住宅装修合同的法律适用完整版
民法典中关于装修合同的规定
民法典中关于装修合同的规定《民法典中关于装修合同的规定》第一章总则第一条本法规定了关于装修合同的基本原则和条款，以保护合同双方的合法权益，维护社会经济秩序。
第二条装修合同是指承包人按照发包人的要求，对房屋进行装饰、装修，并支付相应费用的合同。
第三条装修合同的订立应当遵循自愿、平等、诚实信用的原则。
第四条承包人和发包人在订立装修合同时，应当具备法律、行政法规规定的条件。
第二章合同内容第五条装修合同应当包括以下内容：（一）工程名称、地点、面积和装修内容；（二）承包人的义务和责任；（三）发包人的义务和责任；（四）合同价格和支付方式；（五）合同的履行期限和质量标准；（六）违约责任；（七）解决争议的方法。
第六条承包人应当具备相应的资质和能力，按照合同约定完成装修工程。
第七条发包人应当按照约定的时间和金额支付合同价款。
第三章合同的履行第八条承包人应当按照合同约定的时间和质量标准完成装修工程。
第九条发包人应当按照约定的时间和金额支付合同价款。
第十条承包人在装修过程中，应当遵守安全生产和环境保护的规定，确保工程安全、环保。
第四章违约责任第十一条承包人未按照合同约定的时间完成装修工程的，应当按照约定承担违约责任。
第十二条发包人未按照约定的时间和金额支付合同价款的，应当按照约定承担违约责任。
第十三条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
第五章争议解决第十四条当事人对合同的履行发生争议的，可以协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
第十五条当事人可以向有关仲裁机构申请仲裁。
第六章附则第十六条本法自2021年1月1日起施行。
注：以上内容仅为示例，实际法律条文内容请以正式法律法规为准。
装修装饰工程合同法条
装修装饰工程民法典条
一、合同主体
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：______________
二、工程内容及要求
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程范围：包括但不限于墙面、地面、顶面的装修装饰，以及相关设施设备的安装。
4. 工程质量：应符合国家及行业的相关标准和规定。
三、工程造价及支付方式
1. 工程总价：人民币______元。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体比例为：首期款30%，中期款40%，尾款30%。
四、工程期限
1. 开工日期：自合同签订之日起____天内开工。
2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成。
五、违约责任
1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同一经签订，即具有法律效力，双方均应严格遵守。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
装修合同法律条文
装修合同法律条文第一章总则第一条装修合同是指装修企业与业主或委托人订立的，约定装修工程施工、质量、价格、责任等事项的合同。
第二条装修合同应当遵循平等自愿、公平合理的原则，保护当事人的合法权益，维护社会公共利益。
第三条装修合同的订立应当依法合规，遵守相关法律法规和行业规范。
第四条装修合同的主要内容应当包括工程范围、施工期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。
第二章合同订立第五条装修企业应当向业主或委托人提供装修工程的详细方案和报价，并明确双方的权利、义务和责任。
第六条装修合同应当采取书面形式，并由装修企业和业主或委托人双方签字或盖章确认。
第七条装修合同中应明确工程范围、用材、设计要求、施工技术标准等具体内容，避免模糊含糊、不明确的约定。
第八条装修合同中应当明确价格、支付方式及工程款的支付进度和方式。
第三章工程施工第九条装修企业应当按照约定的工程范围、设计要求和合理期限完成装修工程。
第十条装修企业在施工过程中，应当严格按照相关法律法规和技术标准进行施工，保证施工质量。
第十一条装修期间，装修企业应当加强安全管理，确保工地安全，防止事故发生。
第十二条装修过程中，如有需要变更工程范围或者施工方案的，应当经装修企业和业主或委托人协商一致，并及时签订变更合同。
第四章质量保证第十三条装修企业应当对装修工程承担一定的质量保证责任，并提供相应的保修期。
第十四条装修工程竣工后，装修企业应当向业主或委托人交付装修质量保证书，并按照约定的保修期解决工程质量问题。
第五章价格支付第十五条装修工程的价格应当合理、公正，并符合市场价格水平。
第十六条装修合同中应明确工程款的支付方式以及支付进度，可以根据工程进展情况指定支付比例。
第十七条装修企业应当及时提供支付发票或相关凭证，并责任清晰地记录每次的支付款项。
第六章违约责任第十八条装修企业未按合同约定时间完成工程的，应当承担相应责任，并赔偿业主或委托人因此遭受的经济损失。
第十九条装修企业在施工过程中发生违反法律法规或者合同约定的行为，造成工程质量问题的，应当承担相应的违约责任。
装修合同民法典法条
装修合同是指业主（甲方）与装修公司（乙方）之间签订的一份约定，明确双方在装修工程中的权利义务关系。
