土建造价员考试题库
土建造价员试题及答案
土建造价员试题及答案一、单项选择题1. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应由（）负责。
A. 施工单位B. 设计单位C. 建设单位D. 造价咨询单位答案：D2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单的编制应遵循（）原则。
A. 公平、公正、公开B. 准确、完整、清晰C. 规范、统一、透明D. 经济、合理、科学答案：B3. 工程造价的控制应贯穿于工程的（）阶段。
A. 施工B. 设计C. 招标D. 全过程答案：D4. 工程量清单中，单位工程量的价格应包括（）。
A. 材料费B. 人工费C. 施工机具使用费D. 以上全部答案：D5. 工程量清单计价中，工程量清单的编制应根据（）进行。
A. 施工图纸B. 工程量计算规则C. 工程量清单计价规范D. 施工方案答案：C二、多项选择题1. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应包括以下哪些内容？（）A. 工程量清单的格式B. 工程量清单的编制说明C. 工程量清单的编制依据D. 工程量清单的审核程序答案：ABC2. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应遵循以下哪些原则？（）A. 准确性B. 完整性C. 可操作性D. 可追溯性答案：ABC3. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应满足以下哪些要求？（）A. 符合国家相关法律法规B. 符合工程量清单计价规范C. 符合施工图纸和技术要求D. 符合建设单位的预算要求答案：ABC4. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应包括以下哪些费用？（）A. 直接费B. 间接费C. 利润D. 风险费答案：ABCD5. 工程量清单计价方法中，工程量清单的审核应包括以下哪些内容？（）A. 工程量清单的完整性B. 工程量清单的准确性C. 工程量清单的合理性D. 工程量清单的合规性答案：ABCD三、判断题1. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应由施工单位负责。
（错误）2. 工程量清单计价方法中，工程量清单的编制应根据施工图纸进行。
2024年造价员-工程计量与计价实务(土建工程)考试历年真题摘选附带答案
2024年造价员-工程计量与计价实务（土建工程）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)屋面卷材防水工程施工中，铺贴顺序与卷材接缝正确的是（）。
A. 由屋面最高标高向下铺贴B. 檐沟、天沟卷材施工时，以顺檐沟、天沟方向铺贴C. 搭接缝顺流水方向D. 卷材宜垂直屋脊铺贴E. 上下层卷材不得相互垂直铺贴2.(单项选择题)(每题 1.00 分)单位工程施工组织设计的核心内容是（）。
A. 施工进度计划编制B. 资源需要计划编制C. 施工平面图设计D. 施工方案设计3.(单项选择题)(每题 1.00 分)混凝土高温期施工时，应注意（）。
A. 采用粉煤灰取代部分水泥B. 适当增加水泥用量C. 坍落度不宜小于50mmD. 入模温度不应低于35°4.(单项选择题)(每题 1.00 分)基础垂直面做防水层施工所需工作面宽度为每边各增加（）mm。
B. 1500C. 500D. 20005.(单项选择题)(每题 1.00 分)钢筋抗拉性能的技术指标主要是抗拉强度、伸长率和（）。
A. 屈服点B. 冷弯性能C. 硬度D. 耐疲劳性6.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建筑工程建筑面积计算规范》，关于建筑面积计算规则的说法，正确的有（）。
A. 建筑物的室内楼梯应并入建筑物的自然层计算建筑面积B. 没有形成井道的室内楼梯也应计算建筑面积C. 室外混凝土楼梯应并入所依附建筑物自然层，并按其水平投影面积的 1/2 计算建筑面积D. 利用室外楼梯下部的建筑空间不得重复计算建筑面积E. 室外专用消防钢楼梯7.(多项选择题)(每题 2.00 分)某坡地建筑基础，设计基底垫层宽为8．0m，基础中心线长为22．0m，开挖深度为1．6m，地基为中等风化软岩，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》CB50854—2013规定，关于基础石方的项目列项或工程量计算正确的为（）。
造价员：土建工程考试题(最新版)
造价员：土建工程考试题（最新版）1、单选根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2003)206号)，以下属于直接费的是()。
A.管理人员工资B.生产工人病假在六个月以内的工资C.差旅交通费D.咨询费正确答案：（江南博哥）D2、多选下列沿沟定额哪些说法是正确的()。
A.框架结构的联系梁抹灰，套用相应的单独梁柱面定额B.单独梁面镶贴块料套用零星项目定额;C.附墙柱凸出墙面时，其工程量并入相应的墙面面积内计算D.沿沟侧板高度从沿沟板底面起算E.挑沿的一般抹灰套用相应的沿沟定额正确答案：A, C, D3、多选现浇混凝土天沟、挑檐（）A、按设计图示尺寸以面积计算B、按设计图示尺寸以体积计算C、现浇挑檐天沟与板连接时，以外墙边线为分界线D、与梁连接时，以梁外边线为分界线E、计量单位为10㎡正确答案：B, C, D参考解析：现浇混凝土天沟、挑檐按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。
其中，现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、面板、楼板)连接时，以外墙边线为分界线；与圈梁(包括其他梁)连接时，以梁外边线为分界线。
外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。
4、单选以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。
A.施工机械修理费B.材料采购和保管费C.材料二次搬运费D.生产工人基本工资正确答案：C5、单选砌筑砌体基础时应注意（）A、必须在直墙段每隔3M立好基础皮数杆B、大放脚部分一般采用两顺一丁砌筑形式一顺一丁C、宽度超过400mm的洞口，应砌筑平拱或设置过梁300mmD、内外墙的砖基础应同时砌起正确答案：D参考解析：砌筑砌体基础时应注意以下各点：(1)砌筑前，清扫湿润。
