农村盖房承揽合同
农村自建房合同(精选15篇)

农村自建房合同(精选15篇)农村自建房合同1甲方:乙方:甲方拟在本村组原庄基上修建房屋,乙方长期从事农村房屋修建,具有一定的专业水平和知名度,甲方现将修房承揽给乙方施工,双方在平等互利、协商一致的基础上达成如下合同:一、房屋结构及承揽范围:甲方拟建砖混结构一层平房,甲方已完成打地基及底圈梁,现将房屋地上的修建承揽给乙方施工,承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷(门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷)、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙;二、房屋计价面积及工价支付方式:1、面积计算方式:房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度,是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止,相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。
房屋计价面积为平方米;2、价格:双方约定单工价为____元/平方米(大写________________元/平方米),总工价(房屋计价面积乘以单工价)为____元;3、支付方式:在本合同签订之日前,甲方向乙方支付元(大写元)作为定金,在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付元(大写____________元),在粉刷完毕甲方验收质量合格后,向乙方支付____元(大写____元),下剩款项在____年____月____日前付清。
三、合同期限:本合同的期限从____年____月____日起到____年____月____日止。
其中砌墙修建主体、打梁上屋面在____年____月____日前完成,房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在____年____月____日前完成;四、双方的`权利与义务1、甲方根据约定向乙方支付价款,并根据乙方施工进度其提供建房所需的水泥、沙子、钢筋等建筑材料;2、甲方应当提供乙方使用的水、电,并保证水电能正常使用;3、乙方根据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程,且房屋质量符合行业要求及一般要求,所需的专业设备如搅拌机、架板及架管等由乙方提供;4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责,组织施工并进行监督,对房屋质量负责,乙方积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的伤害均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
农村自建房承包合同书

农村自建房承包合同书(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、演讲致辞、规章制度、合同协议、条据文书、励志名言、好词好句、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, speeches, rules and regulations, contract agreements, policy documents, inspirational quotes, good words and sentences, teaching materials, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!农村自建房承包合同书农村自建房承包合同书(精品8篇)农村自建房承包合同书要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的农村自建房承包合同书样本能让你事半功倍,下面分享【农村自建房承包合同书(精品8篇)】,供你选择借鉴。
农村自建房承包合同通用版(10篇)

农村自建房承包合同通用版(10篇)农村自建房承包合同通用版【篇1】甲方(发包人):______________乙方(承包人):______________甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下,经协商就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议:甲方拟建房屋一座,位于,由乙方负责承揽建设,为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务1、甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、钢材、电线、水管等需用建筑材料。
根据施工进度,乙方应提前天以上通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。
当事人明确,双方不存在雇用关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模块,脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用有乙方自理。
4、工期从_____年___月___日开始建设,到____年___月___日必须完工,工期为天。
