互联网办税软件服务协议范本-(优质文档)
互联网办税2024年软件服务协议范本5篇
互联网办税2024年软件服务协议范本5篇篇1甲方（纳税人）：_________________________乙方（软件服务提供商）：_________________________鉴于甲方需要使用互联网办税软件服务进行税务申报和管理工作，乙方愿意向甲方提供专业的软件服务，达成如下协议：一、服务内容乙方同意为甲方提供互联网办税软件服务，包括但不限于以下内容：电子税务局系统接入服务、申报缴税功能服务、税务信息查询服务、税务咨询指导服务等。
乙方提供的服务应确保满足甲方日常税务处理工作的需求。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
协议期满前，经双方协商一致，可续签本协议。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付软件服务费。
具体费用标准和服务项目以双方签署的《软件服务费用明细表》为准。
2. 甲方应按照约定时间及方式支付软件服务费，乙方收到款项后，应按照约定提供相应的服务。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）确保所提供的税务信息真实、准确、完整；（2）按照本协议约定使用乙方提供的互联网办税软件服务；（3）按照本协议约定支付软件服务费。
2. 乙方的权利义务：（1）按照本协议约定向甲方提供互联网办税软件服务；（2）确保所提供的软件服务安全、稳定、可靠；（3）对甲方提出的问题进行及时响应，提供必要的指导和支持；（4）严格遵守国家法律法规和税务部门的相关规定。
五、保密条款1. 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密及本协议相关的所有信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议相关内容及合作过程中的相关信息。
六、违约责任1. 如因一方违反本协议约定，导致本协议无法继续履行，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此造成的损失。
2. 如因乙方提供的软件服务存在缺陷或故障，导致甲方无法正常进行税务申报和管理工作，乙方应承担相应责任。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
互联网办税2023年软件服务协议范本4篇
互联网办税2023年软件服务协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1互联网办税2023年软件服务协议范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）联系电话：（委托方联系电话）签署日期：2023年月日乙方：（服务方名称）地址：（服务方地址）法定代表人：（服务方法定代表人）联系电话：（服务方联系电话）鉴于甲方需向税务部门申报纳税信息，并委托乙方提供互联网办税软件服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容1.1 乙方将向甲方提供互联网办税软件服务，包括但不限于税务申报、税费查询、发票打印等服务。
1.2 乙方将对软件进行维护更新，确保软件的正常运行和安全性。
二、服务费用2.1 甲方须按照乙方规定的收费标准支付服务费用。
2.2 服务费用支付方式：甲方需在约定的时间内通过指定渠道支付服务费用。
三、保密条款3.1 乙方将严格保密甲方提供的纳税信息，未经甲方授权不得向第三方透露。
3.2 甲方也须将乙方提供的软件服务信息视为商业机密，不得泄露给未经授权的第三方。
四、责任条款4.1 乙方应按照国家相关法律法规和税务部门规定，保障软件服务的合法性和安全性。
4.2 若因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、协议期限5.1 本协议自签署日起生效，具体服务期限为____年_____月____日至____年_____月____日。
5.2 协议到期前如果甲方希望继续使用乙方的软件服务，需提前15个工作日通知乙方并达成新的协议。
六、其他条款6.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签署生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人签字：__________ 法定代表人签字：__________日期：__________ 日期：__________篇2互联网办税2023年软件服务协议范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：邮箱：鉴于，甲方为纳税人，需要使用乙方提供的互联网办税软件服务；乙方是一家具备相关资质和能力的软件服务提供商，愿意向甲方提供相关服务。
互联网办税2023年软件服务协议范本6篇
互联网办税2023年软件服务协议范本6篇第1篇示例：互联网办税软件服务协议【乙方：用户】根据《中华人民共和国电子商务法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方提供互联网办税软件服务达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方向乙方提供的服务内容包括但不限于：提供互联网办税软件的下载、安装、注册、更新、维护及技术支持等服务。
1.2 甲方向乙方提供的服务将根据国家税收政策以及相关法律法规进行更新和调整，具体服务内容以实际情况为准。
第二条使用规定2.1 乙方应当按照本协议约定使用互联网办税软件，不得进行任何违法、违规的操作，不得利用软件进行非法活动。