(2)必须在垫层转角处、交接处及高低处立好基础皮数杆。
(3)砌筑时，可依皮数杆先在转角及交接处砌几皮砖，再在其间拉准线砌中间部分。
其中第一皮砖应以基础底宽线为准砌筑。
(4)内外墙的砖基础应同时砌起。
(5)大放脚部分一般采用一顺一丁砌筑形式。
(6)宽度超过300mm的洞口，应砌筑平拱或设置过梁。
土建造价员考试题库
土建造价员考试题库一、选题专项1. 施工组织与管理题目一：在土建工程项目中，施工组织设计的主要内容有哪些？请结合实际案例进行说明。
题目二：请简述施工组织设计中各项资源的协调与管理方法。
2. 施工工程经济题目一：土建工程投资决策的主要因素是什么？在实际工作中如何进行经济评价和决策分析？题目二：请选取一个土建工程项目，分析其投资回收期、净现值和内部收益率，评价其经济性和可行性。
3. 工程造价管理题目一：请描述工程造价管理的主要内容和阶段，并分析各个阶段的重要任务和工作要点。
题目二：工程变更是工程造价管理中常遇到的问题，请结合具体案例，阐述工程变更的影响因素和处理方法。
4. 工程合同与结算题目一：工程合同中常见的风险和纠纷有哪些？请列举并解释具体案例。
题目二：施工单位与发包单位工程结算的主要过程有哪些？请逐步描述结算程序和注意事项。
二、案例分析题1. 工程量清单编制与计价案例一：某土建工程项目的施工图纸中，涉及到15个不同构件的数量表，请你编制工程量清单并计价。
案例二：以某小区的道路工程为例，依据现场实际量取情况，请编制道路工程的工程量清单和计价表。
2. 工程成本控制案例一：某施工项目中，你负责监控水泥用量，并进行成本控制。
请结合实际数据，计算该项目的水泥用量和成本，并进行分析。
案例二：以某居民小区改造工程为例，该工程涉及不同材料的采购和使用，请你进行成本核算和控制。
3. 工程费用计提和拨付案例一：某施工项目需要提前拨付一定预算进行施工，请你根据提供的资料，计算出所需费用并进行拨付计划。
案例二：以某城市公共设施建设项目为例，该项目根据工程进度需要按阶段拨付费用，请你编制该项目的拨付计划。
三、理论与计算题1. 工程计量与结算题目一：请计算某建筑工程的主体工程量和单价，并进行工程款、进度款和竣工决算款的计算（以某具体工程为例）。
题目二：某工程项目需要进行质量差价的计算，请根据提供的资料，计算出质量差价的具体数值。
2023年造价员-工程计量与计价实务(土建工程)考试备考题库附含有答案
2023年造价员-工程计量与计价实务（土建工程）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)形成建筑空间的坡屋顶，结构高度在（）以上的部位，应计算全面积。
A. 2B. 2.1C. 2.2D. 2.4正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)影响混凝土强度主要因素包括（）。
A. 水灰比B. 养护温度和湿度C. 龄期D. 水泥强度等级E. 骨料粒径正确答案：A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，下面关于混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算说法中，不正确的是（）。
A. 无梁板按板与柱帽体积分别计算B. 有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算C. 雨篷、阳台板体积包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐体积D. 单个容量超过50m3容量的水池，按柱、梁、墙、板分别计算正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于金属窗工程量计算，说法正确的是（）。
A. 彩板窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算B. 金属纱窗以平方米计量时按框的外围尺寸以面积计算C. 金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算D. 金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 5.00 分)不计算建筑面积的范围包括（）。
A. 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗B. 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯C. 无围护结构的观光电梯D. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台E. 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板（箱）、构件、配件，挑出宽度在2.20m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷正确答案：A,B,C,D,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)常见的混凝土的养护方法有( )。
2024年造价工程师-建设工程技术与计量(土建工程部分)考试历年真题摘选附带答案
2024年造价工程师-建设工程技术与计量（土建工程部分）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列挖基坑土方的工程量计算，正确的（）。
A. 基础设计底面积×基础埋深B. 基础设计底面积×基础设计高度C. 基础垫层底面积×挖土深度埋深D. 基础垫层底面积×基础设计高度和垫层厚度之和2.(单项选择题)(每题 1.00 分)有关砌筑砂浆下列叙述正确的是（）。
A. 砌基础一般用水泥石灰混合砂浆B. 砌墙体及砖柱必须采用水泥砂浆C. 水泥砂浆的强度等级分为7级D. 水泥混合砂浆强度等级分为7级3.(单项选择题)(每题 1.00 分)湿度小的黏性土挖土深度小于3m时，可用（）A. 悬臂式板式支护B. 垂直挡土板式支撑C. 间断式水平挡土板支撑4.(多项选择题)(每题 2.00 分)为了防止屋面防水层出现龟裂现象，构造上应采取（）A. 设找平层B. 在找平层表面做隔汽层C. 在防水层下保温层内设排汽通道D. 在防水层上设分格缝E. 在保温层内部加吸水材料5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于岩体结构体特征说法正确的有（）。
