工地水电承包合同
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
水电安装施工承包合同6篇
水电安装施工承包合同6篇水电安装施工承包合同1发包单位：_____________(甲方)承包人：_____________ (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程) 工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等) 防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
简单水电承包合同范本(8篇)
简单水电承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。
一.本工程名称：利辛天悦大酒工程二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：（1）现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
（2）包现场临时用电和施工用电。
（3）包各分项工程质量符合要求及国家标准（4）包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：（1）工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。
（该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等），由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。
（2）侍款方式：根据建设单位与甲方（中城建第六局集团第一工程有限公司）签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任：1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2.对乙方填报的工程进度及时审核。
3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任：1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。
2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。
3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。
工地承包水电工程合同6篇
工地承包水电工程合同6篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程承包方式：[承包方式]4. 工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1. 本合同工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）因人力不可抗拒的因素而延误工期；（2）非承包方原因累计停工超过XX小时。
第三条工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：[金额] 元整。
2. 付款方式：[付款方式]第四条工程质量与验收1. 工程质量必须达到合同规定的标准。
乙方应在合同签订后XX 个工作日内，向甲方提交工程施工组织设计和质量保证措施。
2. 乙方必须接受甲方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
乙方应按国家竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整的过程检验资料。
3. 甲方代表在收到过程检验资料后，应及时组织验收，并在验收后XX个工作日内给予批准或提出修改意见。
甲方代表在验收过程中如提出修改意见，乙方应据此修改并再次验收。
4. 验收合格后，双方代表应在验收记录上签字。
验收记录作为工程结算和竣工验收的重要依据。
5. 甲方应在竣工验收后XX个工作日内完成工程结算审核工作。
结算审核应以合同条款、设计图纸、变更记录、验收记录为依据。
结算审核完成后，双方应签署结算审核报告。
6. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。
7. 乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场。
如擅自停工、退场，甲方有权向乙方索赔。
8. 乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：乙方（发包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。
2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。
二、承包费用及支付方式1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。
2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。
3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。
三、工期安排1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。
2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。
3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。
四、质量标准1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。
2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。
五、保证事项1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。
2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。
七、争议解决双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。
若协商不成，可依法诉诸法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程验收合格结束。
2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（发包方）签字盖章：日期：附件：水电工程项目详细内容及需求以上为水电承包合同范本，甲、乙双方均应遵守合同规定，履行各自义务，共同完成水电工程项目。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电施工承包合同(4篇)
水电施工承包合同甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称工程地点：建筑面积：平方米第二条工程承包范围图纸所示内容（水电、避雷）、高低压电缆及其桥架安装、双电源、高压电施图二次设计中除应供电局施工以外的全部施工内容、施工现场临时水电、公共部位灯具，图纸会审纪要、甲方变更、甲方安排的其他零星安装工程，下水管至化粪池安装，均含在内不增加费用。
第三条工程工期1．与土建同步2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。
固乙方原因，产生质量不合格造成返工损失的材料、人工等均由乙方自行承担。
第五条标准规范本合同适用标准规范：《现行国家工程质量验收标准》第六条乙方责任和义务1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．根据工程情况满足施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
3．乙方施工机械设备、均自行负责购置。
4．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
5．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲•方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
6．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；7．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
水电施工承包合同范文(8篇)
水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文篇1 甲方(发包方)乙方(承包方)一、工程概况：1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：二.承包内容及范围：1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。
施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。
如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式：工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六.安全事宜1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。