2.2 乙方应当保证提供给甲方的相关信息真实、准确、完整，不得提供虚假信息。
2.3 乙方在使用互联网办税软件时，应当妥善保管相关账号和密码，不得将账号、密码转让、借用、出租或出售，如有账号、密码遗失或泄露，应当及时通知甲方。
3.1 甲方向乙方提供的基础服务为免费服务，若乙方需要额外增值服务，需支付相应费用，具体收费标准由双方协商确定。
3.2 乙方应当按照双方约定的付费方式和时间支付相关费用，如有逾期未支付的，甲方有权暂停或终止提供服务。
4.1 双方协商一致可以终止本协议。
4.2 乙方有违反法律法规或本协议约定的行为，甲方有权立即终止本协议，并保留追究乙方法律责任的权利。
第五条保密责任5.1 甲乙双方应当对在履行本协议过程中获取到的对方的商业秘密、技术资料和其他保密信息保密，不得泄露或向第三方透露。
5.2 因对方违反保密责任而造成的损失，应由违约方承担，且违约方应当赔偿对方的一切损失。
第六条法律适用与争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 本协议履行过程中发生的任何争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交本协议签订地的人民法院诉讼解决。
第七条其他7.1 本协议未尽事宜，双方可以通过协商进行补充和变更。
7.2 本协议自双方签署之日起生效，有效期至服务终止之日。
互联网办税软件服务协议书3篇
互联网办税软件服务协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1互联网办税软件服务协议书【甲方：（用户）】【乙方：（软件服务提供商）】鉴于甲方为合法纳税人，有需使用互联网办税软件进行纳税申报等操作的需要，乙方是一家具备资质的互联网办税软件服务提供商，双方按照平等互利的原则达成如下协议：一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供合法有效的互联网办税软件服务，包括但不限于税费申报、税务咨询等服务。
2. 乙方应按照相关法律法规的要求，确保提供的软件服务功能齐全、操作便捷、安全可靠。
3. 乙方应及时更新软件，保证软件的及时性和准确性。
二、服务费用1. 甲方支付乙方相应的服务费用，具体金额和支付方式详见附表。
2. 如服务费用有调整，乙方应提前通知甲方，并经双方协商一致确定新的费用标准。
三、服务保障1. 乙方承诺在服务期限内为甲方提供持续稳定的软件服务，确保软件的正常运行。
2. 如出现软件故障或其他影响使用的情况，乙方应立即提供技术支持，并及时修复故障。
3. 乙方应保护甲方的隐私信息，不得泄露或滥用甲方的相关数据。
四、责任限制1. 乙方不对由于甲方操作不当导致的损失承担责任。
2. 在法律允许范围内，乙方对于由于软件自身存在缺陷导致的损失，仅承担相应的软件服务赔偿责任。
五、知识产权1. 乙方享有软件服务的知识产权，包括但不限于著作权、专利权等。
2. 甲方在使用软件服务时，应遵守相关知识产权法律法规，不得侵犯乙方的知识产权。
六、协议变更1. 本协议的任何增补、修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 经双方协商确认的协议变更应视为本协议的一部分，具有同等效力。
七、协议终止1. 本协议自双方签署之日起生效，至服务期满结束。
2. 在服务期限内，如有一方违反本协议约定，另一方有权终止本协议。
3. 协议终止后，双方应按照协议约定处理未尽事宜，并归还对方应归还的相关物品。
八、其他约定1. 本协议签署地点为乙方所在地。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
互联网办税2023年软件服务协议范本5篇
互联网办税2023年软件服务协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1互联网办税2023年软件服务协议范本甲方（委托方）：（公司名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）联系地址：（地址）联系电话：（电话）邮箱：（邮箱）乙方（服务方）：（公司名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）联系地址：（地址）联系电话：（电话）邮箱：（邮箱）鉴于甲方为了方便办理税务事务，委托乙方提供互联网办税软件服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.乙方提供互联网办税软件服务，包括但不限于自动填报税表、查询税务信息、电子申报等功能。
2.乙方承诺提供的软件服务安全可靠，确保甲方的税务数据不泄霩。
3.乙方负责软件的更新维护，确保软件功能的正常运行。
第二条服务费用1.甲方应按照协议约定的服务费用支付给乙方，费用标准为（具体金额），支付方式为（支付方式）。
2.服务费用支付周期为（支付周期），逾期未支付的，乙方有权停止提供软件服务。
第三条保密条款1.双方保证协议签订以来所知悉的所有信息，包括但不限于商业秘密、客户资料等，均属保密信息。
2.未经对方书面同意，任何一方不得泄霩或向第三方透露对方的保密信息。
3.协议终止后，双方仍需履行保密义务。
第四条协议变更1.协议的变更需经双方书面协商一致，并签署书面协议。
2.协议变更后，变更之部分应作为协议的补充内容，具有同等法律效力。
第五条合作期限1.本协议自签署之日起生效，有效期为（合作期限），到期后自动终止。
2.双方协商一致可终止协议，提前终止需提前（通知期限）书面通知对方。
第六条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，造成对方损失的，应承担违约责任。