5、乙方要加强对其施工人员的安全教育,严格管理,以安全第一为原则,按作业标准安全施工,若由于乙方人员故意或过失引起的安全事故须由乙方自行负责,与甲方无关。
6、乙方所属人员工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
二、质量要求1、乙方应本着保质量的原则,按照甲乙双方商定的图纸施工加强质量管理。
2、重要施工过程,如地基、浇注需要经甲方验收后才能进行下一工序。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料,工作不负责任,影响房屋质量等行为,并在施工中若发现材料损失、浪费,甲方有权责令乙方整改。
4、乙方必须认真按照甲方的意图施工,并有随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
5、乙方施工时要保证质量,使用前必须把砖头浇水湿润,沙浆的饱满度必须达到“三个一”(砌筑法,即一块砖,一铲灰,一挤揉)。
圈梁和挑梁浇注凝固后不应有蜂窝、麻面,更不能出现钢筋外漏现象。
在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时保证质量,墙面平整,房屋直角的地方不能纵角。
6、如果因乙方自身水平原因达不到工程合格条件,乙方应按照甲方及其甲方委派人员的要求返工或重做。
农村自建房承包合同范本(合集40篇)

农村自建房承包合同范本篇1甲方:乙方:根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成合同,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下合同:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。
乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为300平方米,甲方将包括地梁地下石角在内的房屋建筑工程的`施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。
乙方的施工承包单价为每平方米880元,工程总价款为264000元(大写:贰拾陆万肆仟元整)。
三、施工要求。
本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。
工程每层甲方提供草图,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。
确实需要变更的,需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改,并双方签字确定。
部分材料要求:水泥:均使用红狮水泥分别为:上下圈梁,坡挑檐均使用425标号水泥,其余使用325标号水泥。
钢筋:均按图纸要求。
昆钢二级钢。
砖:大龙井砖厂。
沙:月望沙坡隆。
石子:王家庄石场。
乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。
房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。
如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承包。
农村建房承揽合同

农村建房承揽合同(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如房产合同、金融合同、借款合同、买卖合同、承包合同、经营合同、贸易合同、服务合同、代理合同、其他合同等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic sample texts for everyone, such as real estate contracts, financial contracts, loan contracts, sales contracts, contract contracts, business contracts, trade contracts, service contracts, agency contracts, other contracts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!农村建房承揽合同农村建房承揽合同在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。
农村自建房承包合同书

农村自建房承包合同书农村自建房承包合同书篇1甲方(发包人):______________乙方(承包人):______________甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下,经协商就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议:甲方拟建房屋一座,位于,由乙方负责承揽建设,为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务1、甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、钢材、电线、水管等需用建筑材料。
根据施工进度,乙方应提前天以上通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。
当事人明确,双方不存在雇用关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模块,脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用有乙方自理。
