上海市建设工程石材供料合同示模板本(完整版)
上海市建设工程石材供料合同示模板本
上海市建设工程石材供料合同示本Demonstration text of stone supply contract forconstruction projects in Shanghai甲方：______________________________乙方：______________________________签订日期：_____ 年___月___ 日编订：X原创设计编号FB-HT-05021上海市建设工程石材供料合同示本说明：本合同书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进I行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
I合同编号 _______需方（甲方）: _______供方（乙方）： ______依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料1 •甲方委托乙方加工：__________ 。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2 •石材供料时间：___________ 。
2. 交付地点为（选择一项）□施工现场： ____________ 。
□甲方指定的材料存放地点： ________ 。
3. 甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式1 .甲方应在________ 年_______ 月________ 日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。
乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。
甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。
甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。
一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。
建设工程石材供料合同范本
建设工程石材供料合同范本甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________鉴于甲方因建设工程需要，向乙方采购石材，乙方愿意向甲方提供所需石材，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 乙方同意向甲方供应以下石材：- 名称：_____________________- 规格：_____________________- 数量：_____________________- 单价：_____________________- 总价：_____________________- 质量标准：符合国家及行业相关标准，具体为：_____________________- 交货期限：_____________________第二条质量要求2.1 乙方应保证所供应的石材符合本合同第一条所述的质量标准，并承担因质量问题引起的一切责任。
第三条交货与验收3.1 乙方应按照甲方指定的时间和地点交付石材。
3.2 甲方应在收到石材后____天内进行验收，如有异议，应在验收后____天内书面通知乙方。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
4.2 石材交付并经验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付石材或石材质量不符合合同要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
5.2 如甲方未按时支付货款，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，协商不成时，可依法解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
上海市建设工程石材供料合同示
上海市建设工程石材供料合同示合同编号：____-XX-XX-SC-XXXX甲方：上海市建设工程有限公司地址：上海市XXX区XXX路XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX石材有限公司地址：上海市XXX区XXX路XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于，甲方有意向向乙方购买石材，并由乙方供应相关石材产品，双方经过友好协商，达成以下合作意向，特订立本合同：第一条供货内容1.1 乙方将按照甲方的需求，供应以下石材产品（具体规格、型号、数量详见附件）：（1）石材名称1（2）石材名称2（n）石材名称n1.2 乙方承诺所供货的石材产品的质量完全符合国家相关标准和法律法规要求，并提供合格的产品质量证明。
1.3 乙方将按照甲方的要求，通过适当的方式送达供货地点，并保证石材产品的完好无损。
第二条供货期限2.1 供货期限自本合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。
如有需要，经双方协商可以延长或缩短供货期限。
2.2 甲方有权根据工程进度的需要，在合理的时间内提前通知乙方调整供货时间。
第三条供货价格及结算方式3.1 供货价格按照双方协商确定，以人民币（￥）为币种。
3.2 乙方需提供详细的供货价格清单，并盖章确认。
3.3 甲方应在收到乙方提供的石材产品后进行验收，验收合格后付款。
3.4 甲方需在收到发票后的10个工作日内支付相应款项给乙方。
3.5 除非另有约定，本合同价格不包括运输、装卸等费用，由甲方负责支付。
第四条违约责任4.1 若一方违反本合同的任何条款，致使对方遭受损失，违约方应当承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
4.2 本合同任何一方违约方需向守约方支付违约金，违约金金额为该订单总金额的10%。
第五条保密条款5.1 本合同签订双方应对合同内容及履行过程中的商业、财务等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
石材供料合同范本
石材供料合同范本《石材供料合同》甲方（需方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（供方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方因 [具体工程名称] 项目建设需要，拟向乙方采购石材，乙方愿意提供相应的石材产品。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量、单价及金额|产品名称|规格（长×宽×厚）|数量|单价|金额|备注|||[石材品种 1]|[具体尺寸 1]|[数量 1]|[单价 1]|[金额 1]|[备注 1]||[石材品种 2]|[具体尺寸 2]|[数量 2]|[单价 2]|[金额 2]|[备注 2]||||||||总金额（大写）：_______________________ 元整（小写：￥__________ 元）上述单价为固定综合单价，包含但不限于石材的材料费、加工费、运输费、装卸费、保险费、税费等一切费用。
二、质量标准1. 乙方所供应的石材应符合国家及行业相关标准，质量等级为 [具体质量等级] 。
2. 石材的色泽、纹理、强度等应均匀一致，无明显瑕疵、裂缝、色差等质量问题。
3. 乙方应提供石材的质量检测报告及相关证明文件。
三、交货地点及时间1. 交货地点： [具体交货地点] 。
2. 交货时间：自合同签订之日起 [具体交货天数] 天内完成供货。
四、运输及装卸1. 运输方式由乙方自行选择，运输费用由乙方承担。
2. 乙方负责将石材运输至交货地点，并负责卸货，卸货费用由乙方承担。
石材供料施工合同范本
石材供料施工合同范本甲方（供料方）：________________乙方（施工方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供石材供料，乙方负责石材施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方提供石材供料，乙方负责石材的施工安装。
二、石材供料1. 甲方应按照乙方提供的石材品种、规格、数量、质量要求，及时提供石材。
2. 甲方提供的石材应保证质量，符合国家相关标准及乙方的要求。
3. 甲方应在合同约定的工期内将石材运送至乙方指定的地点。
三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的石材及施工图纸进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方应按照合同约定的工期内完成施工。
四、价格及支付1. 石材供料价格：________________2. 施工费用：________________3. 支付方式：________________五、违约责任1. 甲方未按合同约定提供石材，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。
2. 乙方未按合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。
六、争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
上海建筑材料合同范本
上海建筑材料合同范本
甲方（卖方）：
单位名称：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（买方）：
单位名称：
法定代表人：
地址：
联系方式：
鉴于甲方从事建筑材料的销售业务，乙方因工程建设需要购买建筑材料，双方经友好协商，达成如下协议：
一、产品明细
产品名称：
规格型号：
数量：
单价：
总价：
二、产品质量标准
甲方所提供的建筑材料应符合国家相关质量标准。
三、交货地点及时间
交货地点：
交货时间：
四、运输方式及费用承担
运输方式：
费用承担：
五、付款方式及时间
付款方式：
付款时间：
六、验收标准及方法
乙方应在收到货物后及时进行验收，如发现质量问题应及时通知甲方，双方共同协商解决办法。
七、违约责任
若甲方未能按时交货或产品质量不符合约定，应承担相应违约责任；若乙方未能按时付款，应承担相应违约责任。
八、争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：________________
日期：____________________
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：________________
日期：____________________。
石材供料施工合同范本
石材供料施工合同范本甲方（供料方）：________________乙方（施工方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供石材供料，乙方负责石材施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方提供石材供料，乙方负责石材的施工。
