和解协议书及收款收据

和解协议书

甲方（开发商）：江门市江海区连海北路建设投资有限公司

乙方：（幢单元业主）：

身份证号码：

丙方(见证方)：

甲、乙双方就《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》履行过程中发生逾期交付房屋一事，经自愿、平等协商，达成一致的和解意见，现协议如下：

一、乙方同意甲方在年月日前一次性支付和解款人民币元（元× %）至乙方指定收款账户：账户：

账号：

开户行：

二、乙方确认甲方在按时足额支付本协议第一项款项后，甲方因《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》所涉的逾期取得竣工验收备案表、逾期交付房屋等一系列的违约行为所产生的法律责任归于归结。且乙方保证不再就上述合同、协议向甲方提出任何主张，双方自此再无其他争议。

三、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份，自甲、乙、丙三方盖章或签字之日起生效。

甲方：江门市江海区连海北路建设投资有限公司

乙方：

丙方：见证方

签订日期：年月日

收款收据

业主（身份证号码：）今收到江门市江海区连海北路建设投资有限公司交来的和解款人民币元（￥）。收款情况以账户到账情况为准。

指定收款账户如下：

账户：

账号：

开户行：

特立收据为证。

收款人：

年月日

刑事和解协议书

和解协议书甲方（受害者）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。乙方（犯罪嫌疑人）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。 XXXX年XX月XX日晚，乙方因被甲方驾驶电动车不小心碰到而产生纠纷，乙方将甲方打伤(经公安机关鉴定为轻伤)，现其已被刑事拘留。鉴于乙方系一时冲动造成甲方伤害，且事后均有悔过意愿，现乙方自愿赔偿甲方的各项损失。甲方鉴于乙方的悔过表现，对乙方的行为表示谅解，并在本案经办公安机关协调下，甲乙双方自愿达成和解方案如下： 1、乙方自愿赔偿甲方包括但不限于医疗费、误工费、护理费、营养费、残疾赔偿金、交通费、住宿费等共计人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该赔偿自本协议签订之日一次性支付给甲方。 2、鉴于乙方事后能够赔礼道歉并积极赔偿甲方的各项损失，乙方属于有悔过表现，甲方对乙方的行为表示谅解，同意不再追究其的刑事责任，并向有司法关机关出具不追究刑事责任的书面谅解书。 3、甲方已经收到乙方全部赔偿款XXXX元，甲方自愿放弃其他权利，不再追究乙方的民事赔偿等责任，包括乙方在此之后发生任何后果（包括但不限于日后因此次受伤出现的后遗症、复查等），双方就此事一次性结清，再无其他任何经济纠纷。 4、本协议一式三份，甲乙各执一份，一份交经办公安机关留存附卷，自双方签字后生效。甲方：乙方：签订日期：签订日期：

谅解书 XXXX年XX月XX日晚，因XXX与本人因琐事发生纠纷,XXX将本人打成轻伤（经法医鉴定为轻伤二级）,现XXX被羁押在XX市第二看守所。鉴于此次事件系本人因驾驶机动车不小心碰到XXX导致纠纷的发生，自身也存在一定过错，XXX打人后也立即报警处理了双方纠纷，我与XXX以往素无任何过节和矛盾，案发时系XXX情绪一时失控造成。事后，XXX家属已经多次登门致歉，并且XXX与我达成了和解协议，积极充分赔偿了我的全部损失。因此我对XXX的行为表示谅解，同意给其一个改过自新的机会，不再追究其故意伤害的刑事责任。此致 XX市人民法院、XX市人民检察院、XX市公安局：被害人： XXXX年X月X日

私了赔偿协议书范本(共8篇)