作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工地水电承包合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上就甲方的水电改造工程达成以下协议共同遵守工地水电承包合同
范本
第一条工程概况
1、甲方装饰住房系合法居祝
2.施工地点：
3、住房结构：室厅卫套施工面积平方米
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程洁具、灯具、等设施的安装搬运工程(打孔工程费用由甲方自行承担)
5、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)
6、总价款：￥元大写(人民币)：其中：
材料费：人工费：
管理费：设计费：
垃圾清运费：税金(3.41%)：其他费用：
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋并初步了解所需完成工程后确定该总价款为闭口价款包含乙方承担的装修工程中所有的人
工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计
7.工期：年月日至年月日
第二条关于双方职责的约定
1.甲方责任：
(1)甲方应在开工前一天并向乙方进行现场交底向乙方提供施工需用的水、电等必备条件并说明使用注意事项
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续并承担承担有关费用
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料
2.乙方责任：
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责乙方全面承担联络甲方保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求现场管理水电施工质量和施工人员等职责
(3)乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程负责施工人员的人身安全单项工程施工过程中未经甲方许可乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义乙方应无条件更换
第三条关于材料供应的约定：
1.甲方提供的材料
(1)乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单并注明所需要材料的数量甲方应按时提供乙方需要的材料 (2)甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品并应按时供应到现场甲、乙方应办理交接手续乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异应及时向甲方提出甲方仍表示使用的由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的责任由甲方承担
(3)甲方供应的材料按时抵达现场后由乙方负责保管由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿
(4)甲方采购供应的水电材料均应用于本合同规定的住宅装饰非经甲方同意乙方不得挪作他用如乙方违反此规定应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方
2.乙方提供的材料
(1)乙方供应的水电材料甲方应到现场验收如不符合设计、施工要求或规格有差异应禁止使用如已使用对工程造成的损失由乙方负责
2)乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)要保证安全性、良好使用性乙方自行承担工具维修费和损耗费用
第三条关于工程质量及验收的约定
本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》
gb50210XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327XX和市建
设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准合同范本《工地水电承包合同范本》
1、本工程由方设计施工方案
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担工期顺延
4、由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担工期不变
5、在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后方能进行该项目的施工由此影响竣工日期甲、乙双方商定凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果甲方自负给乙方造成损失的甲方应予赔偿
6、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不能按预约规定日期参加验收由乙方组织人员进行验收甲方应予承认事后若甲方要求复验乙方应按要求办理复验若复验合格其复验及返工费用由甲方承担工期也予顺延
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收甲方应自接到通知三日内组织验收并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方另定验收日期如通过竣工验收甲方应承认原竣工日期并承担乙方的看管费用和其他相关费用
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间降低施工噪音减少环境污染处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系
2.未经甲方同意及有关部门批准施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
4.保证施工现场的整洁竣工前做好卫生清扫和处理工作
5.负责施工所产生垃圾的处理工作每日至少清洁一次
6.乙方如因施工原因需居住在现场日常用水、用电等必须注意安全工地发生工伤由乙方负责
7.乙方应做好施工材料保管工作禁止闲杂人等进入现常
8.未经甲方许可乙方不得携带任何甲供的装修材料出门若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1.工程款付款方式：
甲方签订本合同之时付工程款的50%布管验收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10%
2.乙方承包内容：
1).水电开槽、布线、穿线、
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).后期灯具、开关、插座面板的安装
5).洁具包括;
3.工程结算方式：
按实结算：总价结算：元/平米(套内面积)
第六条违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按逾期未付款的%支付违约金
2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金
3、甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任
第七条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时双方协商解决或;当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议合同签订后施工前一方如要终止合同应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金并办理终止合同手续
2.施工过程中任何一方提出终止合同须向另一方以书面形式提出经双方同意办理清算手续订立终止合同协议解除本合同第九条.其它约定：
1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商工作在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下甲方有权不支付乙方相关费用
2.经过第三方监理(装修监理公司)确认甲方必须按照约定支付乙方相关费用
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误经双方确认后可以顺延
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修在接到甲方通知后48小时内必须到达现常由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题甲方按实际发生费用支付乙方维修费用
店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同第十条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效
2、本合同签订后工程不得转包
3、本合同一式两份甲、乙双方各执一份
4、合同有效期至
5、水电工程保修年过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用
甲方签字：乙方签字(盖章)：。