根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）的相关规定，装修合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
以下是关于装修合同的民法典法条解读及分析。
一、合同的订立《民法典》第四百六十五条规定：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
装修合同作为合同的一种，是甲方和乙方之间设立民事法律关系的协议。
在签订装修合同时，双方应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方的权利和义务。
二、合同的履行1. 乙方的义务根据《民法典》第七百零八条规定，乙方应当按照约定将租赁物（装修工程）交付甲方，并在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途。
在装修工程中，乙方应当保证装修质量，按照约定的时间和标准完成装修工程。
2. 甲方的义务甲方作为业主，应当按照约定支付装修款项，并协助乙方进行装修工程的顺利进行。
同时，甲方有权要求乙方在约定的期限内完成装修工程，并保证装修质量。
三、合同的变更和解除1. 合同的变更《民法典》第五百四十三条规定：当事人协商一致，可以变更合同。
在装修工程中，如果甲方和乙方协商一致，可以对装修合同的内容进行变更。
例如，修改装修方案、延长装修期限等。
2. 合同的解除《民法典》第五百六十三条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
在装修工程中，如果乙方严重违约，如迟延履行、装修质量不符合约定等，甲方有权解除合同。
同样，如果甲方违约，如迟延支付装修款项、提供设计图纸等，乙方也有权解除合同。
四、违约责任《民法典》第五百七十七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
家装工程合同法律条文
家装工程合同甲方（以下简称业主）：乙方（以下简称施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行家装工程的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见附件《家装工程预算表》及施工图纸。
1.4 工程承包方式：乙方包工、包料。
1.5 工程工期：自开工之日起算，预计竣工日期为年月日。
二、合同金额2.1 合同金额为人民币元（大写：）。
2.2 合同金额包含乙方施工费用、材料费用、税费等一切与工程相关的费用。
三、材料供应3.1 乙方应按照甲方要求，采购符合国家标准的、质量合格的建筑材料、设备及配件。
3.2 甲方有权对乙方采购的材料进行查验，对不符合要求的产品，甲方有权要求乙方更换。
四、施工质量4.1 乙方应严格按照施工图纸、预算表以及相关规范和标准进行施工。
4.2 乙方应保证施工过程中的工程质量，确保工程安全、美观、实用。
4.3 工程竣工后，乙方应按照约定的时间、方式对工程进行验收。
验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到约定标准。
五、付款方式5.1 甲方支付乙方工程预付款为合同金额的 %，即人民币元（大写：）。
5.2 工程进度达到约定的 %时，甲方应支付乙方相应进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定的时间支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。
甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：年月日。
住宅装修合同的法律适用3篇
住宅装修合同的法律适用3篇篇1甲方（业主）：________________身份证号码：__________________联系方式：__________________乙方（装修公司）：____________法定代表人：________________营业执照注册号：______________联系方式：__________________鉴于甲乙双方就甲方所拥有的住宅装修事宜达成合作意向，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，共同制定本协议并确认遵守。
一、合同背景与目的本合同的目的是为了明确住宅装修过程中的权利与义务关系，保护双方合法权益，规避法律风险，保障工程质量和进度。
甲乙双方本着诚实互信的原则签订本合同，双方共同遵守执行。
二、法律适用条款1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2. 在装修过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 若相关法律法规发生变更，则本合同的相关条款亦需按照新的法律法规进行调整。
三、合同内容（一）工程概况1. 住宅地址：__________________。
2. 装修面积：__________________。
3. 工程内容：包括但不限于设计、施工、材料选购等。
