建设工程施工专业分包合同(GF20180213)
有关建设工程施工专业分包合同6篇

有关建设工程施工专业分包合同6篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同一、合同双方甲方:(甲方名称) 地址:(甲方地址)二、合同内容1.合同目的:根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,为了保障建设工程的顺利进行,甲方与乙方达成合作协议,明确双方的权利和义务。
2.工程范围:本合同涉及的工程为(工程名称),具体分包内容为(具体工程内容),包括但不限于(工程细节描述)等。
3.工程期限:根据甲方与业主的合同约定,工程期限为(工程起止时间),乙方应在规定时间内完成分包工程。
4.分包价格:本次分包工程的合同价格为(工程价格),其中包括材料费、人工费及其他相关费用。
甲乙双方应严格按照合同约定的价格执行分包工程。
5.质量要求:乙方承诺分包工程的质量符合国家标准及甲方要求,对于材料及施工工艺应当严格把关,确保工程质量。
6.安全保障:乙方应切实负责分包工程期间的安全施工,确保施工现场的安全生产,遵守相关法律法规,严禁违章施工行为。
7.支付方式:甲方应按照约定的付款进度,及时支付分包工程款项,乙方应在规定时间内完工并提供相应的施工报告及验收合格证明。
8.合同变更:如遇工程变更需要,须经甲乙双方协商一致后方可变更本合同内容,变更后的合同内容需经过书面确认。
9.违约责任:如有一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
违约一方需支付给对方一定的违约金,同时违约方还需承担由违约行为所致的损失。
10.争议解决:合同履行过程中如产生争议,双方应协商解决,如协商不成,应提交至有关仲裁机构解决。
11.其他约定:(根据实际情况添加其他相关约定)三、合同签署有效期本合同经甲乙双方签字盖章后生效,有效期自(合同生效日期)起至工程竣工,并在竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________以上为《建设工程施工专业分包合同》的具体内容,甲乙双方应遵守合同内容,共同履行,确保工程顺利完成。
建设工程施工专业分包合同(3篇)

第1篇合同编号:_______甲方(总包单位):_______乙方(分包单位):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将施工项目中的专业分包工程交由乙方施工,经协商一致,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 承包范围:_______1.4 承包方式:_______二、合同价款及支付方式2.1 工程合同价款:人民币_______元整(大写:_______元整)。
2.2 合同价款的计价方法:_______2.3 结算方式:_______2.4 付款进度:_______三、工期3.1 工程开工日期:_______3.2 竣工日期:_______3.3 合同总工期:_______(日历天)四、质量标准4.1 工程质量标准:_______4.2 质量保证措施:_______五、施工组织与管理5.1 乙方应按照甲方要求,编制施工组织设计,经甲方批准后实施。
5.2 乙方应按照施工组织设计,合理安排施工进度,确保工程质量。
5.3 乙方应遵守施工现场的各项规章制度,确保施工安全。
六、技术资料与设备6.1 甲方应向乙方提供施工图纸、技术资料等,乙方应妥善保管和使用。
6.2 乙方应按照施工图纸和技术资料要求,选用合格的施工设备。
七、验收与保修7.1 乙方应按照合同约定,完成施工任务,并按照甲方要求进行验收。
7.2 工程验收合格后,乙方应按照国家有关规定进行保修。
八、违约责任8.1 甲方未能按照合同约定支付工程款,应向乙方支付_______的违约金。
8.2 乙方未能按照合同约定完成施工任务,应向甲方支付_______的违约金。
九、争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。
9.2 争议解决期间,双方应继续履行本合同。
建设工程施工专业分包合同3篇

