基础(桩)方桩工程施工合同
打预制混凝土方桩施工合同3篇
打预制混凝土方桩施工合同3篇篇1打预制混凝土方桩施工合同甲方（委托方）：______ 公司乙方（承包方）：______ 公司为明确双方在打预制混凝土方桩施工过程中的权利义务，经双方友好协商，特签订本合同。
一、项目概况1、项目名称：打预制混凝土方桩施工。
2、工程地点：______。
3、工程内容：本工程包括打预制混凝土方桩，并按照设计要求进行浇筑、养护等工作。
4、工程规模：______，具体规模详见施工图纸。
5、工期：本工程工期为______，自______年______月______日起至______年______月______日止。
若因不可抗力等原因导致延期，双方另行协商确定。
6、技术要求：本工程施工应符合相关法规、标准和施工图纸要求，保证施工质量。
二、双方权利义务1、甲方的权利和义务：（1）提供施工现场，保证施工环境安全整洁。
（2）提供施工所需资料和图纸，配合乙方施工。
（3）根据合同约定按时支付施工款项。
2、乙方的权利和义务：（1）保证施工质量，确保按照设计要求施工。
（2）保障施工安全，严格遵守施工现场相关规定。
（3）按照合同规定的工期和质量要求完成工程。
三、合同价款及结算方式1、本工程总价款为______元，根据实际施工情况，可适当调整。
2、工程款项支付方式：（1）施工过程中，甲方应按工程形成的进度支付工程款项，具体支付比例按照《工程款支付计划》执行。
（2）工程验收合格后，甲方应当在______日内按合同约定支付尾款。
四、违约责任1、若一方未履行合同约定或违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2、若因不可抗力等因素导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并双方协商解决。
五、保密条款双方在履行合同过程中，应互相保守商业秘密，未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。
六、争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请仲裁。
七、其他事项1、本合同自双方签字盖章起生效，有效期为______年。
打桩协议合同协议书
打桩协议合同协议书甲方（需方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需进行打桩工程，乙方具有相应的资质和能力承担此项工程，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本打桩协议合同书（以下简称“本合同”）。
一、工程内容与范围1.1 本合同涉及的打桩工程包括但不限于以下内容：- 地基处理、打桩、桩基检测及相关工程量的测量。
- 具体的工程量、规格、质量标准等详见附件《工程量清单》。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术标准进行施工。
二、工程质量要求2.1 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准和规范。
2.2 乙方应提供所有必要的质量保证资料和检测报告。
三、工程造价及支付方式3.1 双方经协商确定的工程造价为人民币________元（大写：________元整），包括材料费、人工费、机械使用费等全部费用。
3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：- 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的__%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方按月支付已完成工程量__%的款项。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的__%。
- 质保金：剩余__%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
四、工程期限4.1 乙方自收到甲方开工通知之日起计算，应在__天内完成所有打桩工程。
4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工程完成日期。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同，任何一方违约，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按期完成工程，应按日支付违约金，违约金的计算方式为逾期工程款的__%。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