二、石材供料1. 甲方应根据乙方提供的石材需求量、规格、品种、质量等要求，及时提供符合国家标准及设计要求的石材。
2. 甲方提供的石材应具有合格证、质保书等相关证明文件，并保证石材的质量符合国家标准及设计要求。
3. 甲方应按照约定的供料时间、地点将石材送达乙方指定地点，并承担相应的运输费用。
4. 甲方应保证提供的石材数量、规格、品种、质量等与合同约定一致，如有不符，乙方有权要求甲方更换或补足。
三、石材施工1. 乙方应按照设计图纸、施工方案及甲方提供的石材进行施工，并保证施工质量符合国家标准及设计要求。
2. 乙方应按照约定的施工进度完成施工任务，并接受甲方的监督、检查。
3. 乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
4. 乙方应保证施工过程中不损坏甲方提供的石材，如有损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、工程价款及支付1. 本合同工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 工程价款的支付方式为：_______。
3. 甲方应在合同签订后_______日内支付预付款，预付款金额为合同总价的_______%。
4. 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余工程价款。
五、工期1. 本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
上海市建设工程石材供料合同示范文本
上海市建设工程石材供料合同示范文本Demonstration text of stone supply contract for Shangh ai Construction Project甲方：乙方：签订日期：年月日上海市建设工程石材供料合同示范文本小泰温馨提示：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
需方（甲方）：__________________供方（乙方）：__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
1．甲方委托乙方加工：___________________________。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2．石材供料时间：_______________________________。
3．交付地点为（选择一项）□施工现场：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地点：______________________。
□双方约定的其他地点：__________________________。
4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
1．甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。
2．乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。
甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。
甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
3．乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-5939-34
上海市建设工程石材供料合同示模板本(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
上海市建设工程石材供料合同示模
板本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
合同编号_____
需方（甲方）：____
供方（乙方）：____
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料
1．甲方委托乙方加工：_____。
（石材）详见附件《石材供料单》。
2．石材供料时间：_______。
3．交付地点为（选择一项）
□施工现场：______。
□甲方指定的材料存放地点：____。
□双方约定的其他地点：____。
4．甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式
1．甲方应在_____年_____月_____日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。
乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。
2．乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。
甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。
甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
3．乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。
4．一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透
露的，另一方应尽保密义务。
第三条质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准（选择一项）
□国家标准
□行业标准
□双方约定标准：______。
第四条运输与装卸
1．成品石材的运输由（选择一项）：□甲方负责□乙方负责；石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。
2．成品石材运到工程施工现场应由（选择一项）：□甲方装卸□乙方装卸；石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_____方承担。
第五条验收
1．乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”（以下简称“质保书”）。
乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方
一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单；实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。
质保书及验收单为本合同附件。
2．成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。
成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。
第六条合同价款与支付方式
1．合同总价：人民币_____（大写）。
2．支付方式
（1）合同签订后_____日内（或另行约定____），甲方向乙方支付合同总价款的_____％作为预付款，计人民币_____ 元，双方约定预付款处理方式：_____。
（2）款项支付（选择一项）
□按供料进度，每_____（时间）结算一次。
甲方应于收到乙方结算报表后_____日内核实并支付进度款。
□按供料进度，每_____（数量）结算一次。
甲方应于收到乙方结算报表后_____日内核实并支付进度
款。
3．合同价款结算方式为：______。
4．供料进度款支付达到合同总价款的____％时，不再按进度付款。
待完工验收后_____天内支付余款，甲方暂留合同总价款的____％作为保修金，甲方应在保修期满后_____天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条违约责任
1．乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料；对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款；因重新供料而产生的费用由乙方承担。
改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
2．乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款____％支付。
3．因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支
付违约金，违约金每日按合同总价款____％支付。
4．甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款____％支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。
5．其他违约责任：______。
第八条保修
1．保修期限_____年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。
2．保修项目______。
3．保修内容______。
4．保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。
乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。
第九条合同变更与未尽事宜补充
1．乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要
求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款；因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2．合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。
第十条其他事项______。
第十一条争议处理
因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解；或按照下列第_____项方式解决。
1．向上海仲裁委员会申请仲裁。
2．向人民法院提起诉讼。
第十二条本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。
第十三条附则
1．本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2．本合同一式_____份，双方各执_____份。
甲方：____ 乙方：____
签订人：_____ 职务：_____ 签订人：_____ 职务：_____
负责人：____ 负责人：____
住所地：____ 住所地：____
电话：____ 电话：____
_____年____月_____日_____年____月_____日附件：石材供料单
上海市工商行政管理局／上海石材行业协会制定
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。