车队土方运输合同
土方车辆运输合同范本6篇
土方车辆运输合同范本6篇篇1甲方（托运方）：___________________________乙方（承运方）：___________________________鉴于甲方需要运输土方，乙方具备运输车辆及相关资质，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同双方基本信息甲方名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________二、合同运输事项1. 运输货物：土方。
2. 运输方式：汽车运输。
3. 运输时间：自合同签订之日起至甲方通知结束之日止。
4. 运输地点：具体运输路线及地点由甲方提前通知乙方。
三、合同价格及支付方式1. 运输费用计算方式：按照实际运输车次结算。
具体价格根据运输距离、车型、装载量等因素，由双方协商确定。
2. 支付方式：每次运输完成后，甲方在收到乙方提供的合法发票后，于______个工作日内支付运输费用至乙方指定账户。
四、车辆要求及保险责任1. 乙方应提供符合安全标准的车辆进行运输，保证车辆性能良好，证件齐全。
2. 乙方应为其车辆购买商业保险，并对因车辆引起的任何事故、损失承担赔偿责任。
如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
五、合同义务与违约责任1. 甲方义务：提供合理的运输需求，按时支付运输费用。
2. 乙方义务：按照甲方要求提供运输服务，确保运输安全、准时、完整。
3. 违约责任：如甲、乙任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
土方车辆运输合同范本(精选3篇)
土方车辆运输合同范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：****身份证：******（以下简称甲方）乙方：****身份证：******（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：******甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：******要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长 5.3米、车箱宽 2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在商定时间内于***年*月*日乙方将施工车辆支配到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的*%违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。
乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：*************乙方：*************代表人：************代表人：************土方车辆运输合同范本（第二篇）标题：土方车辆运输合同范本摘要：本合同由以下甲乙双方订立，甲方为运输公司，乙方为委托方，约定双方关于土方车辆运输的相关事宜。
本合同包含了甲乙双方的权利义务、运输服务的规范等内容。
正文：合同主体：甲方：【运输公司名称】地址：【公司地址】联系方式：【联系电话、邮箱等】乙方：【委托方名称】地址：【委托方地址】联系方式：【联系电话、邮箱等】一、合同目的本合同目的在于明确双方对土方车辆运输的约定，确保运输过程中各项权益得到保障，共同维护合法权益。
二、运输内容和方式1. 运输内容：甲方将根据乙方的需求，负责安全、高效地运输土方车辆。
2. 运输方式：(1) 运输地点：【具体运输地点的描述】。
(2) 运输工具：甲方将提供合适的运输车辆和设备，确保安全运输。
土方车运输合同7篇
土方车运输合同7篇篇1甲方（托运方）：__________乙方（承运方）：__________鉴于甲方需要运输土方，乙方具备土方运输的相关资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在土方运输过程中的权利与义务，确保双方权益得到合法保护，以实现土方运输的安全、高效、顺畅进行。
二、合同范围及内容1. 运输地点：甲方指定的土方运输起点至终点的具体路线。
2. 运输数量：具体的土方运输数量，以甲方实际需求为准。
3. 运输时间：自合同签订之日起至土方运输任务完成止。
4. 运输费用：乙方应按照甲方要求的运输量、距离等因素，合理计算运输费用，并在合同中明确约定。
5. 运输质量：乙方应确保运输的土方质量符合甲方要求，并承担因运输过程中造成的土方污染、损失等责任。
三、合同双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）提供详细的运输地点、数量、时间等要求。
（2）按照合同约定支付运输费用。
（3）负责办理相关手续，确保运输过程的合法性。
2. 乙方权利义务：（1）按照甲方要求，安全、准时完成土方运输任务。
（2）确保运输的土方质量符合甲方要求。
（3）负责运输过程中土方车的管理和维护，确保运输安全。
（4）按照合同约定收取运输费用。
四、运输安全及保障措施1. 乙方应严格遵守交通安全法规，确保运输过程的安全。
2. 乙方应定期对土方车进行检查和维护，确保车辆性能良好。
3. 乙方应配备足够的驾驶员和押运人员，确保运输过程的顺利进行。
4. 双方应共同制定应急预案，应对可能出现的突发事件。
五、合同金额及支付方式1. 运输费用总额：人民币______元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，将运输费用支付至乙方指定账户。
3. 乙方应提供正规的发票作为收款凭证。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付运输费用，乙方有权停止运输，并追究甲方的违约责任。
车队土方运输合同(精选25篇)
车队土方运输合同（精选25篇）车队土方运输合同篇1甲方：_________（托运方）乙方：_________（承运方）合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责天河机场土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从（如遇人员及车辆的危险作业除外）第二条合同期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
第三条运输起止地起始地：天河机场到达地：第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：______辆，载重量：______吨。
第五条运费结算方式所有车辆运费必须按日结算，乙方完成当天多少工作量，甲方必须当天支付乙方运费，连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费，乙方有权单方面终止合同，并且本合同自动失效，车辆运费标准如下：1.5公里至2公里之间（含2公里数值），每台车辆运输费：55元人民币。
2公里至2.5公里之间（含2.5公里数值），每台车辆运输费：60元人民币。
第六条运输质量和安全工程环境安全运输保障：车里进入工地后，甲方必须创造好的施工环境，交警，交通，路政，城管，周边群众关系由甲方负责协调，由此造成的误工损失由甲方负责，但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。