4、工期从_____年___月___日开始建设,到____年___月___日必须完工,工期为天。
5、乙方要加强对其施工人员的安全教育,严格管理,以安全第一为原则,按作业标准安全施工,若由于乙方人员故意或过失引起的安全事故须由乙方自行负责,与甲方无关。
6、乙方所属人员工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
二、质量要求1、乙方应本着保质量的原则,按照甲乙双方商定的图纸施工加强质量管理。
2、重要施工过程,如地基、浇注需要经甲方验收后才能进行下一工序。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料,工作不负责任,影响房屋质量等行为,并在施工中若发现材料损失、浪费,甲方有权责令乙方整改。
4、乙方必须认真按照甲方的意图施工,并有随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
5、乙方施工时要保证质量,使用前必须把砖头浇水湿润,沙浆的饱满度必须达到“三个一”(砌筑法,即一块砖,一铲灰,一挤揉)。
圈梁和挑梁浇注凝固后不应有蜂窝、麻面,更不能出现钢筋外漏现象。
在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时保证质量,墙面平整,房屋直角的地方不能纵角。
6、如果因乙方自身水平原因达不到工程合格条件,乙方应按照甲方及其甲方委派人员的要求返工或重做。
农村建房承包合同书范文(5篇)

农村建房承包合同书范文甲方:(承包人姓名、身份证号码、住址)乙方:(建房人姓名、身份证号码、住址)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,达成以下合同,并共同遵守:第一条合同目的甲方同意承包乙方的土地,在乙方指导下,按照乙方的要求进行建房。
乙方同意向甲方支付合理费用。
第二条土地使用权乙方拥有土地使用权,具体位置为(填写具体地址)。
土地的使用面积为(填写具体面积)。
该土地使用权已经办理相关手续,合法有效。
第三条工程建设内容根据乙方要求,甲方同意在土地上建设一栋(填写建房的具体类型,如平房、楼房等)。
具体建筑坐标、平面布置、高度和面积等要求由乙方指导。
乙方保证提供必要的技术支持和图纸。
第四条工期安排甲方同意在签订本合同之日起(填写具体时间),按照乙方要求完成工程建设。
工期为(填写具体工期)。
如果因不可抗力等原因导致工期延迟,双方应根据实际情况协商决定是否延长工期。
第五条工程费用及支付方式乙方同意支付甲方建房的费用为(填写具体金额)。
该费用包括土地平整、基础施工、建筑材料采购及其他相关费用。
费用的支付方式如下:1. 甲方可以选择一次性收取全部费用;2. 甲方可以选择分期收取费用,具体分期支付金额和时间由双方协商确定。
第六条建筑质量和保修甲方承包的建房工程应符合国家有关建筑工程技术标准及乙方的要求。
建筑质量保修期为建成交付之日起(填写具体保修期,一般为1-2年)。
如果在保修期内发现房屋质量问题,乙方有权要求甲方进行修复。
第七条保密条款甲、乙双方同意对于在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和个人隐私予以保密。
未经对方书面同意,任何一方不得擅自泄露、利用该等商业秘密和个人隐私。
第八条纠纷解决对于因履行本合同而发生的争议,甲、乙双方应友好协商解决。
若协商不成,可向双方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条合同的变更与解除1. 双方在合同履行过程中如需变更本合同的内容或增减约定事项,应经双方协商达成书面变更协议并签署。
农村自建房合同协议书5篇

农村自建房合同协议书最新5篇农村自建房合同协议书篇一甲方:________________(姓名,身份证号码)乙方:________________(姓名,身份证号码)甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。
为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。
根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。
⒈乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。
当事人明确,双方不存在雇佣关系。
⒈搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
⒈工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。
如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。
①乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。
由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。
②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。
重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。
三、付款方式工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。
付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。