2.因不可抗力或其他不可控因素造成履行协议的延迟或未能履行的，免除责任。
第七条争议解决本协议的解释以及履行均适用中华人民共和国法律，双方协商解决；协商不成，提交至（仲裁机构）仲裁。
第八条其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
互联网办税软件服务协议范本最新8篇
互联网办税软件服务协议范本最新8篇篇1甲方（纳税人）：____________________乙方（办税软件服务提供商）：____________________鉴于甲方需要使用互联网办税软件完成税务申报和管理工作，乙方具备相关技术和经验，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方提供互联网办税软件服务达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在办税软件服务过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，促进双方的合作。
二、服务内容乙方将为甲方提供以下互联网办税软件服务：1. 提供软件使用账号和密码；2. 提供软件安装、升级和维护服务；3. 提供软件的咨询、技术支持和培训服务；4. 提供相关税务政策和法规的咨询和指导。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务：1. 保证提供的资料和信息真实、完整、准确；2. 按照本协议约定支付服务费用；3. 合理使用软件，不得利用软件进行非法活动；4. 遵守软件的使用规范，不得对软件进行逆向工程、破解等行为。
（二）乙方的权利和义务：1. 保证软件的正常运行，提供及时的技术支持和服务；2. 根据甲方的需求，提供个性化的服务和解决方案；3. 对甲方提供的资料和信息进行保密；4. 遵守国家法律法规，保障甲方的合法权益。
四、服务期限和费用1. 服务期限：本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月。
2. 服务费用：甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用，具体金额和支付方式详见附件。
五、违约责任和赔偿1. 甲方未按照本协议约定支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 乙方未按照本协议约定提供服务的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因乙方原因导致甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本协议的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方对甲方提供的资料和信息进行保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。
互联网办税软件服务协议新5篇
互联网办税软件服务协议新5篇篇1甲方（纳税人）：_________________________乙方（办税软件服务提供商）：_________________________鉴于甲方需要使用互联网办税软件以便更好地完成税务申报工作，乙方愿意向甲方提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供互联网办税软件服务，包括但不限于以下内容：1. 提供稳定、安全的办税软件，确保甲方可以顺利完成税务申报工作。
2. 提供软件使用培训，确保甲方能够熟练掌握软件操作。
3. 提供技术支持和客户服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题。
4. 根据税务政策和法规的变化，及时更新软件功能。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议到期后，除非双方另有约定，否则本协议自动续签。
三、服务费用1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付办税软件服务费用。
2. 甲方应按时足额支付服务费用，如有逾期或欠缴情况，应按照约定支付滞纳金。
3. 乙方有权根据市场变化和服务内容的调整，对服务费用进行调整，但应提前通知甲方。
四、双方权利义务1. 甲方有权使用乙方提供的互联网办税软件服务，并按照约定支付服务费用。
2. 甲方应确保提供给乙方的信息真实、准确、完整，并承担因提供虚假信息而产生的法律责任。
3. 乙方应确保提供的互联网办税软件服务稳定、安全，并承担因服务质量问题导致的损失。
4. 乙方有权对甲方的使用情况进行监控，以确保服务的合法、合规使用。
5. 双方应对涉及本协议的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
五、违约责任1. 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并有权按照约定收取滞纳金。
2. 如因乙方服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如甲方违反本协议约定，如提供虚假信息、非法使用等，乙方有权解除本协议，并有权追究甲方的法律责任。
六、协议变更与终止1. 双方协商一致，可以变更本协议。
互联网办税软件服务协议6篇
互联网办税软件服务协议6篇篇1互联网办税软件服务协议甲方：_______________（以下简称“用户”）乙方：_______________（以下简称“开发商”）为了规范双方的权利和义务，保障用户的合法权益，经双方友好协商，就本互联网办税软件服务达成以下协议：第一条服务内容1.1 开发商向用户提供的服务包括但不限于办税软件的下载、安装、使用等；同时，为了能够向用户提供最新、最全面的服务，用户应当定期更新办税软件版本。
