钢结构施工承包合同(清包工)
钢结构承包合同(精选6篇)
钢结构承包合同（精选6篇）钢结构承包合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。
二、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全三、工期：经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。
如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。
四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
五、双方责任：1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。
六、付款方式:1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
七、安全施工:乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。
如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
八、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。
（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。
钢结构施工承包合同(通用8篇)
钢结构施工承包合同(通用8篇)钢结构施工承包合同篇1甲方(定作方)：乙方(承揽方)：根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。
2、制作内容(1)主钢构：(2)次钢构材质：(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同价款及结算方式1、合同总价暂定为__元。
2、合同签订当日甲方付__元，给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目：。
(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：__年__月__日开始提货。
五、包装及运输1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。
要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。
由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
钢结构制作清包工合同范本
钢结构制作清包工合同范本一、合同名称钢结构制作清包工合同（名词解释：清包工，指乙方仅负责提供钢结构制作的人工、材料及施工，不包含其他如设计、运输、安装等服务）二、合同内容1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程面积：_______4. 工程结构：_______5. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止三、工程范围1. 乙方负责按照甲方提供的图纸、技术要求、施工方案进行钢结构制作。
2. 乙方负责提供所需材料，并保证材料质量符合国家相关标准。
3. 乙方负责施工过程中的质量、安全、环保等要求。
4. 乙方负责施工完毕后的验收、整改工作。
四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的40%；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的50%。
五、质量要求1. 乙方必须按照甲方提供的图纸、技术要求、施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 乙方应保证施工过程中不发生安全事故，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
3. 乙方应确保施工完毕后的钢结构制作满足甲方使用要求，如出现质量问题，乙方应在验收合格后进行免费维修。
六、工期延误1. 除不可抗力因素外，乙方应按照合同约定工期完成工程，如乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。
2. 如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合同总价款的1%作为赔偿金。
七、合同解除1. 双方经协商一致，可以解除合同。
2. 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
3. 乙方在施工过程中，存在严重质量问题或安全事故，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
钢结构施工承包合同(清包工)
钢结构施工承包合同（清包工）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3工程范围：钢结构施工，包括但不限于：钢结构制作、运输、安装、焊接、涂装等。
1.4 工程质量：符合国家相关质量标准和甲方要求。
1.5 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。
二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款，即￥____元。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请进度款。
甲方应在收到乙方进度款申请后15个工作日内支付相应款项。
（3）结算款：工程完工验收合格后，甲方向乙方支付剩余的合同总价款。
三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
3.2乙方应确保施工过程中的安全、环保和质量，遵守国家相关法律法规和甲方的要求。
3.3乙方应自行负责施工所需的材料、设备、人员等，并承担相应费用。
四、工程变更4.1如甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应积极配合，并根据变更内容调整施工方案和进度。
4.2工程变更导致的费用增减，由甲乙双方协商确定，并签订书面变更协议。
五、验收与保修5.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
5.2甲方应在收到验收报告后15个工作日内组织验收。
如验收合格，甲方向乙方支付剩余的合同总价款。
5.3乙方对施工质量负责，自工程验收合格之日起，对施工范围内的钢结构工程实行____年的质量保修期。
六、违约责任6.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
6.2如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
钢结构清包工施工合同（精选10篇）
钢结构清包工施工合同钢结构清包工施工合同（精选10篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的钢结构清包工施工合同（精选10篇），希望对大家有所帮助。
钢结构清包工施工合同篇1建设方（以下简称甲方）：承揽方（以下简称乙方）：根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况（1）工程名称：______________________（2）工程地点：____________________（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：_______平方米。
二、工程施工日期（1）开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（2）竣工日期：________年____月____日；（3）合同工期总日历天数_________天。
钢结构清工承包合同范本(共4篇)
钢结构清工承包合同范本第1篇发包方：____________________________________(甲方)承包方：_____________________________________(乙方)为提高经济效益，明确双方相互权利，义务关系，遵照《_建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议。
第一条：工程概况1、工程名称2、工程地点：所前三泉王村3、工程内容及承包范围：施工图内的钢结构工程(包括油漆)4、工期：60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。
5、工程面积1500平方以实际核算为准。
钢结构工程承包合同6、质量等给合格7、安全要求无重任及死亡事故8、合同价款(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板，如需要特种规格的.屋面板价格另算)。