方桩施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况本项目位于XX市XX区，总建筑面积约XX万平方米，其中地下室建筑面积约XX万平方米。
本工程采用钢筋混凝土框架结构，基础形式为桩基础，桩基础类型为方桩。
为确保方桩施工的质量和进度，特制定本施工方案。
二、施工准备1. 技术准备（1）组织施工人员学习图纸和相关规范，确保施工人员熟悉施工工艺和操作要求。
（2）对施工人员进行技术交底，明确施工过程中的注意事项和质量要求。
（3）编制详细的施工组织设计，包括施工顺序、施工方法、质量控制措施等。
2. 材料准备（1）方桩：根据设计要求，选择符合国家标准的方桩，并进行进场检验。
（2）钢筋：选用符合设计要求的钢筋，并进行进场检验。
（3）混凝土：选用符合设计要求的混凝土，并进行进场检验。
3. 设备准备（1）桩机：选择适合本工程特点的桩机，并进行调试和检验。
（2）运输车辆：准备足够的运输车辆，确保方桩的运输需求。
（3）检测设备：准备必要的检测设备，如钢筋检测仪、混凝土检测仪等。
三、施工工艺1. 桩位放样（1）根据设计图纸，确定桩位，并使用全站仪进行放样。
（2）在桩位上设置标志，确保桩位准确无误。
2. 桩基施工（1）桩机就位：将桩机移动到指定桩位，确保桩机稳定。
（2）钻孔：使用桩机进行钻孔，钻孔深度应满足设计要求。
（3）钢筋笼制作与吊装：根据设计要求制作钢筋笼，并进行吊装。
（4）混凝土浇筑：在钢筋笼就位后，进行混凝土浇筑，确保混凝土密实。
（5）成桩检测：成桩后，使用检测设备对桩进行质量检测，确保桩的质量。
3. 桩基础施工（1）桩顶处理：对桩顶进行处理，确保桩顶平整。
（2）承台施工：根据设计要求进行承台施工，确保承台质量。
（3）基础梁施工：根据设计要求进行基础梁施工，确保基础梁质量。
四、质量控制1. 材料质量控制（1）严格进行材料进场检验，确保材料符合设计要求。
（2）对材料进行定期检查，确保材料质量稳定。
2. 施工过程质量控制（1）严格按照施工规范进行施工，确保施工质量。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
打桩施工合同
打桩施工合同
根据双方的意向和协商一致，特此签订以下打桩施工合同：
第一条施工内容
1. 承包方应按照规划设计要求，负责对指定区域进行打桩施工，保
证施工质量。
2. 施工过程中必须符合相关安全规定，保障工人和周围环境的安全。
第二条合同期限
1. 本合同的施工期限为从合同签订之日起至竣工验收合格为止。
2. 如因不可抗力等特殊情况影响施工进度，双方可协商延长合同期限。
第三条施工费用
1. 施工费用为双方协商一致的总价，施工过程中如有额外费用需另
行商议确定。
2. 施工费用支付方式为xx%的预付款和余款施工完成后验收合格前
支付。
第四条质量保证
1. 承包方承诺施工质量符合国家相关标准规定，保证经验收合格后
无质量问题。
2. 如施工过程中出现质量问题，承包方应承担相应责任，并按双方协商的方式进行处理。
第五条违约责任
1. 若一方未按合同约定履行义务，构成违约的，应承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条其他条款
1. 未尽事宜，双方可另行协商一致，视具体情况确定补充条款。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
特此合同签订人：甲方（承包方）：___________ 乙方（需方）：___________
签订日期：___________。
桩基工程格式合同
桩基工程格式合同甲方（建设方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拟建设的工程项目需要开展桩基工程，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就本次桩基工程的施工达成如下协议：一、工程概况：1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于钻孔灌注桩、预制桩、钢板桩等桩基工程的施工及验收。
4. 工程质量标准：按照国家和地方相关规范及设计要求执行。
二、合同金额：总合同价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
该价格包含了材料费、人工费、机械使用费、管理费以及合理利润等。
三、工期要求：1. 开工日期：自____年__月__日起2. 竣工日期：至____年__月__日止3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