篇一：交通事故私了协议书范文交通事故调解协议书甲方：乙方：身份证号：事故原因： 2011年5月23日甲方驾驶客三轮摩托车载客时由于机车故障导致乙方身体受损，甲方当即把乙方送往医院观察治疗，2011年7月12日乙方经治疗观察无大碍出院，甲乙双方经协商，自愿达成一次性赔偿协议，现依据国家法律和相关规定，对具体的赔偿事项和双方权利义务明确如下，双方须谨遵恪守：二、乙方在收取甲方一次性损害赔偿金时，必须同时将所有的医疗费用票据、病案材料、其他费用票据、各相关证件等全部交付给甲方，并保证票据材料的真实性，由此造成的甲方向医院报销失效的，乙方应双倍退还甲方不实部分。三、本协议的所有条款均是双方共同协商议定，非合同法所指明的一方所制定的格式文本，本协议自双方签字按手印后立即成立生效，双方均承诺且确认本协议是合法、真实、不可解除、不可撤销的民事合同，受法律保护，是一次性解决双方因交通事故所发生的法定各项损害赔偿纠纷的法律文书，双方在协议中的承诺不能违背，如有违背，四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，两份均是协议正本，具甲方签字（手印）：乙方签字（手印）：身份证号： 2011年7月12日篇二：交通事故私了协议书范文交通事故协议书甲方：乙方：对于2013年3月16日发生的交通事故，经甲、乙双方充分协商一致达成如下协议：甲方(签字)：乙方(签字)：年月日年月日篇三：交通事故赔偿调解私了协议书交通事故赔偿调解私了协议书乙方：女，48岁。 2011年9月12日早晨，乙方乘坐甲方客运班车去县城途中发生交通事故。二、出院时，甲方一次性付给乙方损失赔偿（包括乙方的误工费、住院期间的陪护费、住院期间的伙食费、以及后续治疗费、精神损失费、营养补助费等各项费用。）合计元

XXX设备买卖合同(标准版).docx

编号：_________________ XXX设备买卖合同甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

出卖人：______________（以下简称甲方）买受人：______________（以下简称乙方）保证人：______________（以下简称丙方）上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受，机器买卖合同范本。第二条买卖价款与付款条件规定如下：（1）总金额人民币___________元整。（2）付款方式：___________________________ ①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。 ②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。 ⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月____日之前截止。 ④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。第三条交货的时间与方法规定如下：（1）交货时间____月____日前。（2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第 ④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。

执行和解协议书范本

执行和解协议书范本执行和解协议书范本执行和解协议书范本1 申请执行人：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。被执行人：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。一、XX市XX区人民法院XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX 元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。

甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年x月x日 20xx年x月x日执行和解协议书范本2 立协议人：____________建筑工程公司 ____________百货公司 ____________建筑工程公司诉____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在______区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_______年_______月_______日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_______年_______月_______日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：甲方同意变更______区人民法院___法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_______年_______月_______日前一次付清”的决定。乙方于_______年_______月_______日前，付款43209.26元；于_______年_______月_______日付款40000元。甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30％计算滞纳金。本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。甲方：______建筑工程，a公司乙方：______百货公司法定代表人：_________________法定代表人：__________

关于诉讼和解协议书

编号：_____________关于诉讼和解协议书甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

1.诉讼和解协议书甲方：____________ 乙方：____________身份证号：________ 甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议：一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币 ____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。甲方：________代表人：________日期：________ 乙方：____________日期：________ 2.诉讼和解协议书原告(出租人)：______身份证号码：_____________ 原告代理人：______身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号 ______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等

协商，达成和解协议如下：一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。” 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。四、今年租金(20___.10.1—20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。五、除上述约定之外，双方无其他争议。六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。原告：_________被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日20____年____月____日

买卖合同调解书

篇一：原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第410号民事调解书原告某公司，住所地：长沙县黄花镇曹家坪村。法定代表人李国伟，该厂厂长。委托代理人王振宇，该厂办公室主任。被告某公司，住所地：长沙市芙蓉中路3段神农商务楼16楼。法定代表人曹建奇，董事长。委托代理人任少根，男，1951年2月1日出生，住长沙市开福区中山路493号。委托代理人刘志军，男，1956年3月5日出生，住长沙市芙蓉区远大一路1293号1栋3门5房原告某公司（以下简称原告）与被告某公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张果久公开进行了审理。审理中查明：2008年1月20日，原被告签订《红砖买卖合同》，合同约定：自2008年4月起至同年6月止，由原告向被告承建的“湖南中医药大学”工地送红砖180万块，每块0.375元，被告应在2008年12月31日前付清货款。合同签订后，原告依约供应了红砖，至2009年2月23日止，被告拖欠红砖款204 409元。本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、双方确认，被告某公司至今尚欠原告某公司红砖款204 409元; 二、被告某公司须在签订本协议之日向原告某公司支付150 000元；三、余欠货款本金54 409元，被告某公司须在2009年4月1日前付清；四、若被告某公司未按本协议第2条、第3条履行，被告某公司须按日千分之零点八向原告某公司支付自2009年1月1日起的违约金；五、本案受理费4973元，减半收取2486.5元,财产保全费2270元，合计4756.5元,由被告某公司承担。双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。审判员张果久二○○九年三月二十日代理书记员才华姣篇二：张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第1002号民事调解书原告张某某，男。委托代理人陈某某，湖南海天律师事务所律师。被告张某某，男。委托代理人谭某某，湖南湘成律博律师事务所律师。本院于2009年5月19日立案受理了原告诉被告买卖合同纠纷一案。依法由审判员文罗生适用简易程序公开进行了审理。审理查明，原告系湖南雷锋建设有限公司的水泥供应商。2008年4月19日，经与湖南雷锋建设有限公司结算，该公司尚欠原告水泥款290 974元，另该公