第七条停工及生活费用甲方无故停工不能超过三天，超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。
第八条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。
运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
土方运输合同免费范本8篇
土方运输合同免费范本8篇篇1甲方（托运方）：___________________________乙方（承运方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行土方运输事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方为土方运输的委托方，负责提供运输需求及相关的基本要求。
2. 乙方为土方运输的承运方，具备从事土方运输的资质和能力，负责按照甲方要求进行土方运输。
二、运输事项1. 运输地点：具体运输地点及线路由甲方提前通知乙方，乙方应按照甲方指定的地点和线路进行运输。
2. 运输数量：具体运输数量按甲方实际需求确定，甲方将提前通知乙方。
3. 运输时限：乙方应在甲方规定的时间内完成运输任务。
三、运输费用及支付方式1. 运输费用根据运输距离、运输量及其他附加服务进行计价，具体费用及计算方式详见附件。
2. 甲方应按照实际完成的运输量向乙方支付运输费用，支付方式为___________________________。
四、质量与安全要求1. 乙方应确保运输过程中土方的质量，不得混装、泄漏等影响质量的情况。
2. 乙方应严格遵守安全规定，确保运输过程中的人员及财产安全。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应法律责任。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付运输费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成运输任务，应按照未完成运输量的比例支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
工地拉土方车队合同6篇
工地拉土方车队合同6篇篇1工地拉土方车队合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为了工地土方工程的顺利进行，需要向乙方承包土方车队，现双方经友好协商，达成如下合同：一、车队组成：乙方应按照甲方提供的要求，组建符合规定的拉土方车队，保证车辆齐全，司机技术娴熟，驾驶证等证件齐全。
二、车队数量及规格：乙方应提供符合规定的拉土方车队，车辆数量以及吨位应符合工地需求，车辆应保持干净整洁，保养良好，能正常工作。
三、车辆使用范围：车辆应按照甲方要求在指定工地进行土方运输作业，不得擅自私用或外借。
四、工作时间：车队应按照工地运输作业要求，保证按时到岗，不得迟到早退。
五、安全责任：车队应加强车辆保养，定期检查，确保车辆安全运行，对于发现的隐患应及时整改，保证工地作业安全。
六、保险责任：乙方应购买车辆保险，确保车辆及人员在工作中的安全。
七、保密责任：乙方应对甲方提供的技术资料及工作内容保密，不得泄露给第三方。
八、合同解除：双方在签订合同后发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成可解除合同。
九、违约责任：如乙方未按照合同要求完成工作，甲方有权终止合同，并有权追究乙方的违约责任。
十、其他事项：双方如有其他事项需协商，可在合同签订时增加相应条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
篇2工地拉土方车队合同甲方（委托方）：_____________ （以下简称甲方）乙方（承包方）：_____________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，就乙方在工地提供拉土方车队服务的相关事宜签订本合同，并共同遵守。
一、合同内容1. 乙方将提供的服务范围包括但不限于：提供土石方车队，进行土石方运输等相关服务。
车辆土方运输合同(6篇)
车辆土方运输合同发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：_____工程地点：_____二、工程承包范围：基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。
三、合同工期：_______________________________________________________四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。
五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用。
六、付款方式：1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。
七、甲方责任：1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。
八、乙方责任：1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;3、余泥堆放场必须是手续证件齐全（提供合格证件给甲方备案）否则承担相关责任;4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故（无论任何原因）乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。
土方运输合同范本精选5篇
土方运输合同范本精选5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证土方运输工程的顺利进行，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就土方运输事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：土方运输二、承包方式及范围1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：本工程所需的土方运输工作，包括但不限于土方的挖掘、运输、卸土等。
三、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该费用包含但不限于人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付乙方费用：（1）工程开工前，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方余下款项。
四、工期要求1. 乙方应按照甲方要求的工期完成土方运输工作。
2. 如因乙方原因延误工期，乙方应按照每延误一天支付违约金____元的方式向甲方承担违约责任。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照甲方要求的质量标准进行土方运输工作。
2. 工程完工后，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如乙方运输的土方质量不符合甲方要求，乙方应负责整改并承担相关费用。
六、安全施工及保障措施1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场的安全。