(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢檩条为14# C型钢，行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150H型钢所用材料全部为行标料。
第二条经济责任1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任1、甲方的责任(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项，如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。
(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
乙方的责任(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(6)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
(7)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
(8)及时向甲方报息。
)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。
钢结构清包工施工合同（共5篇）
钢结构清包工施工合同（共5篇）第一篇：钢结构清包工施工合同钢结构清包工施工合同发包方（甲方）承包方（乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，并严格执行。
工程名称：工程地点：工程结构：一、承包方式：包工、包机械、包质量、包安全。
二、工程承包内容和价格1、承包内容：钢结构车间的檩条、拉杆、屋面板、墙板的安装。
2、安装价格：按照实际建筑面积计算每平方米38元（不含税价），建筑面积约5300平方，（增加工程量部分另计）。
三、承包工期：结构主体材料到施工现场开始后50天。
（需发包方不当误材料，基础桩完好的情况下）。
下雨天工期顺延。
四、付款方式：按单栋结算，钢结构主体完工后付单栋总造价的50%，屋面板、墙板完工后付100%。
五、双方责任：1、甲方随时检查工程进度质量，安全与文明施工，负责技术监督工作，监督承包方合理利用和使用材料。
2、甲方负责按时支付工程款，因此当误工程进度由甲方负责。
3、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定，如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡安全事故由乙方承担。
六、双方违约责任合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方（或解除方）赔偿。
七、其它未尽事宜双方相互协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉解决，本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：****年**月**日第二篇：钢结构施工承包合同(清包工)钢结构施工承包合同（清包工）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则定立本合同，并严格执行。
第一部分工程概况工程名称：工程地点：工程结构：第二部分承包内容及总要求一、承包方式：本工程采用清包承包方式，即包工不包料、即耗材。
钢结构包清工合同范本(多篇)
钢结构包清工合同范本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢结构包清工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：钢结构制作、安装、焊接、涂装等工程。
1.4 工程面积：__________1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
二、工程价款及支付方式2.1 工程价款：本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为尾款。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对存在的问题及时进行整改。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。
3.4 工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书。
四、工期延误及违约责任4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体标准（1）工期延误不超过10天的，乙方支付甲方违约金为工程总价款的1%；（2）工期延误超过10天不超过30天的，乙方支付甲方违约金为工程总价款的3%；（3）工期延误超过30天的，乙方支付甲方违约金为工程总价款的5%。
4.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构施工承包合同（清包工）
发包方（简称甲方）： ______________________________________________
承包方（简称乙方）： ______________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同，并严格执行。
第一部分工程概况
工程名称：九州医药C区分拣车间钢结构_______________________________
工程地点：太原市小店区 ___________________________________________________
工程结构：门式刚架___________________________________________________
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成
品保护、包进场材料的卸货、包工程质量达到合格标准、包劳保用品等。
二、工程承包内容和价格
1、承包内容：（1）C区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装。
按照实际
安装彩板面积计算，门窗洞口按一半面积计算每平米23元。
（2）C区天沟安装，安装费：总计4000元。
三、承包工期要求
1、开工日期为—年—月—日，竣工日期为—年—月—日，总工期：___________________ 天。
2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。
第三部分付款方式
1、进场付3000元进场费。
2、彩钢板安装完成付到80%
3、验收合格后付到95%剩余5%乍为质保金，在质保期满后，无偿一次性付清。
（质保期为一年）
第四部分质量要求
1、本工程质量标准为合格
第五部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。
2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，负责技术监督工作，监督乙方合理利用和使用材料。
3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育, 并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。
二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定, 如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故，一切责任由乙方承担。
2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容, 严格按图施工。
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时, 应仔细研读, 如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊, 应立即通知甲方，以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的更正、确认。
4、分项工程完工后, 甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时, 乙方应及时返工。
5、完工后保证工完场地清，不留任何施工垃圾及余料。
第六部分保险
乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。
第七部分其他
一、双方违约责任
1、合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方（或解除方）赔偿。
二、合同生效和终止1、双方签字盖章后生效，结清工程款时失效。
三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。
四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉。
本合同一式贰份，双方各执壹份。
发包方（甲方）：（公章）委托代理人：
联系电话：
年月日承包方（乙方）：（公章）委托代理人：
联系电话：
年月日。