桩基础工程施工合同范本
桩基施工合同范本
桩基施工合同范本第一篇范文：合同编号：_______一、合同主体二、合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基施工工程达成如下协议：三、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________四、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程总工期：__________日五、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 付款方式：__________3. 付款期限：__________六、质量标准2. 承包方应严格按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工，如有变更，应及时通知甲方。
七、安全生产1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 承包方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理，保障施工人员的人身安全。
八、合同变更1. 合同履行期间，如发生不可抗力、政策调整等导致合同无法履行，甲乙双方应友好协商解决。
2. 合同变更需书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。
九、违约责任1. 甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担合同约定的其他违约责任。
十、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 工程预算4. 相关法律法规及规范甲方（发包方）：（盖章）__________年__________月__________日乙方（承包方）：（盖章）__________年__________月__________日。
桩基工程施工合同范本5篇_桩基施工
桩基工程施工合同范本5篇_桩基施工施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是本文库整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!桩基工程施工合同范本(1)发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：)第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。
2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工合同填写范例
桩基工程施工合同填写范例甲方：（委托方）联系地址：电话：乙方：（承包方）联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方就桩基工程施工事项达成如下协议：一、工程名称及地点1.1 工程名称：1.2 工程地点：二、工程内容及范围2.1 乙方应完成的工程内容包括但不限于：（1）进行现场踏勘及技术交底；（2）制定合理的施工方案和施工组织设计；（3）按设计要求进行桩基工程施工，包括桩基类型、桩径等相关内容；（4）监督材料和设备的采购，并保证质量符合要求；（5）合理安排人员，保证施工进度和质量；（6）完成一个项目验收的相关工作。
2.2 甲方应配合乙方工程施工所需提供的场地、材料及相关资料。
三、履约期限3.1 工程开始时间：_____年___月___日3.2 工程完成时间：_____年___月___日3.3 前期准备时间：_____年___月___日3.4 工程总工期：______天四、合同价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币________元整（大写）。
4.2 工程价款支付方式：（1）工程开始前，甲方应支付合同价款的____%作为预付款；（2）工程完成后，验收合格后，乙方将向甲方发起最终结算，甲方应在收到最终结算单后____天内结清尾款；（3）支付方式：银行转账/现金支付/其他。
4.3 如工程中发生变更，超出原合同范围的工程费用由双方协商确定支付方式。
五、工程质量和保修责任5.1 乙方承诺按照相关法规、标准和设计要求进行施工，并保证工程质量符合合同约定。
5.2 工程竣工后，乙方应负责为工程提供____年的免费维修保养服务。
5.3 如果工程质量存在质量问题或缺陷，乙方应在第一时间进行修复。
修复期限为___个工作日。
六、突发事件处理6 .1 如工程发生不可抗力等意外事件，影响工程进度或质量，双方应协商解决。
6.2 如发生工程质量问题，双方应立即协商处理方案。
七、违约责任7.1 乙方如未按时完成工程，甲方有权要求其支付每延期一天工程总价款_____%的违约金。
建房挖桩合同4篇
建房挖桩合同4篇篇1建房挖桩合同一、买卖双方甲方：__________（以下简称甲方）身份证号码：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称乙方）身份证号码：__________联系电话：__________二、合同项目甲、乙双方经友好协商，就甲方拟在__________（具体位置）地点进行建房工程，需要挖桩施工，与乙方签订本合同。
三、合同内容1. 施工范围：挖桩深度为__________米，挖孔直径为__________米，共计__________根。
2. 施工方法：乙方承诺按照国家相关标准及规定进行挖桩施工，保证施工质量和工期。