四、违约责任由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。
因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
农村盖房承揽合同篇一:农村自建房工程建设承揽合同工程建设承揽合同甲方:(简称甲方)乙方:(简称乙方)现甲方委托乙方兴建私人住宅工程,为明确双方责任,在平等互利基础上,经甲乙协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程概括(一)工程地点:。
(二)工程规模:框架结构建四层,另盖梯房顶,合计总面积约360多平方米,以实际建筑面积计算。
(三)工程承包方式:包工不包料。
二、工程结算面积方式与工程造价(一)工程结算面积方式:把每层捣砼投影面积计算:即按每层砼板滴水位面积计算,包括如果要建窗眉飘板、阳台飘板宽小于25厘米的宽度则该部分面积不纳入结算工程造价,若超25厘米的,超出部分面积则纳入结算工程造价。
(二)工程承包结算造价:按每平方米造价佰拾元()。
工程总造价约元。
工程完工后按实际建造面积结算。
三、工程承包范围(一)本造价乙方承包所有铁钉、铁线、排棚笏以及安全防护网。
(二)甲方自行负责清运钻孔桩完成后余泥杂物费用。
其它所有余泥杂物由乙方负责清理到地下,由甲方用车运走。
(三)捣基础承台与地梁用泵车,每层楼面的捣砼用泵车,每次泵车由甲方聘请,费用约为1200元正(以实际聘请,甲乙双方各付一半用泵车费。
(四)包模板、包机械、包安全、保质量、包全部水工施工。
所有隐蔽工程,待甲方验收合格后方可施工。
四、乙方按甲方提供要求施工如下(一)在基础内建化粪池1个,按实地情况而定,化粪池不小于15立方米以上包砌墙。
(二)每间卫生间、厨房贴瓷片到顶。
楼梯间、墙体贴瓷片砖到项。
厅墙裙贴瓷片砖到米高度,卫生间与厨房天花贴马赛克。
(三)外墙、阳台内墙:批荡打底贴纸片砖仔,阳台开花底贴马赛克,贴外墙砖墙身打水泥膏底。
(四)楼梯级与平台铺花岗石,厨房灶基板台按花岗石,所有花岗石甲方自行安装。
(五)本工程取用先捣框架施工,拆模板后再砌砖工程。
(六)屋百层批防水砂浆过面后,铺隔热层再贴地面砖。
(七)房间墙裙贴阴装勒脚线砖,高米与墙体平整。
(八)卫生间蹲厕,沉池安装排污后做好试水防漏,沉池用砂砖架空踎斗。
(九)天面层、厕所、厨房、阳台等用全湿砂浆铺地砖,其他可使用半干湿砂桨铺地砖。
五、甲方责任(一)甲方要按时购买乙方所需要用材料给乙方施工使用。
(二)一切水电安装、门、窗、扇灰、油漆、施工用水电费用甲方负责。
(三)甲方使用需要较大改动时,按造价双方充分协商,按工程进行调整另行计算。
六、乙方责任(一)乙方按图纸、按质、按量、按期完成该项工程。
(二)乙方人员在施工工程的工伤及其它一切安全事故由乙方自行负责。
(三)乙方在施工工程因质量问题造成翻工的,所涉及的材料以及人工费用由乙方自行负责。
(四)不得偷工减料,使用劣质材料,乙方须准确预算每层所需要使用的材料给甲方采购,杜绝浪费现象。
七、工期本合同工期为2014年2月20日至2014年9月20日,共7个月施工期。
八、付款方式(一)工程完成基础和首层楼面砼付款40000元正。
(二)完成二层至三层捣楼面砼后付款30000元正。
(三)完成四层至屋面封顶楼面捣砼后付款30000元正。
(四)完成砌砖、安装PVC管后付款30000元正。
(五)完成全部内墙批荡工程后付款30000元正。
(六)完成内墙贴砖、内地面铺砖、外墙贴砖、拆外墙排棚后款70000元正。
余下款项待全部工程完成后,在1个月内结算付清。
九、其它(一)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(二)本协议未尽事宜,经双方协商补充。
(三)本协议签订之日起生效,至工程完工付清工程款之日止。
甲方:乙方:日期:日期:篇二:农村自建房承包合同是一般承揽合同农村自建房承包合同是一般承揽合同农村建房发包合同是一般承揽合同还是建设工程合同?承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同,承揽关系分为一般承揽关系和建设工程承揽关系。
本文将为您提供全面的农村自建房承包合同以供参考。
农村建房以清包工的形式发包给包工头承建,在施工过程中发生伤亡事故,是比较普遍的现象,但对包工头和房主达成的协议性质是一般承揽合同还是建设工程合同,在实务中存在较大争议,法院判决也是两者都有,本人认为应定性为一般承揽合同比较符合立法本意。
理由如下:承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同,承揽关系分为一般承揽关系和建设工程承揽关系。
建设工程承揽活动一般含有较高的技术含量和很大的执业风险,法律要求建设工程合同的双方必须具有相应的资质,必须有一定的注册资金和抗风险能力的单位,而农村个体建筑一般技术含量相对较低,执业风险相对较小,民间个体工匠即可参与民间建筑。
且民间建筑的承包方和发包方多为个体或个体组织,建筑法第八十三条规定:农民自建低层建筑不适用建筑法的规定。
所以,农村建房以清包工的形式发包给包工头承建,房主和承包人形成的合同关系应为一般承揽合同关系。
农村建房承包承揽发生损害连带赔偿案例介绍:近日,四川长宁县人民法院,对原告杨某诉被告刘某、林某、彭某、张某、周某夫妻承包承揽被告彭某农房建筑中发生安全事故造成人身损害赔偿一案进行了宣判,判决被告彭某赔偿原告杨某医疗费,伤残等用费元的30%责任元;判决被告刘某赔偿原告杨某医疗费、伤残等费用元的30%责任元;判决被告张某、周某夫妇赔偿原告杨某医疗、伤残等费用元的30%责任元;判决被告林某赔偿原告杨某医疗费等元的10%责任元。