执行和解协议范文

执行和解协议范文在执行案件中，案件的双方当事人一旦达成了执行和解协议，法院的执行工作实际上就处于一种暂停的状态。待双方当事人根据执行和解协议履行完毕，法院就进行结案处理。对此，实践中没有争议。还有一种情况，就是当事人并没有严格按照执行和解协议确定的履行期限履行，而是在履行期限之后才履行完毕。由于其内容完全按照执行和解协议的内容履行，所以，法院仍以当事人达成执行和解并履行完毕结案。这种情况实践中争议也不大。当事人达成了执行和解协议，但没有完全按照执行和解协议规定的时间、期限、内容履行，或是根本就不履行。对于这种情况，中国法律及相关的司法解释也作了一些规定。中国民事诉讼法规定，一方当事人不履行和解协议的，法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。依法，是否恢复对原审生效法文书的执行，需全部满足以下条件：一方当事人不履行执行和解协议；根据对方当事人申请；不超过申请执行期限。如果在执行中，当事人达成执行和解协议后，却没有按照执行和解协议履行，而且在超过执行和解协议确定的履行期限后，申请执行人也没有向法院申请恢复对原生效法律文书的执行，对这种情况如何处理，理论界存在争议。 2执行和解协议的执行设立履行债务鼓励制度在执行当中，追加第三人作为被执行人的效果并执行和解不理想，特别是在异地执行中。第三人提早代为履行义务肯定会受到一定的

“损失”，其无利益可得，当然缺乏履行义务的积极性，而往往逃避、甚至抗拒执行。设立第三人代为履行债务鼓励制度。在被执行人向法院隐瞒对第三人享有债权（到期或未到期）的情况下，第三人经得法院的同意，以少于本应给付被执行人的金额替被执行人向申请执行人履行债务。... 3执行和解协议的法律保证法院对执行和解协议进行审查有以下几个方面：一是审查执行和解协议是否违背法律规定和社会公共道德。经审查执行和解协议违背法律规定和社会公共道德，要向当事人说明和解协议无效，案件执行程序继续进行。二是审查被执行人是否具备履行和解协议的条件，是否存在被执行人利用执行和解拖延执行逃避执行的可能。具体做法是在双方达成和解协议后，执行法官要责令被执行人说明履行和解协议的能力和条件。被执行人不能说明其有履行义务的能力和条件，又不能提供执行担保的，法院不认可和解协议的效力，执行程序不停止。法院审查执行和解协议的情况要记入笔录。为保证执行和解协议的落实，还要加大对被执行人不履行和解协议的制裁措施。双方当事人达成和解协议后，被执行人无正当理由不履行和解协议甚至转移财产逃避执行的，恢复执行后要要严肃追究被执行人拒不履行的法律责任，采取罚款、

纠纷和解协议书范本

合同编号：__________纠纷和解协议书范本甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

纠纷和解协议书范本一立协议人： xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(20XX)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清的决定。 (二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。甲方：xx建筑工程，A公司(公章)乙方：XX百货公司(公章)

