电力工程监理合同标准范本

合集下载

电力工程监理合同范本(标准版)

电力工程监理合同范本(标准版)

电力工程监理合同范本(标准版)电力工程监理合同范本(标准版)
一、合同背景
本合同由以下各方共同订立,即电力工程监理委托方(以下简称“甲方”)和电力工程监理公司(以下简称“乙方”)。

二、合同内容
1. 乙方承诺按照国家法律法规和相关标准规范,对甲方委托的电力工程进行监理。

2. 乙方应根据实际情况,编制监理计划,并向甲方提供。

3. 乙方应派遣合适的监理人员到工程现场进行监理,并负责工程质量的检查和评估。

4. 乙方应及时向甲方提供工程进展情况的监理报告,在工程出现问题时,提出合理的建议和解决方案。

5. 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的费用,并提供必要的工程文件和技术资料。

6. 双方同意在工程完工后进行结算,并进行验收工作。

三、合同期限和解除
1. 甲、乙双方共同商定合同的期限为XX年/月/日至XX年/月/日。

2. 若合同履行过程中,任何一方违反合同约定,经对方提出书面通知后,30天内未改正,则对方有权解除合同。

四、风险分担
1. 本合同履行过程中,由于自然灾害等不可抗力因素导致的工程延误或损失,由甲方承担相应责任。

2. 若因乙方监理不力或过失导致工程质量问题或经济损失,乙方应承担相应责任。

五、争议解决
本合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

六、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效,并取代双方之前的一切口头或书面约定。

七、其他事项
1. 本合同未尽事宜由双方协商解决,并可签订补充协议。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

电力 监理 标准合同7篇

电力 监理 标准合同7篇

电力监理标准合同7篇篇1合同编号:XXX-XXX甲方(电力建设单位):_________________________乙方(电力监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行电力工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________监理范围:电力工程的输配电、变电站、电缆线路等所有相关设施的土建及安装工程的监理服务。

二、监理内容乙方负责对甲方电力工程的下列事项进行监理:1. 施工图纸审查及优化建议;2. 施工组织设计的审核与优化建议;3. 工程进度计划的编制和调整建议;4. 施工安全与环保监督;5. 施工过程中的质量问题处理和解决;6. 隐蔽工程验收、质量检验评定和验收签证;7. 核定工程量及工程款支付审核;8. 参与工程竣工验收。

三、监理期限本合同的监理服务期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成相关文件归档之日止。

如因甲方原因导致工程延期,双方应协商确定补充协议。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按照工程进度、工程量及难易程度综合计算,具体金额依据附件《监理费用计算表》执行。

2. 支付方式:甲方应按工程进度支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。

3. 乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。

五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供电力工程监理服务。

2. 甲方应按时支付监理费用。

3. 甲方应向乙方提供与工程相关的技术资料、施工图纸等必要资料。

4. 甲方应尊重乙方的专业意见,对提出的合理建议应予以采纳。

5. 甲方应确保施工现场安全,为乙方提供必要的工作条件。

电力工程工程建设监理合同3篇

电力工程工程建设监理合同3篇

电力工程工程建设监理合同3篇电力工程工程建设监理合同1甲方(发包方):委托代理人:乙方(承包方):委托代理人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程范围:三、材质要求:四、技术要求:六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的'材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

(1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

电力工程施工监理合同示范文本

电力工程施工监理合同示范文本

电力工程施工监理合同示范文本一、合同双方。

甲方(委托人):甲方是电力工程的建设单位,就像一个大项目的“金主爸爸”,想要把电力工程这个大事儿办好。

乙方(监理人):乙方就是专业的监理团队,是甲方请来的“工程管家”,专门盯着工程施工的各个环节,确保工程按照标准和甲方的要求顺利进行。

二、工程概况。

1. 工程名称。

就好比这个孩子叫啥名儿,比如说“阳光小区电力升级工程”或者“[具体地名]变电站新建工程”,得清清楚楚写明白。

2. 工程地点。

这工程是建在哪个地方呢?是繁华的市区某条大街,还是偏远山区的某个角落,详细地址得准确无误。

3. 工程规模和范围。

规模就是这个工程有多大,是给一个小小区供电改造,还是给一大片工业园区供电的大工程。

范围则包括工程涉及到的具体工作内容,像从电线杆的安装到电线铺设的所有相关活儿。

三、监理服务内容。

1. 工程进度监理。

乙方得像个严格的时间管理员,盯着施工方是不是按照计划在推进工程。

如果施工队今天该完成基础浇筑却没完成,乙方就要问个明白,督促他们加快进度,可不能让工程像蜗牛一样慢慢吞吞的。

2. 工程质量监理。

这是乙方很重要的职责,质量就像工程的生命线。

乙方要检查施工材料是不是合格,像电线的粗细、电线杆的强度等是不是符合标准。

在施工过程中,工人有没有按照正确的施工工艺来做,比如电线接头有没有接好,可不能让工程成为一个“豆腐渣”工程。

3. 工程安全监理。

安全无小事,乙方要确保施工现场的安全。

看看工人有没有戴安全帽,有没有设置安全警示标志,那些危险的施工环节有没有采取安全防护措施,要是发现有工人在电杆上施工不系安全带,就得赶紧让他们系上,避免发生危险。