A. 平缓产状的层状岩体中，常将岩体切割成方块体.三角形柱体等B. 根据外形特征分为柱状.块状.板状.楔形.菱形和锥形等基本形态C. 根据外形特征分为柱状.板状.片状.锥形.鳞片状等基本形态D. 根据外形特征分为柱状.板状.楔形.菱形和碎块状等基本形态E. 陡立的岩层地区，往往形成块体.锥形体和各种柱体6.(单项选择题)(每题 1.00 分)对农业有很大意义，对工程意义不大的是（）。
A. 包气带水B. 潜水C. 承压水D. 裂隙水7.(单项选择题)(每题 1.00 分)坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高，一般适用水房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为()。
历年造价员土建考试试题精品文档30页
18 、四川省清单计价定额中 , 现浇整体弧形楼梯的折算厚度为()A:200mm B :180mm C :160mm D :140mm19 、四川省清单计价定额适用于四川省行政区域内的建设项目工程量清单计价 , 的建设工程应执行本定额。
A: 全部使用国际投资或国际投资为主B: 全部使用国有投资或全部使用国际投资C: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主D: 全部使用银行贷款或以银行贷款为主20 、四川省清单计价定额的消耗量标准反映了社会的 (A: 平均水平 B : 先进水平C: 中等偏上水平D: 中等偏下水平21 大型机械设备进出场及安拆费属于 ()A: 定额机械费 B: 定额综合费 C: 措施费 D:规费22 、四川省清单计价定额中 , 建筑物场地厚度在± ()cm以内的挖,填,运,找平,应按平整场地项目计算。
A: 15 B: 20 C: 30 D:4023 、四川省清单计价定额中 , 苗木胸径 ( 干径 ) 应为地表面向上 ()m 高处树干的直径A: 1.0 B: 1.1 C: 1.2 D:1.524 、下列费用中不属于工程量清单其他项目费的是 () 。
A: 工程定额测定费 B : 材料购置费C: 总承包服务费D: 预留金25 、四川省清单计价定额绿化工程包括施工点 () 范固内的搬运 , 若超过时 , 另行计算超运距费用。
A: 50m B: 100m C: 150m D:200m26 、某一混凝土基础垫层的底面积为5m × 5m, 挖土深度 l .5m, 则挖基础土方工程量为()A: 47.04 B: 37.5 C: 60.77 D:60.4827 、 100 根300mm × 300mm 预制钢筋混凝土方桩送入地坪以下1m深处 , 按四川省清单计价定额计算其送桩工程量为 ()m A: 120 B: 130 C: 140 D:15028 、某现浇整体楼梯 , 共 3 层自然层 , 楼梯间净长 6m, 净宽 4m, 楼梯井宽 450mm, 长3m, 按四川省清单计价定额计算规则计算 , 该现浇楼梯的混凝土工程量为 ()m2A:22.65 B :24.OO C :67.95 D :72.0029 、四川省清单计价定额规定 , 土石方工程量的体积应按挖掘前的 () 计算。
2023年造价员-工程计量与计价实务(土建工程)考试备考题库附加答案
2023年造价员-工程计量与计价实务（土建工程）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按图示沟槽、基坑底宽，单面加（）cm，双面加20cm计算。
A. 10B. 15C. 25D. 20正确答案：A,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建筑工程工程量清单计价规范》，关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则的说法，正确的有（）。
A. 天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算B. 现浇混凝土墙的工程量不包括墙垛体积C. 散水、坡道按图示尺寸以面积计算D. 地沟按设计图示以中心线长度计算E. 沟盖板、井盖板以个计算正确答案：C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），下面关于天棚抹灰清单工程量计算的说法中，错误的是（）。
A. 计算天棚抹灰工程量时扣除柱、检查口所占的面积B. 天棚抹灰，按设计图示尺寸以水平投影面积计算C. 带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积D. 计算天棚抹灰工程量时不扣除间壁、垛所占的面积正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) APP改性沥青防水卷材，其突出的优点是（）。
A. 用于寒冷地区铺贴B. 适宜于结构变形频繁部位防水C. 适宜于强烈太阳辐射部位防水D. 可用热熔法施工正确答案：C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)为防止房屋因温度变化产生裂缝而设置的变形缝为( )。
A. 沉降缝B. 防震缝C. 施工缝D. 伸缩缝正确答案：D,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列金属结构工程中计量单位按平方米计算的是（）。
A. 钢屋架、钢桁架B. 钢漏斗、钢管柱C. 金属网、钢构件D. 压型钢板楼板、墙板正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规定，关于金属窗工程量计算，说法正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
★造价员考试题库精选（三）★★来源：本站原创更新时间：2011-4-27 点击数： 1027考纲要求(一)了解合同法的有关内容;(二)了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同;(三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法;(四)了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；(五)熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧;(六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。
