最新建设工程借款合同范本(标准版).docx
建设工程借款合同范本5篇
建设工程借款合同范本5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（出借人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要资金用于建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资证明。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币___________元整（￥____________）。
1.2 借款用途：用于___________________的建设工程。
1.3 借款期限：自________________至________________。
1.4 利率：_____%，计年息_____%，逾期按照_____%/天计算。
第二条借款发放及管理2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内将款项发放至甲方指定的账户上。
2.2 借款发放方式：一次性发放/分期发放，如分期发放，具体时间及金额如下：第一期：___________________元，发放时间____________；第二期：___________________元，发放时间____________；...2.3 甲方应按照本合同约定使用借款款项，如需变更借款用途或借款金额，应提前征得乙方书面同意。
第三条还款方式3.1 借款到期日前，甲方应按约定时间偿还借款本金及利息，可采用如下还款方式：一次性还本付息；分期还本付息，具体还款计划如下：第一期：___________元，还款时间____________；第二期：___________元，还款时间____________；...3.2 如甲方无法按时还款，应提前通知乙方，并与乙方商定适当的还款延期方案。
第四条利息计算及支付4.1 利息计算方式：按照借款本金×利率×借款期限计算。
4.2 甲方应在每个还款期限届满之日前将应付利息支付至乙方指定账户。
第五条保证条款5.1 甲方保证向乙方提供真实有效的借款用途信息及相关资料，并承担因此造成的法律责任。
建设工程的借款合同范本6篇
建设工程的借款合同范本6篇篇1建设工程的借款合同范本甲方（出借人）：______（以下简称“甲方”）住址：______ 联系电话：______乙方（借款人）：______（以下简称“乙方”）住址：______ 联系电话：______经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方提供借款建设工程项目达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方提供借款金额为人民币______元整（￥______），用于______的建设工程项目。
2. 乙方保证借款资金仅用于上述目的，不得挪作他用。
二、借款期限及利率1. 借款期限自本协议签订之日起至______。
若借款到期后乙方未还清借款，则甲方有权按照国家有关法律规定要求乙方支付逾期利息。
2. 借款利率为______%。
如因市场利率的变化导致借款利率变更，双方同意根据实际情况重新确定借款利率。
三、还款方式1. 乙方应按照以下方式向甲方还款：______方式。
2. 偿还借款本金和利息的顺序为：先支付利息，再偿还本金。
3. 乙方应按期足额还款，如因特殊原因延误还款，应提前书面通知甲方并说明原因。
四、保证人及抵押1. 乙方应提供______作为借款的担保（不适用请删除）。
2. 如乙方未按时履行还款义务，甲方有权依法追究乙方及保证人的法律责任，并有权在乙方提供的抵押物中优先受偿。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约产生的一切损失。
2. 如因乙方违约导致甲方无法按时收回借款，甲方有权申请法院强制执行。
六、争议解决1. 本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生争议应友好协商解决；如协商未果，应提交______仲裁委员会仲裁。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款全部履行完毕之日终止。
2. 本协议一式______份，双方各持______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 法定代表人/授权代表：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 法定代表人/授权代表：______ 日期：______本协议人民币金额大写：______（￥______）注：本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
建设工程的借款合同范本6篇
建设工程的借款合同范本6篇篇1借款人（甲方）：___________________贷款人（乙方）：___________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款用途本合同项下的借款用于___________________（具体工程名称）的建设。
未经乙方书面同意，甲方不得擅自改变借款用途。
第二条借款金额及支付方式借款金额：人民币（大写）________________元整。
具体金额以乙方实际支付凭证为准。
支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度表执行。
甲方应提供合法有效的收款账户信息，确保资金及时到账。
第三条借款期限借款期限自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
具体日期以实际签署日期为准。
如遇特殊情况，借款期限需要延长的，需经乙方书面同意。
第四条利息及还款方式1. 利息：本借款合同约定的利率为年利率XX%，自借款发放之日起计算。
利息支付方式按照季度支付。
2. 还款方式：甲方应按照工程进度及合同约定按期偿还借款本金及利息。
具体还款计划如下：（请根据实际情况填写）第五条保证事项1. 甲方保证本借款用途合法合规，确保用于约定工程的建设。
2. 甲方保证所提供的所有文件和资料真实、完整、有效，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
3. 甲方应按照合同约定按期偿还借款本息，如因特殊原因不能按时还款，应提前书面通知乙方，并征得乙方同意。
4. 乙方有权对甲方的工程进展情况进行监督和检查，甲方应予以配合。
第六条违约责任1. 若甲方未按合同约定履行还款义务，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息，并对逾期部分加收罚息。
2. 若甲方违反本合同约定的保证事项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本合同。