四、付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后__天内支付合同总额的__%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月结算，并支付相应款项。
3. 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、质量保证：乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复或重做。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程延误，应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程无法按时进行，甲方应按约定向乙方支付相应的滞工费。
七、争议解决：合同在履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附件：1. 工程设计文件及相关技术资料。
2. 工程施工图纸及工程量清单。
3. 其他双方认为必要的附件资料。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
打桩施工合同范文
打桩施工合同合同编号：_________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行打桩施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据施工图纸及工程量清单，乙方负责进行打桩施工。
二、合同工期2.1 开工日期：_________2.2 竣工日期：_________2.3 合同工期总日历天数：_________天三、质量标准3.1 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求，达到设计文件及施工图纸要求。
四、合同价款4.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。
五、承包范围5.1 乙方负责打桩施工范围内的所有桩基工程，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、桩基验收等。
六、双方义务6.1 甲方义务：（1）负责办理工程所需的所有审批手续；（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（3）按时支付合同价款；（4）协助乙方完成工程验收工作。
6.2 乙方义务：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量；（2）按照合同约定的工期完成施工任务；（3）负责施工过程中的安全管理，确保人身和财产安全；（4）协助甲方完成工程验收工作。
七、违约责任7.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
7.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
字（）第［］号甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定, 方同意将 乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，特签 订本合同以共同遵守执行： 第一条工程名称:第二条工程地点：第三条承包方式:静力压 —X —预应力C —砼预制方桩综合含税单价为Y —元咪, 工程量暂定为—米，桩尖含税单价为Y —元/个，工程量暂定为—个。
以上含税综合单价包括购桩、打桩、桩机进退场费、包打试验桩费、包凿 桩费、包切桩费、水电费、临时设施费及其它施工费用。
若桩尖单价含 在综合含税单价中请在此项加入桩尖费。
第四条工程范围:1、甲方负责与市规划局管线部门定出建筑红线的外边线，交由乙方确定桩基 工程的桩号定位。
2、所有接头采用焊接，接头不多于4个，乙方在施工前必须报技术措施给甲 方审批，桩的最后收锤一定要满足设计要求的贯入度。
合同附号: 工程发包单位:工程承包单位:以下简称甲方）以下简称乙方） 经协商一致，甲工程委托乙方施工。
为明确甲、 1、 2、 乙方以包工、 工程量计算办法:表签证确认为准。
包料、包质量、包凿桩（切桩）的形式承包该工程。
，打桩深度以甲方驻工地代3、 4、第五条工程造价：1、 本工程含税总造价暂定为人民币 ____________ 元整（Y _______ 元），实际含税总造价以合同含税承包单价结合实际工程量 （甲方驻工地代表验收签证确 认方为有效）结算为准。
2、 施工过程中，因实际需要增加工程量，涉及金额小于人民币壹万元办理签 证手续（甲方驻工地代表签认有效），作为结算依据；大于等于壹万元则 补签《增加工程补充协议》。
第六条工程付款办法:合同签定后，甲方支付乙方合同总造价的 25%做为备料款。