（二）工程期限与进度安排（三）工程价款及支付方式（四）工程质量与验收标准（五）材料供应及质量保证（六）施工安全与保障措施（七）违约责任与赔偿标准（八）其他补充条款（具体条款详见附件）四、特别约定条款1. 甲乙双方确认，本合同中所涉及的装修内容必须符合国家和地方规定的建筑安全、环保及消防要求。
否则，因违反相关规定造成的损失由责任方承担。
2. 乙方在施工过程中不得违法分包或转包工程，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
住宅装修合同的法律适用
住宅装修合同的法律适用甲方（业主）：____________________身份证号：_________________________乙方（装修公司）：____________________营业执照号码：_________________________注册地址：_________________________鉴于甲方和乙方就住宅装修事宜达成合作意向，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，特此签订本合同法律适用协议。
一、法律适用原则双方在本合同的履行过程中应遵循中国法律、法规的规定，保护合同双方的合法权益。
如遇法律法规变动，双方应遵守新的法律法规。
本合同的所有争议应依照中华人民共和国法律进行解释和裁定。
二、装修合同的订立和履行1. 双方应诚实守信、等价有偿地订立本合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 双方在签订合同时应明确约定装修工程的内容、标准、质量、价格、工期等关键事项。
3. 乙方应按照合同约定完成装修工程，确保工程质量符合相关标准和甲方的要求。
4. 甲方应按时支付装修费用，遵循合同约定支付款项。
三、合同的法律效力1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。
2. 本合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、违约责任和赔偿1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方未按时支付装修费用，甲方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通协商解决方案，并减轻或免除相关责任。
五、知识产权与保密条款1. 双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
2. 乙方在装修过程中创作的作品（如设计图等）的知识产权归乙方所有，但乙方应按照甲方的要求进行创作，并保证不侵犯第三方的知识产权。
住宅装修合同的法律适用
住宅装修合同的法律适用甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方就甲方所拥有的住宅装修事宜达成合作意向，为明确双方在装修过程中的权利义务，保障双方合法权益，特依据相关法律法规，签订本协议。
一、法律适用1. 本协议的签订、履行、解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 本协议所涉及的法律包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理规定》等。
二、装修工程概况1. 装修工程地点：____________________。
2. 装修工程内容：_____________________________________________。
3. 装修工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议约定进行装修，并对装修质量进行监督。
2. 乙方应按照本协议约定，提供符合相关标准的装修服务，并保证装修质量。
3. 甲方应按照本协议约定支付装修费用。
4. 乙方有权按照本协议约定收取合法的装修费用。
5. 双方应共同遵守相关法律法规，维护装修现场的秩序与安全。
四、装修标准与质量保证1. 乙方应依据国家相关标准，制定详细的装修方案，确保装修质量。
2. 装修材料应符合国家相关标准，并由双方共同确认。
3. 乙方应保证装修工程的保修期限不少于两年。
保修期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担免费维修责任。
4. 甲方有权对装修质量进行验收，并提出整改意见。
乙方应按照甲方要求进行整改。
五、费用与支付方式1. 装修费用总额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方应按以下方式支付装修费用：（1）本协议签订后，甲方支付乙方装修总费用的__%作为预付款；（2）装修工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
3. 如因乙方原因导致装修工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
住宅装修合同的法律适用完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________住宅装修合同的法律适用完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
