工程履约担保保证合同协议书范本
履约担保协议书范本推荐6篇
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方（担保方）：__________乙方（委托方）：__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保，在平等、自愿的基础上，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同（以下简称“主合同”）过程中，乙方的义务得到遵守，甲方愿意提供履约担保，保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于：工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证，即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务，甲方将按照本协议承担担保责任，包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时，采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议，确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同，全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时，应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任，乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
承包商履约委托保证合同书(试行)5篇
承包商履约委托保证合同书（试行）5篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（保证人）：__________鉴于甲方与建设单位签订的承包合同，为确保甲方全面履行该合同，乙方接受甲方的委托，为保证甲方履行合同的相关事宜达成如下保证合同：一、定义和解释1. 承包商：指甲方，即本合同中所指的单位或个人，承担建设工程的实施任务。
2. 保证人：指乙方，即本合同中的法律实体，为甲方的履约行为提供保证。
3. 履约保证：乙方对甲方履行承包合同提供保证的行为。
乙方对甲方履行以下事项提供保证：1. 工程质量：甲方按照承包合同要求完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准。
2. 工程进度：甲方按照承包合同约定的时间节点完成工程进度，不延误工期。
3. 工程安全：甲方在施工过程中严格遵守安全生产规定，确保施工过程安全。
4. 款项支付：甲方按照合同约定支付工人工资、材料款项等费用。
5. 其他约定：甲方履行合同中约定的其他义务。
三、保证范围及限额乙方对甲方违约导致的损失进行保证，保证范围包括工程本身损失、违约责任、赔偿费用等。
保证的限额为合同总价的一定比例或由双方商定的具体金额。
本保证合同的期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项为止。
五、保证方式及程序乙方提供连带责任保证，即甲方未履行合同义务时，乙方将按照本合同约定承担保证责任。
具体保证程序如下：1. 甲方违约时，乙方收到甲方或建设单位书面通知后，应立即启动保证程序。
2. 乙方将组织专业人员对违约事实进行调查核实。
3. 根据调查结果，乙方将采取必要措施，协助甲方履行合同约定，包括但不限于承担部分或全部违约责任、支付违约赔偿等。
六、权利义务及违约责任1. 甲方应全面履行合同义务，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方应按照本合同约定履行保证义务，确保甲方履行合同。
3. 若甲方未履行合同义务，乙方在承担保证责任后，有权向甲方追偿。
4. 若乙方未按照本合同约定履行保证义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
工程履约担保合同合同范本
工程履约担保合同合同范本【甲方（业主）】与【乙方（承包商）】经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就【某工程项目名称】达成如下工程履约担保合同：一、合同基本信息1. 工程项目名称：_________2. 工程项目地点：_________3. 工程项目内容：_________4. 合同金额：___________5. 履约期限：从____年____月____日至____年____月____日6. 合同编号：_________7. 签订日期：____年____月____日8. 签订地点：_________二、担保范围乙方应向甲方提供全面的履约保证，包括但不限于工程质量、工期、安全和其他相关方面的担保责任。
三、担保金额及有效期1. 担保金额为本合同总金额的____%，即人民币____元整。
2. 担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满止。
四、担保方式乙方应以银行保函或其他等效担保形式，向甲方提供本合同约定的担保金。
五、违约责任如乙方未能按照本合同的规定履行其义务，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
履约担保协议书范本推荐8篇
履约担保协议书范本推荐8篇篇1甲方（担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________乙方（被担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条担保事项甲方同意为乙方在履行与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约担保。
担保金额为人民币_______元整（大写金额）。
担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后______止。
担保方式为连带责任保证。
第二条甲方的担保义务1. 甲方应按照本协议约定履行担保义务，确保乙方按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时，甲方应在收到第三方要求承担担保责任的通知后______日内履行代偿义务。
3. 甲方在履行代偿义务后，有权向乙方追偿。
第三条乙方的陈述和保证1. 乙方承诺其为主合同项下的债务人，并按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方承诺所提供的资料真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
第四条担保费用及支付方式1. 乙方应按照本协议约定向甲方支付担保费用。
担保费用为人民币_______元整（大写金额）。
2. 乙方应在本协议签订后______日内支付全部担保费用。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
第五条违约责任1. 若乙方未按照主合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方违反本协议第三条规定的陈述和保证，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付逾期付款利息。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同约定的各项义务，甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议：一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前，本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素，经甲乙双方商定，乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后，应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后，甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式，担保人须具备相应资质和信誉，并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还，并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
履约担保合同范本(七篇)
履约担保合同范本委托保证人(承包商，以下称甲方)：住所：法定代表人：电话：_____ 传真：_____ 保证人(以下称乙方)：住所：法定代表人：电话：_____ 传真：_____ 鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于____年____月____日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不超过人民币____元(大写：)。