工程每完成管桩4000米，乙方将完成的实物合格工程量上报甲方工程部 （该工程量必须经甲方驻工地代表验收签证方为有效 ），经核实后支付工程 进度款的80% （含备料款）。
当工程进度款支付到工程总造价的 80% （含 备料款）时，甲方不再支付工程进度款。
备料款按比例扣回，在工程完成 到总造价的80%时全部扣回。
在工程完成试桩验收合格并在土建基础部位完成施工时办理结算， 工程款在办理结算（结算书须经甲方主管副主席签字并盖章方为有效）后支付。
国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程 所在地地方税务部门缴纳。
甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程 款须持工程所在地地方税务部门开具的等额有效之建筑安装发票收款。
第七条工程期限：1、 经双方商定,本工程乙方必须自甲方工程部发出开工通知单之日起每台桩机一个工作日施打管桩数量不得少于—根，并于—年—月 ________________ 日之前完成 全部工程。
或开工之日—个日历天内完成。
2、 经甲方确认有以下原因之一者，由甲方驻工地代表确认后工期可以顺延：（1） 甲方在施工期间修改设计或甲方未能按时支付工程款等其它原因。
（2） 甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。
（3） 因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或甲方原因连续停水或停电八小时以上。
1、 2、 3、 4、8、3、因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10 %,甲方有权单方解除合同，乙 方须按合同总价的10%向甲方支付违约金。
违约金不足以赔偿甲方实际损失的, 应按甲方实际损失赔偿。
第八条甲方责任:甲方驻工地代表： ________________ 负责现场监督、验收签证及工地协调工作,并唯一代表甲方行使本合同工程的所有签证等权力。
第九条乙方负责:必须办理施工报建的有关手续。
按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。
乙方须提供桩施工相关 的桩编号图、桩编位图。
桩编位图须经监理、上部土建施工单位会签确认 并保证图纸与土方开挖基线复核表一致。
成，超过两天，甲方不再给乙方签证（由于甲方原因不能按时签证，则签证 日期顺延）。
负责上缴水电费（在结算中按定额含量和实际表用量扣除最大值） 。
乙方应按时送报每月进度报表，以便甲方及时了解工程施工实际完成的情 况，并根据此情况书面通知甲方按合同规定支付工程款。
若乙方未按时送 报每月进度报表，甲方将不支付当期工程款。
凡在工程竣工档案移交工程所在地城建管理部门所发生的档案审核费、 材 1、 2、 3、 4、 办理全项工程的规划报建手续。
提供本工程的基础设计图纸（壹式两份）、地质钻探资料、场地的规划标 志、轴线定位等施工依据（壹式壹份），并协助乙方作好轴线复检。
办理施工现场通道的、电源电表、水源水表的连接，平整场地等有关事宜。
原有旧基础需要处理，按实际发生并经甲方工程部核准， 确认工期顺延签 证及所增加按实发生的费用。
5、 1、 2、 3、 4、 5、 办妥材料运输进城手续。
工程验收检测合格后提供准确、完整、合格的竣工档案壹式肆套给甲方。
乙方在施工过程中应严格执行甲方的签证制度，所有的现场签证，须经甲方 驻工地代表签名确认才有效。
所有签证必须在签证工程完成之日起两天内完6、 7、2、3、料费、整理费均由乙方承担。
第十条 工程质量要求和验收:乙方应严格执行有关建筑施工的规定，按照甲方提供的设计图纸尺寸和有 关说明及要求，结合地质勘察资料，确保单桩极限承载力达到图纸要求， 进行桩基础工程施工，做好安全防范工作，确保工程质量。
桩尖必须压入硬塑一坚硬层内（按设计要求）乙方必须在工程完工当日起15〜30个日历天内向甲方提交竣工报告及完整的竣 工资料（一式肆份）。
（日期与施工单位谈定，控制在此范围内）第十一条工程变更:在施工过程中，甲方不得随意变更施工图纸及说明书，如确因变更时，须 取得设计单位同意，并出具变更通知书给乙方和质监部门， 经乙方和质监 部门复查认可后，方可继续施工，同时作为竣工结算与交工验收的依据。
由于工程变更而引起的材料损失，由甲方负责。
如工程内容发生增减变化，按现行定额和双方确定的单价计算，相应增工程 造价。
1、 23、 4、 5、 6、 7、 8、 乙方必须编制合理、完整的施工方案和工程进度计划，并按现行的基础规 范要求，做好一切施工资料记录，作为甲方提供给整体工程验收的依据。
施工期间，甲方驻工地代表负责工程的监督检查及签证，在现场双方确认桩的长度，以及确认桩的容许承载力的记录，作为结算的依据。