住宅室内装饰装修合同的法律适用依据建设部于XX年3月5日发布的《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部令第110号，自XX年5月1日起施行)第二条的规定：住宅室内装饰装修特指住宅竣工验收合格后，业主或住宅使用人对住宅室内所进行的装饰装修的建筑活动。
根据该定义，住宅室内装饰装修有别于住宅竣工验收合格前的装饰装修(该种装修的管理适用〈建设工程质量管理条例〉)，也有别于需要申办施工许可证的非住宅装修。
1、《中华人民共和国合同法》作为住宅室内装饰装修发包方的业主与作为承包方的装修公司之间是一种施工合同关系，直接受合同法第十六章建设工程合同相关规定的规范。
2、《中华人民共和国建筑法》住宅室内装饰装修是一种建筑活动，作为承包方和施工方的装修公司应具备相应的建筑企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承接工程。
装修公司从业资格等问题适用建筑法的调整。
3、《住宅室内装饰装修管理办法》该办法是直接规范住宅室内装饰装修活动的建设部的部门规章。
办法共包括五章，即总则、一般规定、开工申报与监督、委托与承接、室内环境质量、竣工验收与保修、法律责任及附则。
由于该办法只是部门规章，虽然办法中有许多禁止性的规定，如住宅室内装饰装修活动，禁止未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构;禁止将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间;禁止扩大承重墙上原有的门窗尺寸;禁止拆除连接阳台的砖、混凝土墙体;禁止损坏原有节能设施，降低节能效果等，但这些禁止性规定的法律作用是使相关行政主管部门在进行装饰装修活动监督时有法可依，但是违反这些规定并不能导致装饰装修合同无效，当事人要使该办法在双方之间产生法律约束力，可以通过合同约定的方式将该办法中的规定纳入合同条款。
4、室内装饰工程质量规范(qb1838-93)该规范属全国通用的行业标准，规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则，适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。
由于该行业标准有不同版本，所以要通过当事人将其明确规定在合同中才对住宅室内装饰装修合同的双方当事人有约束力。
5、商品住宅装修一次到位实施细则该实施细则是建设部住宅产业化促进中心编制的，目的是为了加强对住宅装修的管理，推广装修一次到位或菜单式装修模式，避免二次装修造成的结构破坏、浪费和扰民等现象，落实《住宅室内装饰装修管理办法》的有关规定而制定的实施细则。
除上述现行有效的法律、规章及行业规范之外，最高人民法院正在制定的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》一旦正式公布，也将适用于住宅室内装饰装修活动。
该解释生效后，将对处理无效施工合同、垫资施工等法律纠纷提供直接的法律依据。
请感兴趣的读者密切关注。
住宅装饰装修合同效力一、理清室内装饰装修工程是否属于建设工程，是审查该合同是否需要资质的前提《建设工程质量管理条例》第二条规定，本条例所称建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。
其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要，包括厂房、剧院、旅馆、商店、学校、医院和住宅等;“附属设施”指与房屋建筑配套的水塔、自行车棚、水池等。
“线路、管道、设备的安装”指与房屋建筑及其附属设施相配套的电气、给排水、通信、电梯等线路、管道、设备的安装活动。
显然，建筑工程为建设工程的一部分，与建设工程的范围相比为种属概念，建筑工程的范围相对为窄，其专指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，因此也被成为房屋建筑工程。
如《建筑法》第二条第二款规定：“本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。
”故，《建筑法》只适用于建筑工程，不完全适用于建设工程。
如《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第二条规定：“本办法所称房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。
”建筑工程可以分为新建、扩建、改建工程。
所谓新建，是指从地基及基础开始建造的建设项目;所谓扩建，是指在原有基础上加以扩充的建设项目，是指在原有基础上加高加层;所谓改建，是指不增加建筑物或建设项目体量，在原有基础上，改进质量或方向，或改善建筑物使用功能、改变使用目的建设项目。
又如，《建设工程质量管理条例》、《合同法》第十六章“建设工程合同”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》均适用于建设工程，当然也适用于建筑工程。