1.2 用户同意按照相关规定向开发商提供准确的个人信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式等，确保注册信息的准确性和及时性。
第二条服务的使用2.1 用户在使用办税软件服务时，应当遵守国家相关法律法规，不得利用本服务从事任何违法活动。
2.2 用户应当妥善保管自己的账号和密码，不得以任何形式转让或授权他人使用，如因用户保管不善导致账号被盗造或者遗失，用户应当及时通知开发商，由此产生的任何法律责任均由用户自行承担。
第三条费用支付3.1 用户在使用办税软件服务时，应当按照开发商的规定支付相应的费用，费用以人民币为单位。
3.2 用户可以通过线上支付、银行转账等方式进行费用支付，支付完成后开发商将会核实支付情况，并向用户提供相应的发票。
第四条服务的终止4.1 用户可以随时终止使用办税软件服务，并且无需提前通知开发商。
4.2 如用户违反本协议的任何一项条款，开发商有权终止对用户的服务，而终止服务后用户应当及时卸载办税软件，并不得再继续使用。
第五条服务的变更5.1 开发商有权根据自身的需要对本服务内容进行变更，变更的内容将会事先通知用户。
5.2 开发商变更本服务内容时，用户可以根据自己的需求选择接受或者拒绝变更内容，如用户选择拒绝变更内容，开发商有权终止对用户的服务。
第六条服务的保障6.1 开发商保证本服务内容的合法性和正当性，保证不会收集或者泄露用户的个人信息。
6.2 开发商在向用户提供服务时，将会尽最大努力确保服务的连续性和稳定性，但是由于不可抗力因素的干扰可能会导致服务暂时中断或者崩溃，开发商对此将不负任何责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
互联网办税软件服务协议范本-(优质文档)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
互联网办税软件服务协议范本
甲方：_______________________________________
乙方: ___________________________________
20 年月日
甲方：
单位地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
本协议由甲乙双方在诚实守信的原则下，根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国有关法律的规定，在平等互利，发展业务的基础上，经甲、乙双方共同协商达成一致，共同签署。
一、协议范围
甲方向乙方提供互联网办税软件服务套餐中服务。
风险提示：
合作内容应载明具体的服务内容与质量等条款。
但是很多合同约定服务优质等比较笼统，这样的约定形同虚设，因此在约定服务质量条款时最好能有明确的量化标准或者评判标准，比如约定投诉低丁xx,客户满意率达到xx等。
二、甲方的责任与权利
（一）甲方的责任
1、甲方负责在服务期限内向乙方提供互联网办税服务套餐中的服务内容。
2、甲方接到乙方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关丁软件的服务请
求后，必须在J、时之内给予响应并提供服务。
3、未经乙方许可，甲方服务人员不得对乙方的财务或业务经营数据进行增删、修改、复制、传送、记录。
4、未经乙方许可，甲方不得向第三方泄露乙方财务或业务数据内容或在公开场合引用乙方数据。
（二）甲方的权利
1、按照国家规定的资费标准收取各项费用，保留在国家规定的资费政策范围内调整资费的权利。
2、保留因技术、设备或国家政策因素等原因对税务业务的服务功能操作方法、作出修改、调整和取消的权利。
3、甲方有权拒绝乙方提出的协议规定之外的服务请求。
4、甲方不承担因乙方人员进行非法操作、感染病蠹、硬件出现故障导致的数据混乱、丢失等问题的责任。
5、协议期满后，乙方如不按期续缴下年度服务费，甲方有权暂停对乙方提供的相应服务。
三、乙方的责任与权利
（一）乙方的责任
1、乙方有按期缴纳服务费的义务。
2、乙方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与甲方取得联系，并记录当前故障现象，便丁甲方作出诊断。
3、乙方在甲方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常。
（二）乙方的权利
1、乙方有权对甲方不履行协议条款的行为向诉，并保留进一步追究甲方责任的权利；投诉电话:
2、乙方有权对服务质量进行监督和申诉。
四、付款与结算方式
乙方选择服务，服务费按年支付，费用为 /年。
五、服务期限
本协议自双方签署并加盖印章之日起生效，有效期■年，如到期双方无异议，将自动顺延。
六、附则
1、若因不可抗拒之原因或国家产业政策变动导致本协议无法履行的，本协议自动解除，双方都不负任何责任。
2、不得更改本协议的任何条款，更改后的协议将被视为无效。
3、未尽事宜，双方友好协商解决。
因本协议而产生乂不能由双方协商解决的任何争议，双方
均有权向____________ 人民法院提起诉讼解决。
4、本协议一式两份，由双方签字盖章后生效，双方各持一份。
甲方（盖章）：
法定代表人：
¥日
乙方（签字）：
¥日
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所届法人机构的授权书。
对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便丁履行。
四、约定违约条款。
五、约定争议管辖权条款。
六、明确合同签订地。
七、约定担保条款（视具体情况而定）。