真题选编一、单项选择题1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。
A.6B.12C.8D.102.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。
A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。
A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.了础合同当事人在法定范围内自行定4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院5.施工合同文件正确的解释顺序是（）。
A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。
A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范C.D.协议书—投标书—通用条款—专用条款7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 ( B )天内预付工程备料款。
A.10B.7C.15D.208.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。
A.各自B.独自C.共同D.连带9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。
A.承包人承揽工程项目一览表B.发包人供应材料设备一览表C.工程量清单D.工程质量保修书10.在合同解释中优先于其他文件的是（）。
A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件C .合同价格条款 D.合同补遗或合同谈判纪要11.关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（）。
A.当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C.当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D.当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉二、多项选择题1.承包人具有( ABC )情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A.将承包的建设工程非法转包的B.将承包的建设工程违法分包的C.己经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D.超越资质等级承包的E.工期延误的2.按计价方式划分合同形式，一般分为( ABE )。
A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同E.单价合同3.按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（）。
A.目标合同B.单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同E.工程总包合同一、单项选择题．1.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
其中建设工程合同应当采( )。
A.书面形式B.口头形式C.数据电文形式D.其他形式2.合同订立过程必须经过的程序是( )。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证3.当事人采用( )形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
A.合同书B.口头C.信件D.数据电文4.下列选项中，对合同成立和合同生效的相关内容叙述不正确的是( )。
A.合同生效与合同成立是两个不同的概念B.合同生效的判断依据是承诺是否生效C.合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力D.合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见5.根据我国《民法通则》，限制民事行为能力人是指( )，以及不能完全辨认自己行为的精神病人。
A.10周岁以上不满12周岁的未成年人B.10周岁以上不满14周岁的未成人C.10周岁以上不满l6周岁的未成年人D.10周岁以上不满18周岁的未成人6.根据我国《民法通则》，与限制民事行为能力人订立合同的相对人可似催告法定代理人在 ( )个月内予以追认。
A. 一B.两C.三D.四7?债权人领取提存物的权利期限为( )年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.两B.三C.四D.五8.当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。
收受定金的一方不履行约定的债务的( )。
A.应当双倍返还定金B.无权要求返还定金C.应当返还定金D.无需返还定金9.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。
A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.既适用违约金条款，又适用定金条款D.可以选择适用违约全或定金条款10.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施生分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关( )的规定。
A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务。
