锚杆工程承发包合同(合同示范文本)
锚杆框格梁施工合同
锚杆框格梁施工合同甲方（发包方）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________一、工程概况。
1. 工程名称：锚杆框格梁工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于锚杆的钻孔、安装、注浆，框格梁的模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等所有与锚杆框格梁相关的施工内容。
二、工程期限。
1. 开工日期：双方商定本工程自____年__月__日开始施工。
2. 竣工日期：预计于____年__月__日竣工。
不过呢，要是遇到些特殊情况，像是恶劣天气（那大风呼呼吹，大雨哗哗下的时候可没法施工）、不可抗力之类的，工期可以适当顺延哦。
三、工程价款及付款方式。
1. 工程价款。
本工程总价款为人民币______元（大写______元整）。
这个价格可是咱们经过仔细商量，综合考虑各种成本、利润等因素定下来的呢。
2. 付款方式。
预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付工程总价款的____%作为预付款，也就是人民币______元（大写______元整）。
这预付款一到账，乙方就可以着手准备工程材料之类的东西啦。
工程进度款：当工程完成到____%的时候，甲方再支付工程总价款的____%，即人民币______元（大写______元整）。
乙方要保证工程进度是按照咱们之前商量好的计划进行的哦，可不能拖拖拉拉的。
竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程价款，也就是总价款的____%，即人民币______元（大写______元整）。
四、双方的权利和义务。
（一）甲方权利和义务。
1. 甲方有权对工程进度、质量进行监督检查。
就像一个监工一样，不过甲方可不能太苛刻啦，只要乙方按照正常的施工标准进行就好。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款。
要是甲方不按时给钱，乙方这边工程进度也会受影响的，这就像链条一样，一环扣一环的。
最新锚杆工程承发包合同5篇
最新锚杆工程承发包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方将锚杆工程承包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________锚杆工程。
2. 工程地点：____________________________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于锚杆钻孔、锚固体制作、锚索安装等。
二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程，包括人工、材料、机械等全部费用。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。
2. 如因甲方原因造成工程延期，则工期相应顺延。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：根据工程量清单，工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在工程完工并验收合格后XX天内支付工程款的XX%，剩余XX%作为质量保证金，一年后无质量问题则付清。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照相关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，合格后提交甲方验收。
3. 甲方在收到乙方验收申请后XX天内组织验收，逾期则视为验收合格。
六、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的水电等基础设施。
2. 甲方应提供施工场地的地质资料，以便乙方进行施工设计。
3. 甲方应确保施工场地的使用权，避免因此造成的施工延误。
七、乙方责任1. 乙方应按时进场施工，确保工期。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工安全。
4. 乙方应对施工材料进行质量把关，确保工程质量。
八、违约责任1. 如因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
2. 如因乙方原因延误工期或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
劳务承包合同(锚杆)
锚杆工程劳务承包合同甲方：三黎高速8标一工区路基队乙方：为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.第一条劳务项目概况1.劳务项目工程名称: 锚杆框架梁护坡2.劳务项目工程地点：本合同段内3.劳务项目工作范围：坡砌筑防护第二条工期本工程开工日期年月日，全部工程竣工日期年月日。
第三条劳务承包方式及劳务价款1.本劳务工程，采用包工包料综合单价承包，劳务单价一次性包定(不含任何税、费)，任何情况下不作调整。
框架梁单价按 400 元/m³，钢筋制作费按 50 元/m³，锚杆单价按 113 元/m，计量以甲方技术交底为准，如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方对业主计量数量，监理认可为准。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
第四条工程质量1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。
乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
第五条施工安全1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
锚杆格梁施工合同
锚杆格梁施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行锚杆格梁施工工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：锚杆格梁施工工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于锚杆钻孔、锚杆制作与安装、格梁钢筋制作与安装、混凝土浇筑等工作。
二、工程期限1、本工程预计自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，总工期为_____天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程质量与标准1、乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、锚杆格梁的各项技术指标应符合设计要求，包括锚杆的长度、直径、间距，格梁的尺寸、混凝土强度等。
四、工程价款及支付方式1、本工程总价款为人民币_____元（大写：＿____）。
2、支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款，计人民币_____元。
（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%，计人民币_____元。
（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的_____%，计人民币_____元。
（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1、提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2、按时支付工程价款。
3、协助乙方协调与其他施工单位的关系。
（二）乙方责任与义务1、编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
2、严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和工期。
3、负责施工过程中的安全管理，如发生安全事故，承担相应责任。
4、做好施工现场的文明施工，保持施工现场的整洁和卫生。
锚杆框格梁施工合同
锚杆框格梁施工合同《锚杆框格梁施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：锚杆框格梁施工第二条合同范围与工程量2.1 合同范围：本合同范围内包括锚杆框格梁的设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
2.2 工程量：根据设计图纸及工程量清单，锚杆框格梁的工程量为：____________（具体工程量以实际施工为准）。
第三条合同价格与支付3.1 合同价格：本合同的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
3.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。
（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的60%。
（3）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。
第四条施工期限4.1 施工期限：本工程的施工期限为____________天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。
第五条质量标准5.1 工程质量标准应符合国家现行有关规范、标准和设计要求。
5.2 工程验收合格后，应达到____________等相应等级的质量标准。
第六条违约责任6.1 乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的2%。
6.2 甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按同期银行贷款利率计算。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
抗浮锚杆工程施工合同范本
抗浮锚杆工程施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行抗浮锚杆工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________抗浮锚杆工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模及内容：抗浮锚杆的施工，包括但不限于锚杆的设计、钻孔、安装、灌浆、张拉锁定等工序。
二、合同金额2.1 本工程的合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、机械使用费用、利润及风险费用等。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、合同工期3.1 本工程的合同工期为____个日历天，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如有延误，应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家及行业相关标准和要求，工程验收合格后，质保期为____年。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方正常施工。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
六、合同的付款及结算6.1 甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价和总价进行付款。
6.2 工程完成后，甲乙双方应按照约定进行工程价款的结算。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
7.2 乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期付款的方式支付违约金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
锚杆支护合同范本
锚杆支护合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需进行锚杆支护工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就锚杆支护工程的施工及相关事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成锚杆支护工程的施工。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家有关工程质量的规范和标准，以及甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。