在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商， 采取 补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
静压桩机最终压桩力按图纸要求。
工程未经验收合格（单项工程）甲方提前使用，由此而发生的质量或其它 问题由甲方承担。
在施工过程中，出现断桩、偏桩造成相关费用增加时，由乙方提出申请， 经甲方驻工地代表确认属非乙方责任时，费用由甲方承担。
否则，费用由 乙方承担。
9、 1、第十二条 停工、窝工损失处理办法： 乙方根据施工合同进场后， 由于甲方原因（中途停建、缓建、设计变更等） 造成的返工、停工、窝工损失，由甲方负责。
由意外情况引起的停工、窝工损失，双方应共同查明原因，分清责任，其 损失由责任方负担。
由于停工、窝工原因而造成损失的，其施工日历天数，属甲方责任的，工 期顺延，属乙方责任的，由乙方自行赶工。
施工过程中因非甲方原因、 非人力不可抗拒的自然灾害原因造成的损失由 乙方负责。
第十三条 违反承包合同的责任：（一）甲方的责任：1、 未能按照承包合同的规定履行自己的应负的责任，除竣工日期得以顺延 外，还应赔偿乙方因此而发生的实际损失。
2、 工程未验收合格， 甲方提前使用或擅自动用， 由此而引起对建筑物的损失 或破坏，由甲方承担责任。
（二）乙方的责任： 1、工程质量不符合规定的，乙方应在甲方规定的时间内返工，造成的费用增 加由乙方负责。
如乙方拒绝返工修改或在甲方规定的时间内返工修改仍不 符合甲方的要求，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价的 10%向甲方支 付违约金。
违约金不足以赔偿甲方实际损失的，应按甲方实际损失赔偿。
2、除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，乙方应按工程结算总价款（工程未结算的，以工程的累计完成进度为基数）的5%。
〜1%向甲方支付违约金 （额度与施工单位谈定，控制在此范围内）3、由于乙方原因，乙方向甲方提交竣工报告及竣工资料的时间每拖延一天， 乙方应按工程结算总价款 （工程未结算的， 以工程的累计完成进度为基数） 的 5% 〜 1 %向甲方支付违约金 （额度与施工单位谈定，控制在此范围内）第十四条 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行本合同的过程中， 发生的一切争议首先通过友好协商解 1、23、4、决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
第十五条乙方不得将本工程转包给其他单位。
1、乙方派驻该工程现场技术负责人: 管，施工员：—，质监员：—进行理。
2、乙方合同签署人必须具备乙方出具的《授权委托证明书》，代表乙方行使本合同签订的一切权利和义务。
第十六条本合同正本一式两份，副本一式两份，甲、乙双方执正、副本各一份（自双方签字盖章之日起生效）。
第十七条保密条款1、除本合同另有规定，立约双方同意双方之一切业务信息及/或资料，不论该等业务信息及/或资料是否与该项目有关，均为双方之商业秘密，一方同意及承诺于未取得另一方之事先书面许可前不会向任何其他第三方披露或泄露任何另一方的业务信息及/或资料。
2、除本合同另有规定，双方承诺不会向任何其他第三方披露本合同之全部或部分或有关内容。
3、双方只能向为履行本合同规定之责任及/或义务而必须知悉该等业务信息及/或资料之第三方作出披露。
双方应尽其最大之努力及采取一切必须之措施以确保取得该等信息及/或资料之第三方不会向任何其他方披露或泄露该等信息及/或资料。
4、除为了履行本合同之责任及/或义务或取得另一方之事先书面许可之外，一方同意不会利用任何另一方之业务信息及/或资料及/或财产作商业或非商业用途，姑勿论该等使用会否为一方带来任何金钱或非金钱之利益或收、人益.O5、不论本合同以任何原因或任何方式终止，立约双方同意本条所载之任何义务于合同终止后仍然有效，对立约双方仍然具有约束力。
第十八条其他:1、甲方将在工程结算中扣除结算总造价的3%0作为甲方清洁费用。
2、国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程所在地地方税务部门缴纳。
甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程款须持工程所在地地方税务部门开具的有效建筑安装发票收款。
3、若乙方拖欠第三方款项，而法院通过协助执行通知书”要求甲方协助将甲方应付乙方的工程款用于偿付乙方拖欠第三方的债务时，乙方须向甲方开具委托付款证明及相应款项的等额发票，由甲方将款项支付给第三方。
否则，甲方有权直接将款项支付给第三方，并从工程款中扣留开具发票所需的金额作为开发票之用。