四、监理服务期限。

从什么时候开始监理到什么时候结束呢?就像是给乙方的工作设定一个时间段。

比如从工程开工令下达之日起,一直到工程竣工验收合格后多少天(例如30天)为止。

这期间乙方都得好好履行自己的监理职责,不能中途开小差。

五、双方权利和义务。

1. 甲方权利和义务。

工程建设监理合同书(电力工程)5篇

工程建设监理合同书(电力工程)5篇

工程建设监理合同书(电力工程)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理合同书(电力工程)甲方:(监理单位名称)乙方:(被监理单位名称)根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就乙方承担的(具体工程项目名称)电力工程项目的监理事宜订立本合同。

一、监理项目及内容1.1 项目名称:(具体工程项目名称)1.2 工程规模:(工程规模描述)1.3 监理范围:详细列明监理的具体内容和范围。

1.4 监理工作任务书:根据本合同,甲方应按甲方职权,在监理范围内对乙方承担的工程实施监理管理,并出具具体监理工作任务书。

二、监理时间安排2.1 本次监理工程计划于(具体日期)开始,合同期限为(具体时间段)。

2.2 如因不可抗力因素或其他客观原因导致监理延期,应由双方友好协商确定新的督导时间并进行调整。

三、监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为(具体金额),其中预付合同总金额的30%为预付款。

3.2 乙方在监理工程完成验收后,应按合同履行支付监理费用的义务。

如乙方有拖欠监理费用的情况,应承担因此而产生的所有法律责任。

四、监理范围及要求4.1 乙方应提供本工程详细的设计文件,包括设计方案、施工图纸、技术规范等相关文件资料,并确保设计文件的真实性和完整性。

4.2 甲方应按照要求提供监理方案,包括监理计划、监理标准、监理程序等相关监理文件,并在监理范围内实施监理活动。

4.3 乙方应在工程施工现场设立监理办公室,由专门的工程师负责监理工作,确保监理工程的正常开展。

五、监理报告与验收5.1 甲方应根据监理工作进展情况,及时向乙方提交监理报告,包括施工进度、质量检测、安全检查等内容,乙方应认真查阅并提供必要的配合。

5.2 监理工程完成验收后,甲方应出具监理报告,并与乙方进行最终验收。

乙方若有质疑意见,应及时提出并协商解决。

六、合同变更与解除6.1 若因工程变更导致监理合同内容需修改,应由双方友好协商确定相关变更事宜。

电力工程工程建设监理合同书6篇

电力工程工程建设监理合同书6篇

电力工程工程建设监理合同书6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力工程工程建设监理合同书监理合同书甲方(监理单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定,为建设监理工程,双方自愿签订本合同,并共同遵守下列条款:第一条项目概况甲方是__________,依法独立承担法律责任的_____________,具有_____________的资质,有______________的业绩和经验。

乙方是____________,依法独立承担法律责任的_____________,具有_____________的资质,有______________的业绩和经验。

双方同意根据本合同的约定,经过充分协商,在耐心、理解和互相尊重的基础上,共同完成_____________(项目名称)的监理工作。

第二条项目概述1. 项目名称:_____________2. 项目地点:_____________3. 项目业主:_____________4. 项目工程量及造价:______________5. 项目建设周期:______________6. 项目监理服务范围:_______________第三条监理费用及支付1. 本项目的监理费为______________,根据具体情况可以适当调整。

2. 甲方向乙方支付监理费的时间和方式:(1)甲方应在签订本合同后的第三个工作日内,向乙方支付监理费的50%作为前期款;(2)工程完成验收合格后,甲方应在验收通过的三个工作日内支付监理费的50%剩余款项。

3. 如项目工程造价与实际执行的工程量不相符,造成费用差异的,应经双方协商一致后再进行调整。

第四条项目监理工作内容1. 乙方应按照监理规范,履行项目监理职责,包括但不限于:(1)监督工程进度,协助项目业主保证工程按计划、按质、按时完成;(2)检查工程施工质量,要求承包商改正不合格的工程质量;(3)审核并监督投标文件、招标、合同、支付、结算等监理文件的定稿;(4)与相关单位和部门协调,解决工程施工中的技术、质量、安全管理等问题;(5)编制项目的监理总结报告,并在工程竣工验收时签署验收合格证书。