法定代表人：XXX(章)法定代表人：XXX(章) _____年__月__日纠纷和解协议书范本二甲方：_________医院：乙方(或患方直系亲属)：_________ 患者基本情况：姓名：_____性别：_____年龄：_____住址：______________________ ___住院号：患者_____于_____年_____月_____日在甲方住院，诊断为：住院_____天，患者治疗结果：(死亡、伤残、好转、痊愈)后造成纠纷。经过协商，双方就该争议自愿达成如下赔偿协议：一、甲乙双方自愿放弃上诉、申诉、起诉、医疗事故鉴定等权利，同意不通过鉴定明确争议的原因和责任的情况下，自行协商或调解解决。二、由甲方一次性补偿乙方生活补助费共计人民币：__________元。三、补偿款给付时间：乙方或直系亲属凭身份证(复印件)、户口本打领条领取补助款。四、违约责任：本协议一次性处理终结，任何一方不得反悔，在甲方依本协议约定支付全部款项后，甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，甲乙双方任何一方违反本协议，则需向对方支付补偿金额五倍违约金，且不得以本协议作为其主张

和解协议范文(执行阶段)

和解协议范文（执行阶段）甲方：深圳市xxxx有限公司（化名）乙方：深圳市xxxx有限公司（化名）丙方：xxxx，身份证号：鉴于： 1.甲、乙双方买卖合同纠纷，经法院*粤*民初***号民事判决书确认：一、乙方尚欠甲方货款本金共计*元；二、乙方应于*年*月*日前向甲方支付*元、*年*月*日前甲方支付*元及利息*元，合计*元；三、乙方未按时足额支付上述任何一期款项，乙方应向甲方支付*元货款本金外，还应向甲方支付违约金*元及利息(以*元为计算基数，*年*月*日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项实际清偿之日止)；四、本院收取案件受理费*元、财产保全费*元均由被告承担。 2.因乙方未按调解协议履行付款义务，甲方已向法院申请强制执行，法院的执行案号：*粤*执***号。截止*年*月*日，乙方未向甲方支付任何款项，根据以上调解协议书，乙方尚欠甲方货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元。 3.丙方为乙方股东。 4.甲、乙、丙、三方同意将上述款项结合起来一同处理。甲、乙、丙三方经充分协商，自愿达成和解协议，特签署如下协议：一、乙方于*年*月*日前向甲方支付*元，甲方收到款项后，向法院申请解封*粤*民初*号一案中申请查封的乙方账户存款*元。二、如乙方按本协议第一条约定履行后，剩余货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元，合计*元的付款时间：乙方于*年*月*日前支付*万元*前支付剩余*元。三、如乙方未依本协议约定期限足额付款（任一期未付即可），乙仍应按照*粤*民初***号民事判决书确定的货款、违约金、利息、受理费、保全费总额减去乙已支付款项向甲方支付欠款，同时，乙方应向甲方支付违约金人民币*元【不包括*粤*民初***号民事判决书中确定的违约金】。四、丙方对本合同乙方应付甲方的全部款项承担连带担保责任，担保责任期限为自主债务到期之日起*年。五、本合同项下的甲方应收款项，甲方指定收款账户：开户行：，户名：深圳市*公司，账号:*。

和解协议书范本

协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料，是契约文书的一种。下面是带来的和解协议书范本，欢迎阅读参考。甲方：乙方：根据《刑事诉讼法》等法律的相关规定，现就甲方乙方的犯罪行为，达成如下和解协议，以供双方共同信守。一、因甲方的j行为给乙方精神上造成了永久无法消失的痛苦，给乙方生活上造成巨大的阴影，甲方答应向乙方赔偿人民币x元(大写：人民币伍万元整)。二、乙方在收到上述赔偿款后，乙方及其家属不再向法院提起刑事附带民事诉讼，以及向甲方出具谅解书。三、甲方应向乙方赔礼道歉，甲方出狱后，不得对乙方及其家属进行打击报复，否则乙方将采取法律手段维护自身的权益。四、甲方应于本协议签订时，即向乙方支付人民币x万元，逾期未支付的，此协议作废，乙方及其家属仍可法院提起刑事附带民事诉讼以维护自身的权益。甲方(签字) 乙方(签字) 年月日年月日甲方：刘A，男，汉族，1983年11月6日出生，住MM市DD区FF镇YY村94号。乙方：许B，男，汉族，1957年10月13号出生，住MM市HH县JJ镇CC村35号。甲乙双方就甲方受伤一事，双方本着自愿、公平、友好的原则，达成如下协议：一、甲方的20xx年12月3日在工地因受伤遭受的损失，经双方核算，共计70000元(柒万元整)，该损失包括医疗费、伤残赔偿金、误工费等费用。二、乙方自愿向甲方支付70000元，其中20xx年1月10日付款20000元，20xx年2月28付款x元，20xx年3月28日付款x元，20xx年4月28日付款10000元。三、乙方向甲方支付赔偿款后，甲乙双方不得再有任何纠纷，甲方不得再找乙方提出赔偿。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