3. 施工费用：本次挖桩合同总价为__________元整（大写：__________元整），甲方需于签订本合同后的__________日内支付全部费用给乙方。
4. 施工时间：挖桩工程计划于__________年__________月__________日开始，预计工期为__________天。
5. 合同变更：如需对本合同内容进行任何变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6. 违约责任：若任何一方未能履行此合同规定的责任，应承担相应的违约责任。
7. 争议解决：因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构予以解决。
8. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
四、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方协商处理。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________签订地点：__________ 签订日期：__________篇2建房挖桩合同甲方（施工方）：乙方（业主方）：鉴于甲方具有丰富的建筑施工经验和资质，并有能力承担本合同项下的工程，乙方同意授权甲方为本合同项下的建房挖桩工程的施工方。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础工程施工合同
合同名称：江城丽景二期E座预制桩基工程
合同编号：
省福安建设有限责任公司
甲方：省德阳富乐房地产开发有限责任公司
乙方：省福安建设有限责任公司
按照《中华人民国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，双方达成以下协议：
第一条、工程概况
1．工程名称：江城丽景二期E座预制桩桩基工程
工程地点：中江县城凯江桥头
工程容：预制桩基工程施工型号为ZH-30-8～10 （4500根桩）
建筑面积：约56000m2
工程单价及计价方式：168.00元/m（包干价，桩基础所有施工容）（大写：壹佰陆拾捌元每米）
（因国家的宏观调控和市场波动引起的原材料涨价由甲方负责差额）。
2．开工日期： 2007年4月
竣工日期： 2007年6月
总日历日期： 60日历天
3．质量等级：合格
4．工程造价：约830万元
第二条、甲方驻地代表
1、甲方驻工地代表及人员：
2、行使社会监理的总监理工程师及被授权围（如果有）：
第三条、乙方驻工地代表；
第四条、工程期限（本工程如遇下列情况之一者工期顺延）
4.1、因天灾人力不可抗拒的原因被迫停工；
4.2、因甲方提出变更计划或施工图而中断施工；
4.3、因地质条件变化过大，需设计、建设、施工等有关单位研究方施工；
4.4、因施工场地周围居民无理取闹，阻挠施工，造成工地无法施工。
第五条、甲方应负的责任
5.1、开工前，甲方应办齐由建设主管部门签发的开工手续，如遇夜间施工，则需同时办理好夜间施工证；
5.2、向乙方提供地质资料 1 套，基础平面图纸 1 套，提供水准点，施工图设计标高，建筑物坐标位置参数。
5.3、组织设计部门向乙方进行技术交底，明确技术要求并提供建设区域地下管线铺设和地下隐伏设施的资料。
5.4、解决好施工用电、用水和运输通道，平整施工场地，负责提供排污点。
5.5、做好施工前的各项准备工作。
因甲方造成的停工、窝工，按（ 2000 ）定额的有关规定，另付停工、窝工台班费；造成返工浪费，按实际工作量另付费用。
5.6、派驻施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程进
行监督、检查、验收并积极协助解决施工中出现的问题，加快工程进度，提高工作效率。
第六条、乙方负担责任
6.1、严格按照国家现行规组织施工，保证本工程达到设计要求；预制桩单桩承载力≥500kpa。
6.2、认真抓好工序管理，严格执行质量检查制度。
6.3、认真组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施，按施工组织方案组织施工。
由乙方原因造成的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。
6.4、工程结束后，向甲方提供本工程竣工报告 3 套。
第七条、隐蔽工程，中间验收
7.1、甲乙双方做好隐蔽工程前的检查验收和中间验收工作。
第八条、工程款的支付与结算
8.1、根据甲方提供的资料，该工程预算款为： 830万元。
8.2、本合同签定后，设备进场付总工程款的20%，待工程施工完成50%后付总工程款的50%，待工程完工后付总工程款的15%，竣工验收后余款一次性付清。
8.3、若甲方拖欠工程款，应向乙方支付所拖欠金额并按照银行同期贷款利率计息。
因甲方拖欠工程款而造成乙方停工及影响工程进度所造成的损失应由甲方负担。
第九条、其他有关事项
第十条、附则
10.1、本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效即具法律效力。
10.2、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，与该合同具同等法律效率。
10.3、本合同竣工，工程结算后，全部工程款付清后，该合同自行失效。
10.4、本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份；
合同订立时间： 2007年 3月28日
发包方（甲方）：承包方（乙方）：省福安建设
有限责任公司
法定代表：法定代表：
委托代理人：委托代理人：
：：
开户银行：开户银行：德阳市商业银行中江县支行：：87289
地址：地址：。