2. 乙方应为施工人员购买相关保险，对施工现场的安全负责。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如因甲方原因未按合同约定支付乙方费用，甲方应按照每延误一天支付违约金____元的方式承担违约责任。
2. 如因乙方原因未完成合同约定的工作内容，乙方应按照合同总价的____%向甲方承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
车队土方运输合同篇一：土石方运输合同范本土石方运输合同甲方：合同编号：乙方：签订地点：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、工程名称：二、工程量：以实际运输土方量为准。
三、进场日期：年月日前。
四、运输单价：人民币元/方.公里（大写：），以上运输单价为含税价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计万元。
此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。
每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。
运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。
八、乙方责任：1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。
保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。
5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。
7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。
8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。
九、违约责任：1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。
否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十、其它约定：1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。
2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份具有同等法律效力。
本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方（章）乙方（章）代表人代表人身份证号单位地址单位地址电话电话合同签订日期合同签订日期承诺书致：本人承诺：1、保证按合同约定的数量提供状况良好的运输车辆；2、保证按投标文件承诺的垫付能力完成运输任务，不无故停运；3、保证服从甲方的生产调度和现场指挥，遵守甲方的各项规章制度；4、保证本着诚实守信原则，如实计量，不弄虚作假；5、保证遵守国家和地方有关法律法规，尊重地方民俗，不寻衅滋事。
以上承诺如有违背，我方自愿扣除相关违约车辆的履约保证金作为违约金。
承诺人：年月日车队授权委托书致：本人（姓名）系自卸运输车车辆产权所有人，委托（姓名）为我方代理人，代理人根据此授权，以代理人名义进行车辆日常管理以及与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。
委托期限自年月日至年月日。
车辆信息：车辆牌照号车辆行驶证号车辆道路运输证号本人身份证复印件：委托代理人身份证复印件:车辆所有人（签字）：授权委托人（签字）：2012年月日篇二：土石方车辆运输协议书土石方车辆运输协议书甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。
四、工期：本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。
开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。
五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。
在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。
2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。
如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。
如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。
乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。
乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决办法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方代表：乙方代表：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订时间：年月日签订时间：年月日篇三：土方运输合同土方运输合同（甲方）：（乙方）：车队合同双方在平等自愿协商一致的基础上，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责项目土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间，作业地点，作业面，工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条合同期限自年月日起至年月日止。
第三条运输起止地根据现场施工管理人员确定第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆号：行驶证号载重量（m3）。
进场车辆必须到甲方项目部登记备案，车辆需配备防尘、防抛洒装置。
第五条运费结算运费按元/车计算。
因本合同土方运输产生的税、费由乙方承担，甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。
按月结算。
于每月日前对上一月运费进行结算支付。
第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中，必须确保车队投入车辆运输安全。
如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责，与甲方无关。
第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。
第八条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。
运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。
4、日常运输凭证由甲乙双方指定经办人员共同签字确认。
运输数量凭证为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。
5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。
因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的。
第九条违约责任1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。