3. 若因甲方原因导致工程延期或无法完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求赔偿损失。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）经甲、乙双方友好协商，就甲方欲从乙方处借款用于建设工程项目，特订立本合同如下：一、借款基本情况1.1 甲方向乙方借款金额为（大写）人民币（小写）。
1.2 借款用途：上述借款用于甲方在建设工程项目中的资金需求。
1.3 借款利率：年利率（小写）%，自借款日起至借款本息全部清偿之日止，按日计收。
1.4 还款方式：甲方应在借款到期日前将借款本息一次性支付给乙方。
二、借款期限2.1 借款期限为自合同签订之日起至（截止日期）止。
2.2 甲方应在借款到期日前还清所有本息，并与乙方结清借款关系。
三、担保情况3.1 甲方应向乙方提供足额的担保措施，以确保本合同项下的借款得以顺利归还。
担保方式：（担保方式详细说明）。
3.2 担保人应满足乙方的担保要求，并签署相关的担保合同。
3.3 若甲方不能按期还款，担保人应积极履行担保责任，保证乙方权益不受损害。
四、违约责任4.1 若甲方未按照本合同的约定履行还款义务，应支付逾期罚息。
逾期罚息为应付未付本息金额的（小写）%，自逾期之日起至还清之日止，按日计算。
4.2 若甲方严重违反本合同内容，致使借款无法归还或损害乙方权益的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
五、保密条款5.1 本合同项下的所有信息，包括但不限于借款金额、利率、还款方式等，均应保密，任何一方未经对方书面同意不得对外公开。
5.2 未经对方同意，任何一方不得将本合同转让或转让借款权利。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行中发生的任何争议应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同有效期为借款到期之日，甲、乙双方自本合同生效之日起对本合同的有效性、解释及履行等一切事宜均受中华人民共和国法律管辖。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签署时间：签署时间：签署地点：签署地点：以上为建设工程借款合同的内容，各项条款均为双方友好协商的结果，希望能够为双方合作提供保障。
工程建设的借款合同范本6篇
工程建设的借款合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程建设的借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（贷款人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方欲进行工程建设项目并需要资金支持，经双方协商一致，甲乙双方达成以下借款合同：第一条借款基本信息1.1借款金额：______________（大写）人民币__________________________元整（￥____________）。
1.2借款用途：用于_______________工程建设项目。
1.3借款期限：自借款款项到达甲方账户之日起，___________（天/月/年）。
第二条借款利率及还款方式2.1借款利率：借款利率为年_______%。
2.2还款方式：按照_____________的方式进行还款。
第三条借款发放条件3.1甲方提供的抵押物、担保等情况：3.2其他______________。
第四条违约责任4.1如甲方未按时履行还款义务，应支付逾期罚息，逾期罚息为_____________（年______%）。
4.2如甲方逾期还款超过_______天，乙方有权提前要求甲方归还全部借款本息。
第五条借款保密5.1甲乙双方对本合同及有关事宜负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第六条其他约定6.1本合同经双方签字或盖章生效，效力具有同等法律效力。
6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）（签字）日期：____ 年___ 月___ 日乙方：（盖章）（签字）日期：____ 年___ 月___ 日以上为工程建设的借款合同范本，希望双方严格遵守合同约定，共同维护借款双方的合法权益。
祝双方合作愉快，工程建设项目圆满成功！篇2工程建设的借款合同范本借款合同甲方（出借人）：（签订日期）乙方（借款人）：（签订日期）鉴于甲方与乙方为对工程建设项目需要资金支持，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照相关法律法规条款，自愿约定如下：第一条借款基本情况1、借款基本情况：借款金额为人民币（大写）（￥小写），借款期限为（十）年，自（年）（月）（日）起生效。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1基本建设工程借款合同范本甲方：【借款人全称】住所：【借款人住所】法定代表人：【借款人法定代表人】身份证号码：【借款人身份证号码】乙方：【贷款人全称】住所：【贷款人住所】法定代表人：【贷款人法定代表人】身份证号码：【贷款人身份证号码】鉴于，甲方拟进行基本建设工程项目，为使该项目得以顺利进行，特需贷款建设基金，乙方愿意向甲方贷款，经双方友好协商，达成如下协议：第一条贷款基本情况1.1 贷款金额：本合同项下的贷款金额为【具体贷款金额】。
1.2 贷款用途：本合同项下的贷款将用于甲方【具体用途】的基本建设工程项目。
1.3 贷款利率：本合同项下的贷款利率为【具体贷款利率】，按年计收。
1.4 贷款期限：本合同项下的贷款期限为【具体贷款期限】年。
1.5 还款方式：本合同项下的贷款采取【具体还款方式】方式进行还款。
第二条贷款发放2.1 甲方应于本合同签署后【具体时间】日向乙方提供具备法律效力的贷款担保文件，乙方审核通过后，将贷款款项划入甲方指定账户。
2.2 贷款发放方式：贷款发放方式为【具体贷款发放方式】。
2.3 贷款发放条件：贷款发放需满足以下条件：（1）甲方提供的贷款担保文件符合乙方要求；（2）甲方未发生严重信用违约行为；（3）甲方按照合同约定的用途使用贷款款项。
第三条贷款担保3.1 甲方应在贷款发放前提供足额的担保金，并签署相关担保文件。
3.2 担保方式：担保方式为【具体担保方式】。
3.3 担保期限：担保期限与贷款期限一致。
第四条贷款利息4.1 贷款利息的计算：贷款利息以贷款余额为基数，按【具体计息方式】计算利息。
4.2 贷款利息的支付：贷款利息的支付方式为【具体支付方式】。
第五条还款条款5.1 还款方式：甲方应按照合同约定的还款方式按期还款。
5.2 还款期限：还款期限为【具体还款期限】年。
5.3 提前还款：甲方如需提前还款，应提前【具体提前还款期限】向乙方通知，并支付提前还款违约金。
基本建设借款合同范本(最新)6篇
