实际完成工程量支付相应工程款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
四、工程期限4.1 工程开工日期：XX年XX月XX日4.2 工程竣工日期：XX年XX月XX日4.3 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任；因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方相应工程款。
五、工程质量5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量；5.2 工程验收：工程竣工后，乙方应组织甲方、设计院等相关单位进行验收；5.3 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定承担质量保修责任。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工现场安全；6.2 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全人员，落实安全生产措施；6.3 乙方应对施工现场人员进行安全教育，提高安全意识。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任；7.2 甲方未按照合同约定支付工程款，应承担相应违约责任；7.3 双方的其他违约行为，应按照合同约定承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
委托施工协议
(2017)
委托方 : 法定代表人： 地址： 电话：
以下称 “甲方 ”) 施工方： 法定代表人： 地址： 电话：
以下称 “乙方 ”)
信守。
施工范畴 1、项目名称 : 2、施工工艺及面积：
第二条：委托施工项目 1、甲方根据接单及施工实际情况，以书面、微信或传真形式向乙方提供施工诉求，明确项目的工期和施工工艺，
乙方如有异议，应在接单后 1 日内书面提出，否则，视为同意。
2、乙方按确认的施工工艺，面积，施工工期，甲方可视具体情况对项目进行相应的调整，调整计划提前 知乙方。
经友好协商， 甲乙双方就甲方委托乙方
施工项目达成协议， 双方特订立本协议， 以供
3 天通
年，今后根据实际情况调整后通知乙方，乙方应根据甲方的接单量及项目规模 做好人员储备工作，并保证甲方正常交工。
第三条：施工质量及责任
1、乙方严格按甲、乙双方确认的施工工艺施工，工程质量符合标准，如有客户要求及不可预知等因素，要做好
与甲方及项目方的沟通工作，切不可自行主张。
2、施工时要每天反馈施工情况及需要甲方配合解决事谊，同时记录好施工执行标准。
3、施工项目如出现施工质量问题，经由双方确认或项目方鉴定属乙方施工引起的，除由乙方承担该批次施工质
量问题项目的责任外，施工费不重复计算;
4、施工安全：乙方负有施工现场防火，设备安全操作及管理等职责，需要加购设备应向甲方提前申请。
5、因属委托施工，如甲方多次委托乙方无法完成施工要求，甲方可另行安排施工团队，乙方如有人员需要可自
行安排，也可与甲方沟通解决。
第四条：工程交付与验收
1、工程实行甲方与项目方共同验收。
2、工程交付按甲方约定履行，若有变动，双方应提前约定。
第五条：施工价格及费用结算
结算日。
第六条：权利和义务
乙方根据甲方确认的施工工艺要求施工本项目，必须保质保量、按期完成甲方的任务指标。
乙方负责为甲方提供施工项目及施工工艺的保密工作，如有泄密发生，一切交由警方处理。
3、甲方负责购置原材料、施工设备、施工期间吃住、劳保用品、施工耗材。
4、无论协议履行期内或协议终止后，未经甲方书面同意，乙方或任何第三人不能使用甲方的商标、商号或泄露
甲方提供的施工技术；协议终止后，乙方未经甲方书面同意不得以任何理由继续使用甲方提供的施工技术。
5、乙方不得直接向任何第三人出售甲方委托施工的施工工艺及产品信息。
3、甲方暂确定协议合作期限 1、甲方按以下方式向乙方支付施工费用：按平方米计算（ 元/平方）以实际施工面积计算，每月
10-15日为
1、 2、
代表: 代表:
第七条：违约责任
1、乙方提供施工必须符合指定执行质量标准，否则甲方有权拒付施工费、要求赔偿损失、主张乙方出资继续履
行协议或解除协议。
甲方因乙方施工不合格工程造成第三人损失承担责任的，有权要求乙方承担全部责任。
2、乙方有挪用滥用甲方出资、转卖施工工艺及产品技术、延期交付，甲方有权要求解除协议或继续履行，乙方
算。
3、无论协议履行期内或协议终止后，乙方未经甲方书面同意使用甲方的施工技术及产品信息情况的，乙方未经
甲方书面同意继续使用甲方提供的施工生产技术均须向甲方支付违约金 4、乙方违约行为造成的甲方损
失高于违约金的，甲方可同时主张损失赔偿。
5、甲方无正当理由拒绝付款，乙方有权要求解除协议或继续履行，甲方应承担违约责任，违约金为违约事项所
6、甲方违约行为造成的乙方损失高于违约金的，乙方可同时主张损失赔偿。
第十条：其它
年，自甲方首次委托乙方施工成功后开始计算；期满后经双方同意可自动延
期。
2、协议签订后双方如有争议应本着有利于本协议履行的原则协商解决，如协商不成任何一方可向提起诉讼一方 所在地人民法院起诉。
3、甲方施工请求下达向乙方出具书面的委托书，协议中如有未尽事宜，甲乙双方可作出补充规定（如各方出资
和交付时间、数量等可以通过补签等形式予以变更或确定），补充规定与本协议具有同等法律效力。
6、本协议自签署之日起生效。
乙方（盖章）: 电话: 应承担违约责任，违约金为违约项目所涉金额的
%，所涉金额无法确定的，按照甲方总出资的 %计
兀。
涉金额的
%，所涉金额无法确定的，按照甲方总出资的 %计算。
1、委托施工协议期限暂定为 4、本协议正本一式 份，甲乙双方各执
份。
具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
电话:。