第三条保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
3.3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为：___________________________。
5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币____元(大写：)。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
履约类保函担保合同范本8篇
履约类保函担保合同范本8篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（委托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供履约类保函担保事宜达成如下协议：一、担保事项甲方接受乙方的委托，对乙方在____________项目中的履约行为提供保函担保。
担保金额不超过______元人民币（大写：______），担保期限为自项目开工之日起至项目竣工验收合格后的______个月止。
二、担保责任甲方在担保期限内，对乙方的履约行为承担担保责任。
若乙方未能按照合同约定的内容和时间履行其在项目中的义务，导致甲方收到相关方的索赔请求，甲方将在收到索赔通知后，按照本合同约定承担相应的担保责任。
担保责任包括但不限于支付赔偿金、违约金、罚款等。
三、反担保措施为保障甲方的权益，乙方需向甲方提供反担保措施。
反担保措施包括但不限于保证金质押、财产抵押、第三方保证等方式。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
四、担保费用乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
担保费用根据担保金额、担保期限及风险程度等因素确定，具体费用标准和支付方式在甲乙双方签订的主合同中约定。
五、保密条款双方应对在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息予以保密。
未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。
六、合同的变更和解除本合同的任何变更和解除，均应由甲乙双方协商一致并书面确认。
任何变更或解除均不得损害双方的合法权益。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程履约担保保证合同
甲方（委托方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（受托方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、委托事项
1、保证担保的范围
乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务，在保证期间，若甲方未能履行上述义务，乙方承担保函金额人民币（大
写）（￥元）的保证责任。
2、保证方式
乙方提供的保证为连带责任保证。
3、保证期限
乙方保证担保的期限为保函的有效期，自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天，即年月日止。
二、履行保证责任的方式
乙方有权选择以下方式履行保证责任：
（1）采取措施继续履行甲方的合同义务；
（2）在保函金额内赔偿受益人的损失。
三、债务的追偿
1、一旦乙方履行保证责任，便有权开始对甲方的追偿程序。
乙方向甲方追偿债务时，应向甲方出具：
（1）发包人要求乙方履行保证责任的有关文件；
（2）乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知；
（3）乙方履行保证责任的有关证明。
2、乙方向甲方追偿债务的范围包括：
（1）乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息；甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后，应在个自然日内履行清偿义务；
（2）逾期违约金。
若甲方不能在指定期间内履行清偿义务，应向乙方支付逾期违约金，违约金按照欠款金额的%计算；
（3）乙方实现债权的一切费用；
（4）因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。
四、保证担保费
本项目保证担保费按核算，费率为保函金额的‰，即为人民币（大写）（￥元），甲方应在本合同签订之日
起个自然日内一次性交纳。
五、保证金
1、保证金按保函金额的%交存，共计人民币（大
写）（￥元）。
2、甲方自本合同签订之日起个工作日内，将该保证金一次性存入乙方帐户。
3、该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管，甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。
4、经乙方确认，甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后，或保证期限届满，保函失效，乙方未履行保证责任，乙方将保证金及利息退还甲方，保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。
5、若因甲方违约，造成乙方承担保证责任，乙方无需经过甲方同意，有权用保证金优先受偿或履行债务，甲方对此不提出异议。
6、若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金，乙方有权终止为甲方提供担保，由此产生的一切后果由甲方承担。
7、甲方退还保证金时须提交以下资料：
（1）保函原件；
（2）本项目的建委竣工备案的证明；
（3）乙方开给甲方的保证金收取凭证。
六、反担保措施
1、甲方除向乙方交存保证金外，向乙方提供如下反担
保：
2、反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。
3、设立反担保的有关费用由甲方承担。
4、若因甲方原因未能落实反担保措施，乙方有权终止为甲方提供担保，由此产生的一切后果由甲方承担。
七、保函的出具
乙方在以下条件成就后出具保函：
1、甲、乙双方签订本合同后，甲方依约交纳保费并交纳保证金；
2、乙方与反担保人签订反担保合同。
八、声明与保证
1、甲方声明与保证
（1）甲方系依据中华人民共和国法律法规登记注册的企业法人，具备所有必要的权利及资格，以自身名义承包工程建设项目，并对其经营管理的财产享有合法的处分权。
（2）甲方签订和履行本合同是自愿的，是自身真实意思的表示。
本合同的签订和履行未违背甲方的公司章程或任何对甲方有约束力的法律法规或合同。
（3）甲方向乙方提供的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。
（4）在保证期间，甲方如进行任何产权变动或经营方式的调整，须事先书面通知乙方；甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担本合同项下的义务。
2、乙方保证
（1）遵守国家法律、法规和地方政府的有关规定；认真履行本合同中约定的义务。
（2）严格履行保证合同所约定的保证责任。
九、权利、义务的转让
未经乙方书面同意，甲方不得将其权利、义务转让给第三人；若经乙方书面同意转让，该转让行为在受让方与乙方重新签订全部有关文件并办理全部有关手续后生效。
十、违约责任
1、本合同生效后，甲、乙双方均应完全履行本合同约定的义务，不得因其法定代表人的变动、产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行。
2、甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的，应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
3、在此甲方公司就履约保函向乙方公司如下条款：
（1）若甲方公司违约，导致乙方履行保证责任时，乙方可在履约保函额度内就发包人损失部分，要求甲方公司赔偿；
（2）在发包人根据履约保函向乙方索赔工作日内，甲方公司应将赔付金额、利息（按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）和发包人实现债权的费用汇入发包人指定帐户。
否则，甲方公司须向乙方支付延期支付上述款项的违约金，违约金按延期的支付金额的%计算。
（3）甲方按照乙方要求提供的所有的企业资料、证照、等情况均为真实、完整、合法的，无隐瞒、虚假、欺诈行为。
（4）乙方依据本合同向甲方公司要求连带清偿责任时，甲方公司无条件履行，放弃一切抗辩，不提出任何异议。
（5）甲方公司若违反上述条款，愿承担由此产生的一切法律责任无条件接受。
十一、管辖。