赔偿和解协议书范本

赔偿和解协议书范本赔偿和解协议书范本协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的.合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面，WTT为大家分享赔偿和解协议书范本，希望对大家有所帮助! 甲方(赔偿义务人)：身份证编号：地址：乙方(赔偿权利人)：身份证编号：地址：乙方于年月日过街时被甲方骑自行车撞倒，甲方造成乙方腰椎压缩性骨折，报警后，成都交警三分局调节为双方各负一半责任。为妥善解决乙方受伤事宜，甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则，经友好协商达成如下协议： 1、乙方因甲乙双方过错造成乙方腰椎压缩性骨折，自乙方受伤之日起截止乙方康复之日由此产生的医疗费、护理费、营养费、交通费、误工费甲乙双方各负50%的责任。如造成乙方残疾，乙方有权要求甲方负伤残费，需进一步协商解决。

2、经医院检查，治疗方案为：保守疗法，目前经华西附一院急诊科诊断需治疗三个月，需要一个人全天护理，期间护理费：70元/天*90天=6300元人民币。(大写：人民币)。 3、因甲方造成乙方骨折，尝失劳动能力，退休返聘为蓬安县城东路小学任课教师为：每月工资：1500元/月*3月=4500元人民币。(大写：人民币 )。 4、营养费经甲乙双方协商每天费用为： 5、乙方因甲、乙双方过错造成乙方腰椎压缩性骨折，需复查，由此产生的费用(医疗检查费、护理费、交通费、营养费)由甲、乙双方共同承担，各负责费用的50%。 6、经医院诊断一个月后需复查，如果乙方没有康复迹象，需要进一步治疗甲、乙双方共同承担由此产生的医疗检查费、护理费、交通费、营养费等各负责全部费用的50%。 7、乙方康复事故纠纷就此结束，此协议本协议一式三份，经成都市交警三分局公正，甲乙双方各执一份，协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。交警三分局一份。甲方签字：乙方签字：时间：时间：见证单位：见证单位：附:身份证复印件

二手车买卖合同

二手车买卖合同合同编号：甲方（买方）：乙方（卖方）：证件名称及证号：证件名称及号码：电话（手机）：电话（手机）：住址：住址：丙方（第三方）：电话：住址：（注：第三方是指二手车交易市场、经纪公司或拍卖公司）根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就二手车的买卖事宜签订本合同。具体条款如下：第一条车辆基本信息（由乙方填写）第二条价款、定金及支付方式

一、车辆成交价款（未含税费）为元。成交价款已考虑车辆折旧及损耗。二、甲方在签订本合同时，按成交价款的%（不超过成交价20%）即元向乙方支付定金。定金在合同开始履行后抵作购车款。三、丙方应按照成交价开具发票。四、甲方按下列方式支付其余价款： 1、一次性付款：甲方于年月日在（地点）与乙方、丙方共同验收车辆及审验相关文件后，并自验收、审验无误起日内向乙方支付余下价款，即元。 2、分期付款：甲方在交付车辆时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门出具转移登记受理回执时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门核发新机动车行驶证时，支付余款，即元。第三条车辆转移登记、保管及交付一、车辆的转移登记手续由甲方负责办理，乙方、丙方应当予以协助并在日内提交办理车辆转移登记手续所需的证件和相关资料。甲乙双方应在日内办理完毕车辆转移登记，转移登记手续费（包含税费）由方承担。二、合同签订后，在车辆转移登记完成及正式交付前，选择以下第__种方式保管车辆： 1、甲方使用和保管； 2、乙方使用和保管； 3、丙方代为保管。三、车辆正式交付的时间为：年月日；交付的地点为：。车辆交付时应当由三方共同签署《车辆交付证明》一式三份，三方各持一份。《车辆交付证明》应注明车辆实际交付时间，该实际交付时间应准确到分钟。第四条车辆的风险承担本合同签订后，车辆在转移登记完成及正式交付前，与车辆有关的一切意外风险和责任按下列方式承担：一、甲方使用和保管的，由甲方承担风险和责任；二、乙方使用和保管的，由乙方承担风险和责任；三、丙方负责保管的，由丙方承担风险和责任。第五条三方的权利和义务一、乙方保证合法享有车辆的所有权或处置权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办