电力工程建设监理合同模板6篇

电力工程建设监理合同模板6篇

电力工程建设监理合同模板6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力工程建设监理合同甲方(监理单位):_____________(盖章)乙方(被监理单位):_____________(盖章)为了确保电力工程建设过程中的质量和安全,监理单位和被监理单位达成以下监理合同:第一条监理项目及工程范围1.1 被监理单位承接的电力工程项目为:_____________,项目地址为:_____________。

1.2 监理范围包括但不限于对工程进度、质量、安全进行监理,并提出监理意见和改进措施。

第二条监理方法和责任2.1 监理单位应按照国家相关规定开展监理工作,确保工程按照设计要求进行施工。

2.2 监理单位应对工程现场人员进行技术培训和指导,确保工程施工的顺利进行。

2.3 监理单位应每周定期对工程施工现场进行检查和验收,及时发现并解决工程中的问题。

第三条监理报告和管理3.1 监理单位应每月提交监理报告一份,详细记录工程进度、质量、安全等情况,并提出改进建议和措施。

3.2 监理单位应对施工单位的现场管理和设备使用情况进行监督和检查,并及时报告问题。

3.3 如发现工程存在质量、安全等问题,监理单位应立即通知被监理单位并提出整改意见。

第四条监理费用和支付方式4.1 被监理单位应按照约定的监理费用支付给监理单位,支付方式为每月一次。

4.2 监理费用包括监理人员的工资、培训费用、差旅费用等,具体费用标准由双方协商确定。

4.3 如发生特殊情况导致监理费用增加,需双方协商确定增加金额及支付方式。

第五条违约责任5.1 如监理单位在监理过程中严重失职,导致工程质量问题或安全事故,应承担相应的法律责任。

5.2 如被监理单位不按照约定支付监理费用或违反其他相关协议,应承担相应的违约责任。

第六条合同期限和解除方式6.1 本合同自双方签署之日起生效,为期______年,如有需要延长合同期限,双方应提前协商确定。

6.2 如双方中任何一方因故需要解除合同,应提前30天书面通知对方,并协商解除事宜。

电力工程工程建设监理合同6篇

电力工程工程建设监理合同6篇

电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方监理单位(甲方):____________承建单位(乙方):____________二、监理范围和内容1.1 甲方应根据相关法律法规,对乙方承担的电力工程建设项目进行全程监理,并对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

1.2 甲方应对乙方提供的施工方案、设计方案、质量计划、施工组织设计等进行审核,确保项目的合法合规。

1.3 甲方应对乙方的施工过程进行现场检查,并对施工图纸、材料、施工质量等进行抽查和监督,及时发现问题并提出整改意见。

1.4 甲方应对乙方施工中的争议、纠纷进行调解和协调,并及时向相关部门报告问题的进展情况。

三、监理费用及支付方式3.1 甲方的监理费用为____________(人民币),应在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。

3.2 如因项目特殊原因需要延长监理时间或增加监理范围,乙方应适当增加监理费用,并经双方协商确定后进行支付。

四、监理责任与义务4.1 甲方应以专业态度全程参与项目监理工作,保证独立、客观、公正。

4.2 甲方应加强自身团队建设,确保监理人员具有相应的资格和经验,确保监理工作的有效性。

4.3 甲方应根据监理项目的特点,提出合理、具体的监理方案,并在项目实施过程中及时调整和完善。

4.4 甲方应定期向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量问题、安全隐患、环保情况等。

4.5 甲方应及时协调解决监理过程中出现的争议、纠纷,确保项目的顺利进行。

五、违约责任5.1 若任一方违反合同规定,致使项目出现重大问题或导致工程质量受损,应承担相应的违约责任。

5.2 若因不可抗力等不可控因素导致项目无法按期完成,应及时通知对方,并重新商定工程进度和费用支付方式。

六、争议解决6.1 本合同执行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,应提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁。

6.2 仲裁结果为终局裁决,对双方均具有约束力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

协议编号:LX-FS-A65914 电力工程监理合同标准范本After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑电力工程监理合同标准范本使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

第一章词语定义及解释第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:(1)“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。

(2)“项目法人(业主)”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承者。

(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承者。

(4)“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织,由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。

(5)“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人(业主)同意后委派,代表监理单位负责监理合同履行的总负责人,也是监理机构的全面负责人。

监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限,也同时承担其相应的合同责任。

(6)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

(7)“日”:是指一个正常的日历日。

(8)“月”:是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二章适用法规和监理依据第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。