2.2 工程质量验收标准按照国家相关规范执行，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 工程价款的支付方式为：______________________。
3.3 工程价款的支付时间：______________________。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工，并及时向甲方报告工程进度。
4.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施，并承担因施工安全事故造成的损失。
第六条工程变更6.1 工程变更应由甲方书面通知乙方，并双方协商一致。
6.2 工程变更导致的工程价款调整，应按照实际变更情况协商确定。
第七条工程验收7.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
7.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后，双方签署工程验收报告。
锚杆锚索劳务分包合同
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在其工程项目中所需的锚杆锚索施工劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、分包工程概况1.1 甲方在__________项目（以下简称“本项目”）中，需要乙方提供锚杆锚索施工劳务服务。
1.2 本项目地点：__________。
1.3 本项目承包范围：包括但不限于锚杆锚索的施工、安装、验收等。
二、分包合同价款2.1 本合同价款为人民币__________元（大写：__________）。
2.2 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成本项目的锚杆锚索施工劳务工作。
2.3 甲方应在乙方完成劳务工作后，按照合同约定支付劳务费用。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）按照合同约定，向乙方支付劳务费用；（2）提供施工图纸、技术要求及相关资料；（3）负责协调施工现场，确保乙方施工顺利进行；（4）对乙方在施工过程中发生的人身伤亡事故承担相应责任。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方要求，在规定的时间内完成锚杆锚索施工劳务工作；（2）遵守施工现场的安全规定，确保施工安全；（3）保证施工质量，按照甲方要求进行施工；（4）负责施工过程中乙方员工的人身伤亡事故责任。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付劳务费用的__________%。
5.2 若乙方未按约定完成施工劳务工作，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
锚杆工程承发包合同(合同示范Bolt project contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-007081承包经营合同锚杆工程承发包合同(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
发（总）包单位：（甲方）承（分）包单位：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条工程名称：锚杆工程建设地点：。
第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1．基坑锚杆条，包括现场已浇注条锚杆的张拉及锁定，总工程量为延米。
2．锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①锚杆钻孔；②锚杆设置及灌浆；③锚杆张拉与锁定。
第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。
上述工期以施工方案工期为准。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第项执行：1．按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。
2．按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到时为止。
第五条承包方式：实行大包干。
即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。
锚杆按元／米计价。
具体工期要求为：在个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。
第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：元整（￥），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。
第七条甲方应负责完成下列工作1．在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。
同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。
2．提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。
3．以上工作由统一解决安排。
第八条乙方应负责完成下列工作1．在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。
2．全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。
3．完工后，提供有效的竣工资料两份。
第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。
乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。
在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在天内必须采取有效措施纠正。
否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。
因此所造成的实际损失，由乙方负责。
乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。
甲方应在天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。
否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。
第十条甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第项执行：1．工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。
2．施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。
第十二条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：办事处，帐号：。
否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。
乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。
工程备料款和进度款按本款第项执行：（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订天内，按总造价（当年计划）的百分之预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时再付百分之，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。
（二）工程款支付办法：1．合同签订七日内，甲方向乙方支付元备料款。
2．乙方完成进度达50％时，甲方再向乙方支付工程总造价的40％。
3．乙方完成进度达90％时，甲方再向乙方支付工程总造价的15％。
其余款项在地下室施工到时付清。
工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。
双方对竣工结算确认后天内，应进行退补结算。
第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。
工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
第十四条工程交工验收1．工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2．隐蔽工程在隐蔽前天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。
若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。
若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。
3．工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。
验收工作在工程竣工后天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。
工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。
如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。
并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。
甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。
工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
4．工程竣工后，应绘制竣工图。
工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。
工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。
第十五条奖励1．提前竣工或赶工奖励：。
2．乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价分之奖励给乙方。
第十六条违约责任1．甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。
2．甲方不按期拨付工程款，从超过天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。
同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。
3．乙方逾期竣工，从逾期天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之向甲方偿付违约金。
4．甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之向对方偿付违约。
5．一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第项处理：1．报上级有关部门裁定。
2．工期顺延。
第十八条其它事项及补充条款1．有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2．乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。
否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
3．甲方无偿提供乙方施工人员共人的住宿及生活用水、用电。
4．乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。
5．基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。
措施费按元，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。
本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。
本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。
甲方（盖章）：住所：签约代表（签字）：电话：传真：邮政编码：签订地点：年月日乙方（盖章）：住所：签约代表（签字）：电话：传真：邮政编码：签订地点：年月日XX 图文设计YuWen Graphic Design Co., Ltd.。