执行和解协议书参考范本

执行和解，指在法院执行过程中，双方当事人经过自愿协商，达成协议，结束执行程序的活动。下面是小编整理的执行和解协议书参考范本，欢迎大家阅读! 【执行和解协议书参考范本1】申请执行人(下称甲方)：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。被执行人(下称乙方)：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院(XX)XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。一、XX市XX区人民法院(XX)XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此

事发生纠纷。三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。甲方：张XX 乙方：李XX 年月日年月日【执行和解协议书参考范本2】执行申请人：上海甲有限公司(以下称甲方) 被申请人：上海乙有限公司(以下称乙方) 被申请人：上海丙股份有限公司(以下称丙方) 上海甲有限公司诉上海乙有限公司、上海丙股份有限公司租赁合同纠纷一案，业经上海市××区人民法院于##年11月29日作出(##)×民二(商)初字第×××号民事判决书，并已发生法律效力。经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：一.乙、丙俩方对判决书确定的支付义务不持有异议。二.甲、乙、丙三方约定： (1)乙方于##年3月10日前向甲方支付人民币33,656元(叁万叁仟陆佰伍拾陆元整);丙方于##年3月30日前向甲方支付第一期款项人民币50,206元(伍万零贰佰零陆元整);丙方于##年4月30日前向甲方支付第二期款项人民币50,000元(伍万元整)。 (2)乙、丙俩方如能如期履行上述约定，甲方放弃其他执行

2020执行和解协议范本

2020执行和解协议范本申请执行人（下称甲方）：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。被执行人（下称乙方）：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX 村XX号。甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院（XX）XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。一、XX市XX区人民法院（XX）XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年02月24 日20xx年xx月申请执行人（下称甲方）：张XX，

男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。被执行人（下称乙方）：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX 村XX号。甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院（XX）XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。一、XX市XX区人民法院（XX）XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

和解协议书模板(标准版)

编号：GR-WR-41459 和解协议书模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

和解协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 ××县人民法院：国营××机床厂与××县××镇水泥厂因电动机产权纠纷一案诉请来院，已由你院受理。 4月10日在××机床厂的提议下，由××地区工业局副局长平×同志主持，进行了调解。双方本着兼顾国家、集体利益，有利于生产，有利于团结的精神，互谦互让，达成以下协议： 1．××县××镇水泥厂不附条件将争议的“奔*牌”电动机一台返还国营××机床厂。 2．国营××机床厂从19××年4月1日起将该电动机提供给××县××镇水泥厂使用。使用期限为三年（19××年4月1日至19××年4月1日）。 3．在使用期间内，××镇水泥厂负责保养、维修该电动机，并每月付给国营××机床厂电动机使用折旧费××元，租金×××元，合计×××元。该款通过银行托收，每月月底结清。

民事赔偿调解协议书模板

编号：GR-WR-28054 民事赔偿调解协议书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

民事赔偿调解协议书模板备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。甲方：乙方：经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。二、付款时间及办法：三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理处分的方式及后果不再与甲方有任何关系。四、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。五、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙

双方之间不再有任何权利和义务。以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金元。七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及的法律后果，甲乙双方对此协议处理结算完全满意。九、本协议为一次性终结处理协议。十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。十一、协议附件甲方：二零xx年乙方：月日见证人：