所以：(1)与房屋建筑配套进行，同步设计、招标、施工的室内外装修工程，属于房屋建筑活动的一部分，当然属于建筑工程概念的范畴;(2)虽不是与房屋建筑工程同步进行，但室内外装修涉及建筑主体或承重结构的变动时，因该等室内外装修会危及建筑工程本身的安全，因此《建筑法》第四十九条对此做出了明确的规定，该等情况下，室内外装修属于建筑工程概念的范畴;(3)住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人委托装修人对住宅室内进行装饰装修，在不涉及建筑主体和承重结构变动时，不具备建筑工程的特点，不会影响建筑物的安全，其性质属于承揽合同，不属于建筑工程范畴，也不属于建设工程的范畴。
因此，不适用《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《合同法》第十六章“建设工程合同”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等规定。
所以，我们在类似建设部的部门规章《住宅室内装饰装修管理办法》中，均没有发现其在立法依据中援引《建筑法》。
二、《住宅室内装饰装修管理办法》是部门规章，不能作为合同无效的法律依据。
《住宅室内装饰装修管理办法》虽然要求承接住宅室内装饰装修需要取得相应的资质证书，但这只是部门规章，不能作为判定合同无效的依据。
《民法通则》第58条规定：“违反法律或者社会公共利益的”合同无效，以及《合同法》第52条关于“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效的规定，这里必须违反了全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才能直接导致合同无效，这是合同法解释一明确规定的，且必须符合合同法解释二中的效力性条款之规定。
三、室内装饰企业资质审查早已经被取消XX年11月1日，国务院在国发[XX]24号《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》中已明令取消原国家经贸委“建筑装饰资质审查”、“室内装饰行业企业资质审查”行政审批项目。
国家经贸委在宣布取消三十项象征审批事项时，明确宣布“将其改为运用市场机制、行业自律或者事后监督”。
也就是说，室内装饰企业行业资质不再作为该行业企业的强制性要求，资质已经不是合同主体资格必备条件了。
故，对室内装饰合同的效力，首先要审查该工程是否属于建筑工程，其次再审查合同无效所依据的其它法律规定。
四、建设工程优先受偿权的行使XX年12月8日《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第286条规定的优先受偿权的函复》体现至少那么一种结论装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有人之间没有合同关系的除外，也就是说，如果发包人不是该建筑物的所有权人或者与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的，承包人对建筑物因装修装饰增加价值没有优先受偿权。
换句话说，建设工程优先受偿权依附于发包人，不依附于建筑物本身。
装修合同签订时候要注意以下几个方面：1、工期约定：一般2居室100平米的房间，简单装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到45-50天，如果您着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。
2、付款方式：一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交纳35%，完工后交纳5%。
如果按照这样的付款形式的话，在工期过了一半左右后，您就已经向装饰公司交了95%左右的费用，如果装修的后期出了什么问题的话，就很难在钱上面制约装饰公司了。
所以建议在签订合同时候，能把首付压到30%，中期交纳30%。
中期款：一般合同上约定的中期付款时间，只是简单的标明“工程过半，木工收口”。
但是一个工地往往是多项目交叉作业，正规的工期过半应该是：木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;电改造结束。
3、增减项目：装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。
这些都要在完工的时候交纳费用的。
那么这些项目的单价究竟应该是多少呢如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。
所以如果有可能，最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。
还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。
4、保修条款：装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的细碎质量问题。
保修时间内，装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。
比如出了问题，装修公司是包工包料全全负责保修，还是只包工，不负责材料保修，或是还是有其他制约条款，这些都一定要在合同中写清楚。
5、水电费用：装修过程中，现场施工都会用到水，电，煤气等。
一般到工程结束，水电费加起来是笔不小的数字，这笔费用应该谁来支付，在合同中也应该标明。