上述五被告对赔偿总额承担连带清偿责任。
驳回原告杨某的其他诉讼请求。
在庭审中,原告杨某辩论称,本组村民彭某与刘某口头约定建房合同,同时雇用被告张某运输封项材料和提供起吊机械设备,交由建房现场施工林某负责起吊运行发生故障,将其砸伤致残,又拒赔偿医疗费等,所以只有诉请法院判令五被告连带赔偿其医疗费元、住院护理费2800元、住院生活补助费400元、误工费元、伤残赔偿金元、鉴定费743元、交通费576元、精神抚慰金30000元,共计赔元。
并令其承担本案受理费。
被告彭某辩论称,建房是用口头协议形式承包给刘某的。
是刘某雇用张某提供起吊机设备的,同时张某雇用林某负责起吊工作运行不慎发生故障,致原告受伤致残。
在整个过程中,彭某无过错,因此不承担赔偿责任。
被告刘某在辩论中称,原告诉讼理由与事实不符,我只为彭某提供单包工程劳务服务。
约定工程价款为建筑面积每平方米45元。
其中木工和封顶现浇工程临时需要增加人员及使用机械,由被告彭某另行雇请并承担费用。
张某并非刘某雇请,林某是彭某建房时雇用的木工,是因张某的妻子因有事,临时叫其开提升机的。
刘某并未对原告实施侵权,不具备连带赔偿责任的法定条件,因此不应承担其法律责任。
被告先行垫付3000元给予原告治伤,并非是有过错而为,是基于对原告的同情。
此款待责任认定后,要求对原告负有侵害赔偿责任的人予以返还。
被告张某、周某辩称,原告受伤是被告彭某雇请的,是被告林某在吊车运送建筑材料时打伤。
原告所受的伤不是被告造成的,因此不承担赔偿责任。
被告林某辩称,自己系被告彭某雇请的木工,负责关闭模板。
被告彭某修建房屋在二搂封顶现浇时,需要增加工人及使用机械,于是雇请被告张某自带起吊机负责完成此项工作。
被告张某选址、安装、试吊几次后,交由其妻周某负责起吊。
因周某临时有事委托被告林某帮忙负责起吊。
损害事实发生的原因是,被告张某安装起吊机时,在该机械滑轮支撑点的插销处,应当使用金属类材料,而则用了一根腐朽木棒做插销。
为该事故发生埋下了安全隐患。
机械运行中,插销断裂致原告受伤。
被告林某的操作行为受张某、周某委托所为,其产生损害的后果应由委托人承担。
法院审理查明,被告张某与被告周某系夫妻。
2007年11月,被告彭某与被告刘某口头约定建设农房合同,彭某将自己所建房屋承包给被告刘某修建,由彭某提供材料,刘某负责施工和劳务,每平方米承包费45元。
彭某将所修房屋的木工工程发包给林某。
2007年11月19日,彭某所修建房屋至二楼封顶,因现浇楼顶板需用机械提吊。
经刘某介绍,雇请张某负责起吊和提供起吊设备。
张某与彭某头约定,彭某在张某运输完成封顶现浇所需材料任务后,彭某给付工资150元。
张某自带机械设备并自行选址、安装、试吊几次后,准备交由其妻周某负责起吊。
临时周某因有急事须办,速请被告林某帮忙负责起吊。
2007年11月19日14时30分左右,因吊车在运行中因机械滑轮支撑点插销处木棒断裂,将正在相帮彭某家干活的原告杨某打伤,被送往县人民医院治疗。
经诊断为,脑挫伤、面瘫、右手瘫、颅骨骨折。
原告杨某住院治疗40天出院,于2008年1月15日经宜宾新兴司法鉴定中心鉴定为:右侧肢体偏瘫为五级伤残、双眼视力障碍为六级伤残、右眼睑不能闭合为八级伤残。
原告杨某就医疗费、伤残费等赔偿与被告彭某、张某、周某、刘某、林某协商未果,诉讼到法院,请求判决。
法院审理认为,被告彭某与被告刘某之间形成建筑承包合同关系。
被告彭某与被告张某之间形成承揽合同关系。
被告林某与被告彭某形成承揽合同关系。
被告周某因雇请被告林某代为操作提吊机属委托关系。
原告杨某无偿为被告彭某提供劳务服务,属帮工关系。
且原告杨某在帮工过程中无故意和重大过失,不应承担责任。
被告彭某、刘某作为建房人和施工方应对施工安全尽妥善注意之义务,因疏忽大意致侵权行为发生并造成损害后果,对此也应承担相应的赔偿责任;被告张某在履行承揽工作中,安装提吊机的机械滑轮支撑点的插销时,因疏忽大意致使运行中插销断裂而致伤原告并造成相应的损害后果。
被告张某、周某应承担相应的赔偿责任。
被告林某在接受处理委托事务过程中,未尽妥善注意安全之义务,因此对侵权行为造成的损害后果亦应承担其相应的赔偿责任。
被告彭某明知刘某等人无建筑资质和安全生产条件的情况下将建房工程交与刘某等人,因此,对本案的民事赔偿应承担一定的责任。
因此各被告应对本案的民事赔偿承担连带责任。
原告杨某主张应由五被告赔偿医疗费元、住院护理费2800元、住院生活补助费400元、误工费元、伤残赔偿金元、鉴定费743元、交通费576元、精神抚慰金19200元共计元的诉讼主张,本院应予以支持。
被告彭某、刘某、张某、周某、林某的辩称理由不能成立,法院不予支持。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十第,《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第一百一十九条、第一百三十条和《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第三百九十六条,以及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条之规定,遂作出上述判决。
结束语:近年来农村建房承包不注意施工资质、不注意施工安全,发生安全事故,造成人身损害不少,有点令人堪忧,希望通过这个案件,能唤起广大农民朋友们在建房中引起关注。
农村建房承揽施工合同书甲方:家住镇村乙方:家住镇村甲方拟在镇村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下:第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积平方米共层,房屋建成按实量面积计价。