庭外和解合同协议书3篇

庭外和解协议书范本 3 篇庭外调解，即诉讼外调解，是指由除人民法院之外的其他组织主持，就当事人争议的问题进行协商，从而解决纠纷所进行的活动。在我国，其他组织主要是指人民调解委员会、乡（镇）人民政府及其他行政机关和仲裁委员会，因而诉讼外调解主要包括人民调解委员会的调解、行政调解和仲裁调解。以下是小编为大家精心准备的：庭外和解协议书范本3 篇，欢迎参考阅读! 庭外和解协议书范本一甲方：_ ，男，汉族，年月日生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。乙方：_ ，男，汉族，年月月生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。简要案情： ___ 年___ 月___ 日__ 时左右，在____________ 地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打，乙方将甲方打伤，经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。因双方当事人请求和解，根据《刑事诉讼法》第二百七十八条规定，公安机关（或检察院、法院）认真听取了甲、乙双方的意见，对双方和解的自愿性、合法性进行审查，证明和解系双方自愿并合法，公安机关（或检察院、法院）依法主持了和解。甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下：一、乙方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以谅解。二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害赔偿金等损失费用共计人民币大写 _____ 元整（小写 _______ 元）。

三、乙方向甲方切实履行本协议一次性支付上述全部赔偿费用以后，甲方不再追究乙方的刑事责任和民事责任，甲方希望公安机关或人民检察院或人民法院对乙方从宽处理。四、本协议自甲乙双方签字并经公安机关办案部门盖章后生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，主持调解公安机关（或检察院、法院）一份，三份具有同等法律效力。甲方：__________ 乙方：_________ ___ 年____月___ 日 __ 年 __ 月___ 日庭外和解协议书范本二甲方：______ 有限公司乙方： _____ 有限公司甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经____ 人民法院审理并作出了 _______ 号民事判决书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事宜达成以下协议： 1、甲、乙双方一致同意以____ 号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 2、乙方一次性向甲方支付支人民币___ 元（大写：_____ 元整）。上述款项乙方在本协议签订后7 日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照本协议约定的时间全额支付的，甲方可以向法院申请执行号民事判决书。甲方指定账户账号：_____ 贸易有限公司账户名称：______ 开户行：______

执行和解协议书范本.doc

执行和解协议书范本执行和解协议书范本【1】申请执行人(以下简称"甲方"): 。被执行人(以下简称"乙方"): 。甲方与乙方为纠纷一案，经法院号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。一、法院号民事判决判决: 。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。甲方: 乙方: 时间: 时间: 执行和解协议书范本【2】执行申请人: (下称甲方) 被申请人: (下称乙方) 被申请人: (下称丙方) 甲方诉乙方、丙方纠纷一案，业经人民法院于年月日作出号

判决书判令: 。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于年月日向人民法院申请强制执行。现在人民法院的主持下，各方当事人达成如下执行和解协议: 一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。二、为提高本案执行效率，甲、乙、丙三方约定: 三、履行和解协议的担保四、其他甲方: 法定代表人: 日期: 乙方: 法定代表人: 日期: 丙方: 法定代表人: 日期: 执行和解协议书范本【3】执行申请人:XXXXXXXXXXXX(下称甲方) 被申请人: XXXXXXXXXXXX(下称乙方) 被申请人: XXXXXXXXXXXX(下称丙方) 甲方诉乙方、丙方借款合同纠纷一案，业经XX市第X中级人民法

院于XXXX年XX月XX日作出(XXXX)X中民初字第XXXX号判决书、XXXX年X月XX日XX市高级人民法院作出(XXXX)高民终字第XXX 号判决书判令:乙方于判决生效后10日内偿还借款本金XXXX万元及相应利息，丙方对上述债务承担连带清偿责任，案件受理费XXXXX元和财产保全费XXXXX元由乙、丙方承担。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于XXXX年X月XX日向XX市第X中级人民法院申请强制执行。现在XX市第X中级人民法院的主待下，各方当事人达成如下执行和解协议: 一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。二、为提高本案执行效率，甲、乙、丙三方约定: 1、乙方确保按如下期限还清本金:XXXX年X月XX日前偿还本金XXX万元;XXXX年XX月XX日前力争还清余额XXX万元。如不能按时还清，第二笔还款不少于XXX元，余额最迟于XXXX 年X月XX日前还清。另外，案件受理费和财产保全费共计XXXXX元，也于XXXX年X 月XX日前一次给付甲方。 2、乙方如能如期履行上述约定，甲方放弃其他执行请求。 3、在乙方未履行完毕上述清偿义务之前，甲方不向人民法院申请解除对乙方财产的保全措施。三、履行和解协议的担保