基本建设借款合同范本（最新）6篇篇1甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人/负责人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人/负责人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因基本建设需要，向乙方申请借款，经双方友好协商，根据相关法律法规，特订立本合同，以明确各方权利义务。
第一条借款目的与用途甲方借款用于基本建设，包括但不限于[具体建设项目或用途]，不得挪作他用。
第二条借款金额与期限一、借款金额：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
二、借款期限：[借款起始日至终止日]。
第三条利率与利息支付一、利率：本合同借款利率为年利率XX%，具体利率根据乙方内部规定及市场利率水平确定。
二、利息支付：利息按季度支付，甲方应在每季度末的XX日前将利息支付至乙方指定账户。
第四条还款方式一、甲方应按照等额本息还款法，自借款发放次月起，每月偿还借款本金及利息。
具体还款计划详见附件。
二、如甲方提前还款，应提前XX日通知乙方，并支付相应违约金。
第五条担保与保证一、甲方应提供乙方认可的担保措施，包括但不限于第三方保证、抵押、质押等。
二、甲方保证借款用途的合法性，确保不因借款违反法律法规而造成乙方损失。
三、乙方有权对甲方借款使用情况进行监督，甲方应配合并提供相关材料。
四、若甲方未能按期还款或违反本合同其他约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。
五、若因甲方原因导致乙方无法收回借款，乙方有权依法追究甲方的法律责任。
六、甲方的法定代表人/负责人变动或其他重大事项变更时，应及时通知乙方并办理相关手续。
如未办理相关手续且对还款造成影响时，应由新任法定代表人承担相应责任。
篇2甲方（借款方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法人姓名]乙方（贷款方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法人姓名]鉴于甲方拟进行基本建设投资项目，乙方向甲方提供借款支持。
关于建设工程借款合同范本3篇
关于建设工程借款合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同甲方：（借款人名称）证件号码：（身份证件号）乙方：（出借人名称）证件号码：（身份证件号）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，就甲方从乙方处借款的相关事宜，达成如下协议，并共同遵守：第一条借款基本情况1. 甲方向乙方借款金额为人民币（大写）（小写）元整，用于（借款用途）的建设工程项目；2. 借款利率为年利率%，计每年按照实际借款余额计算利息；3. 借款期限为（借款期限）年，自借款发放之日起计算；4. 本借款属于无担保、无抵押的纯信用借款，甲方保证按时足额偿还借款本息；5. 本合同自双方签字盖章即生效并具有法律效力。
第二条借款发放和用途1. 乙方应在本合同签署之日起（借款发放时间）前将借款金额存入甲方指定的账户中；2. 借款用途为（借款用途），甲方不得将借款用于其他用途；3. 甲方必须按照约定用途建设工程项目，不得挪作他用。
第三条偿还方式1. 甲方应按照双方约定的还款计划，按期向乙方还款本金和利息；2. 还款方式为（还款方式），具体还款时间和金额见还款计划；3. 如甲方出现逾期还款情况，应按照约定支付逾期罚息。
第四条借款利息1. 本借款的利率为年利率%，计每年按照实际借款余额计算利息；2. 利息支付方式为（利息支付方式），具体支付时间见还款计划；3. 如甲方提前还款，应按照约定支付提前还款违约金；4. 借款本息的支付均以现金方式支付。
第五条违约责任1. 甲方逾期还款或违反其他还款责任，应按照约定支付违约金，违约金为本金的%；2. 甲方违反本合同规定，导致损失的，应承担赔偿责任；3. 乙方有权在违约情况下解除本合同，并要求甲方立即还清全部借款本息。
第六条保密条款1. 双方在本合同履行过程中获取的对方信息，应保密不得泄露给第三方；2. 本合同及有关资料只限本合同双方使用，未经对方同意不得转让或披露给第三方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________最新建设工程借款合同范本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
贷款方：
联系方式：
借款方：
联系方式：
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。
借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。
在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。
这样做主要是防止数额被更改。
写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。
如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。
第三条借款利率
自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为______%。
借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。
利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。
但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。
第四条借款期限
借款方保证从________年____月起至________年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明________年____月____日。
年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。
如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
借款合同纠纷的诉讼时效为________年。
如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。
到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。
第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。
为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。
最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。
尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
贷款方(盖章)：
负责人：
________年____月____日
借款方(盖章)：
负责人：
________年____月____日。