)( 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交11.A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保过D.合同担保书12.建设工程施工合同的总纲性法律文件是( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件13.招标文件内容申的( )作为合同文件的组成部分，是承包商报价莉立程实施的最重要依据。
A.合同条件B.业主要求C.投标书格式D.投标人须知14.对EPC 总承包合同文件内容的优先次序叙述正确的是( )。
A.合同通用条件优于合同专用条件B.投标书优于合同协议书C.业主要求优于投标书D.合同专用条件优于合同协议书15.分包人应当按照协议书约定的日期开工。
当分包人不能按时开工，应在约定开工期前 ( )天向承包人提出延期开工要求,并陈述理由。
A.3B.5C.7D.1016.当承包人接到分包人关于延期开工请求后的( )小时内给予同意或否决的答复，超过规定时间未予答复，则视为同意分包人延期开工的要求。
A.12B.24C.36D.4817.因非分包人的原因而使分包工程不能按期开工,承包人除应以书面形式通知分包人推迟开工日期外，还应做的工作有( )。
A.赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期相应顺延B.不赔偿分包人延期开工造成的损失，但合同工期相应顺延C.只赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期不顺延D.不赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期也不顺延18.无论是发包人组织的验收还是承包人组织的验收,只要验收合格，竣工日期为( )之日。
A.分包人提交修复后的竣工报告B.分包人提交竣工验收报告C.承包人接受竣工验收报告D.承包人向发包人移交竣工验收报告19.劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收，验收时( )。
A.需请工程师参加，也必须等主合同工程全部竣工后再验收B.需请工程师参加，但不必等主合同工程全部竣工后再验收C.无需请工程师参加，但必须等主合同工程全部竣工后再验收D.无需请工程师参加，也不必等主合同工程全部竣工后再验收20.如果项目的规模较小、工期较短，则合同类型的选择为( )。
总价合同、单价合同及成本 B. 一次性包干A.加酬金合同C.固定总价D.不宜采用总价合同21.无效合同从( )之日起无法律效力。
A.被发现无效B.合同订立C.人民法院确认无效D.仲裁机构确认无效22.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于格式条款合同的说法中正确的是( )。
A.对格式条款理解发生争议的，应接通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释C.格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法23.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。
A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.①-②-③24.根据《中华人民共和国合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定25.合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用( )确定。
A.按照合同有关条款B.协议补充的方法C.按照交易习惯D.按照订立合同时履行地26.建设工程合同是( )。
A.诺成合同、有偿合同B.实践合同、单务合同C.计划合同、有偿合同D.要式合同，单务合同27.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔承包，在合同履行过程中，如果业幸没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得里程款的支付。
这种合同计价模式属于( )。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同28.从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是( )。
A.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同29.以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是( ) 。
A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.标成本加奖罚合同30.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主相承包商在这方面过去都没有经验，且在国为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于,家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时．对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用( ) 。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬合同31.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素.对业主来而言，在完成了施工图设计后进行招标，应该选择的合同类型首先是( )。
A.总价合同B.单价合同C.定额基价合同D.成本加酬同32.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是( ) 。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件33.《建设工程施工合同(示范文本》的通用条款中规定了三种可挥择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是( )。