工程勘察合同样本(合同示范文本)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
工程勘察合同模板(6篇)
工程勘察合同模板项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。
根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标高资料#提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标与标高资料#提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
工程勘察设计合同范本3篇(完整版)
工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本3篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。
以下是我为大家精心准备的：工程勘察设计合同范本3篇，欢迎参考阅读!工程勘察设计合同范本一委托方____承包方____甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处 201X年X月X日编号：勘察设计单位甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门签证 201X年X月X日编号：工程勘察设计合同范本二兹有工程总承包人：_________交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。
乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。
乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。
以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。
删除工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满一年后20天内5%付清承包人:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:工程勘察设计合同范本。
附送：工程勘察院离退休党支部经验交流材料工程勘察院离退休党支部经验交流材料党的十六大要求继续做好离退休干部工作，这是当前和今后一个时期老干部工作的指导方针。
我们必须把老干部工作作为党的干部工作的重要组成部分，以饱满的政治热情，做好新世纪新阶段的老干部工作。
我们的体会是：新时期、新形势下做好离退休干部管理工作的关键，是依靠各级领导的重视，发挥党支部的积极作用，开动脑筋、锐意进取。
下面从三个方面谈谈我们是如何做好离退休党支部的工作的。
一、领导重视，组织健全作为在国际力学界具有相当影响、以基础性研究为本的国家级力学研究机构，研究所的中心工作是出成果、出人才，积极参与国际竞争，为科教兴国战略、为国家知识创新工程做出贡献。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同(参考文本)5篇
建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程”），为保证工程质量，甲乙双方按照自愿、平等的原则，经友好协商，就工程的勘察工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托，担负工程的勘察任务，具体包括但不限于：勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。
1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》，双方应当按照该文件的规定履行工作。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况，按照协议约定支付给乙方服务费用。
2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件，双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。
第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度，按时完成勘察任务。
3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成，乙方应当及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案。
第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中，严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作，确保工程质量。
4.2 若勘察过程中出现质量问题，乙方应当立即采取相应措施进行整改，并承担相应的责任。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中，均应当保守工程相关数据和资料的秘密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。
第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款，双方应当通过友好协商，并签署书面协议进行变更。
6.2 如发生争议，双方应当通过友好协商解决；若无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工作完成后终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自签订日期起生效。
本合同文本，经甲、乙双方确认无误后生效。
（以下无正文）篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察，乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作；二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定，应当具有有关专业技术能力，应当具有相关勘察执照、资质证书，并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况，以及质量体系管理体系文件的要求；三、本合同一经签订生效，即受中华人民共和国法律的保护，如有争议应当协商解决，协商不成的，由被告提交至被告住所地人民法院起诉；四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息，均应严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露；五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具，应当符合国家技术标准和安全要求，乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录，并在需要时对其进行报废、更换；六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式，按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用，如有违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；七、乙方在履行工作过程中，应当按照相关的法律法规和安全规定，保障勘察工作的全面顺利进行，并保证工作人员的身体健康和生命安全；八、本合同经双方签署之日即生效，有效期为______年，经届满自动终止，双方如需继续合作，应当另行签署新的合同，并按照新合同的约定继续执行合作事项；九、如有需要对本合同进行修改和补充的，须经双方协商一致，并作出书面的变更和补充协议，经双方签署生效；十、本合同备案登记机构为______，备案登记号为______。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
工程地质勘察合同范本(七篇)
工程地质勘察合同范本甲方：_____乙方：_____本“_____”工程地质勘察合同由上列各方于____年____月____日在____市订立。
鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成“_____”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述1.根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_____”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_____”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。
1.2“_____”工程位于____市_____与____的交叉口处，占地面积____平方米，拟建____栋各_____层住宅和____楼裙房商场，总建筑面积____平方米，其中住宅约____平方米，商场约____平方米，半地下室停车场建筑面积____平方米。
第二条甲方义务2.在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_____”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。
2.2甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。
2.3甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。
第三条乙方义务3.乙方应按现行的国家、____省和____市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_____”工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签订之日起____日内向甲方提供地质勘察中期资料____份，于签订之日起____日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告____份。
3.2在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。
3.3乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。
3.4如遇地震、狂风或暴雨等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。
第四条勘察费及支付办法4.经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为____元人民币。
最终以国家物价局____年《工程勘察收费标准》的收费标准下浮____%结算勘察费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
日期：__________年______月______日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
工程勘察合同样本(合同示范文
本)
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
工程勘察合同样本(合同示范文本)
建设单位(甲方)：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
勘察单位(乙方)：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
第二条勘察的范围、进度和质量________________________.
第三条甲方的义务
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以
及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。
自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，
勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同
一部门的，按以下第()项方式解决：(1)申请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定
本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位(甲方)：____________
代表人：____________
________年____月____日
勘察单位(乙方)：____________
代表人：____________
________年____月____日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。