第三条开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件,工程建设合同文件。

第三章通知与联系第四条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。

更换常驻代表,需提前通知监理机构。

第五条在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。

特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第六条一般情况下,监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者,业主对有关工程项目施工的主要意见和决策,应通过监理机构下达实施。

第四章监理单位的义务第七条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。

第八条按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划,调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场,组建监理机构并开展工作,完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。

第九条在监理服务期限内,监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。

若更换现场人员,应代以相当资质与技能人员。

其中,由专用条件约定属于主要监理人员的,其调整与更换应事先报经业主同意。

监理机构人员应保持相对稳定,以保证监理工作的正常进行。

第十条监理机构在履行本合同的义务期间,应遵循监理职业准则和行为规范,应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务,通过科学、认真、勤奋与高效工作,帮助业主实现工程建设合同预定的目标。

第十一条监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作,公正地维护业主和被监理方的合法权益。

第十二条监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。

在监理过程中,监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。

现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。

第十三条监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外,属于业主的财产,在监理业务完成或合同终止后,应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交。

第十四条监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。

除业主同意外,监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。

第十五条在本合同期内和合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。

第五章业主的义务第十六条业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调,为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。

第十七条业主应当在双方约定的时间内,免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。

上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求,应在专用条件中予以明确。

第十八条业主应当在专用条件约定的期限内,就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。

若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见,可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议,并将该建议意见视为业主的决定。

第十九条监理业务开展之前,业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。

其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。

第二十条业主应为监理机构提供如下协助:(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第二十一条业主免费向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。

第二十二条如果双方约定,由业主有偿或免费向监理机构提供职员和服务人员,应在监理合同专用条件中明确。

这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排,并对监理机构负责。

第六章监理单位的权利第二十三条业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限:(1)选择工程设计、施工和供货单位的建议权;(2)用于工程实施的设计文件(包括由设计单位和承建单位提供的设计)的核查确认权,只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据;(3)工程承建合同文件的解释权;(4)对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权;(5)就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权;(6)工程施工措施、计划和技术方案的审批权;(7)工程项目承建各方现场协调的主持权;(8)按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令;(9)工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权;(10)工程施工进度的检查、监督权,以及合同工期的签认权;(11)有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权;(12)按工程承建合同有关规定,行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权,未经监理机构签字确认,业主不应支付工程款;(13)有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。

第二十四条监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),应及时核实并评价,再与双方协商。

当业主与被监理方发生争议时,监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断,公正地进行调解,提出书面处置意见。

第七章业主的权利第二十五条业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。

业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。

第二十六条业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员,直到终止合同。

第二十七条业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。

第二十八条业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。

第八章监理单位的责任第二十九条监理单位的责任期即监理合同有效期。

第三十条监理单位在责任期内,应承担履行本监理合同中约定的义务。

如果违约,应向业主支付违约金。

违约金比例在专用条件中约定。

第三十一条如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失,应当向业主进行赔偿,累计赔偿总额不应超过监理费用总数,具体条款在专用条款中商定。

第三十二条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货、交工)时限,不承担责任。

但应承担监理应承担的责任。

第三十三条因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。

第九章业主的责任第三十四条业主应当履行监理合同约定的义务,如果违约,应向监理单位支付违约金。

违约金比例在专用条件中约定。

如果给监理单位造成直接经济损失,应向监理单位进行赔偿。

第十章合同变更与终止第三十五条本合同自双方完成签署之日起生效,至合同服务期满终止。

在监理过程中,如果业主要求延长监理服务期限,双方应进一步商定相应延长的合同服务期,并续签合同服务期延长协议。

第三十六条由于业主、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主,由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

第三十七条如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时,提出变更要求的一方应书面通知另一方,经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后,合同变更成立。

为此,一方提出的变更要求需至少提前42天将书面要求送达对方,以便对方有必要的考虑时间。

第三十八条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天前通知监理单位,监理单位应当立即作出安排,停止执行监理业务。

同时由业主承担违约责任。

第三十九条当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时,可向合同另一方发出其未履行义务的通知。

若送达通知后28天内没有收到答复,可在此后14天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

第四十条合同生效后出现国家有关法律、法规变化时,签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

第四十一条在监理合同服务期内,由于项目建设计划的重大调整、或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停,直至不得不终止合同时,经业主提出合同终止的书面通知后,监理合同终止。

已履行的监理服务部分按合同收取监理费用,未履行部分,经双方协商,对善后工作给监理单位一定的补偿。

由于监理单位的责任致使合同终止,监理单位不得接受未履行监理业务期的费用。

第四十二条合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。

第十一章监理费用计算与支付第四十三条常规的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照本合同附件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

第四十四条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起到实付之日止,除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。

相关文档
最新文档