建设工程施工专业分包合同3篇篇1建设工程施工专业分包合同一、合同双方分包方(下称“承包商”):____________(以下简称双方)。
分包单位:_____________。
二、工程名称、位置、规模、内容、分部分项工程1. 工程名称:_____________。
2. 工程地点:_____________。
3. 工程规模:_____________。
4. 工程内容:_____________。
5. 分部分项工程:_____________。
三、工程开工、完工、验收时间1. 工程开工时间:_____________。
2. 工程完工时间:_____________。
3. 工程验收时间:_____________。
四、分包价款及支付方式1. 分包价款:_____________。
2. 支付方式:_____________。
五、工程质量要求1. 工程的质量应符合国家相关标准以及双方约定的技术要求,如有任何质量问题,承包商应承担全部责任。
2. 分包单位有权对工程的质量进行检查,必要时,承包商应提供所需的资料和协助。
六、施工安全保障1. 承包商应严格遵守国家相关安全规定,确保施工现场的安全,确保施工人员的安全,如有任何安全事件,承包商应承担全部责任。
2. 分包单位有权对施工现场的安全情况进行检查,必要时,承包商应提供所需的资料和协助。
七、问题解决1. 如在履行合同过程中发生任何争议,双方应协商解决,如协商不成,应提交给相关部门进行调解或诉讼解决。
以上为《建设工程施工专业分包合同》的内容,双方应严格遵守合同的约定,保障工程的顺利进行。
祝合作愉快!篇2建设工程施工专业分包合同一、合同缔约方:委托方(甲方):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:被委托方(乙方):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:二、合同目的:乙方自愿接受委托方的委托,按照约定的内容和标准进行建设工程施工专业分包工程的施工,双方遵守合同的约定,共同完成合同工作。
建设工程施工专业分包合同通用范本3篇

建设工程施工专业分包合同通用范本3篇篇1建设工程施工专业分包合同甲方:(委托人名称) 法定代表人:(法定代表人名称) 联系地址:(联系地址) 联系电话:(联系电话)乙方:(承包人名称) 法定代表人:(法定代表人名称) 联系地址:(联系地址) 联系电话:(联系电话)鉴于甲方委托乙方承包建设工程项目,为明确双方权利义务,特订立本合同:第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为:(项目名称),具体地址为:(具体地址),项目总金额为:(项目总金额),项目工期为:(项目工期)。
具体工作内容和要求详见附件一。
第二条项目执行乙方应按照合同规定的工程内容、工程数量、工程质量、工程工期等要求,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,完成建设工程项目。
第三条施工安全乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工过程中的安全生产,负责审查和签发施工组织设计方案,并依法设立安全生产管理机构,加强安全生产教育、培训和管理,确保施工现场安全。
第四条分包乙方可将本合同项下的部分工程内容、工程工程量和工程质量通过签订分包合同的形式转包给符合资质要求的分包方,但应提前以书面形式通知甲方,并经甲方审批同意。
乙方应对其分包方的施工过程质量、进度、安全等进行监督和管理,并承担由于分包方原因引起的责任。
第五条付款方式1. 甲方应按照本合同约定的款项支付方式及工程进度,及时向乙方支付工程款。
乙方应提供工程进度款项支付申请单,甲方应在收到申请后5个工作日内支付。
2. 如因甲方原因导致支付延误,应按照约定的利息标准向乙方支付滞纳金。
第六条索赔和违约责任1. 如因乙方原因导致工程进度、工程质量等不满足合同要求,甲方有权要求乙方进行整改或补偿事故损失,并在合同约定的期限内完成。
2. 如甲方未按照合同约定支付工程款、提供必要资源,导致乙方损失的,甲方应当赔偿乙方损失。
3. 如乙方未按照合同约定履行义务,造成甲方损失的,乙方应当赔偿甲方损失,并承担相应的违约责任。
建设工程施工专业分包合同样本5篇

建设工程施工专业分包合同样本5篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托方)地址:法定代表人:注册资金:电话:传真:邮政编码:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保工程质量和进度,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程名目甲方委托乙方进行建设工程施工,工程名目为(具体项目名称),工程地址为(具体地址)。
二、分包范围乙方接受甲方委托,承担工程(施工范围)的分包工程,包括但不限于(详细工作内容)。
三、分包价格乙方应按照双方约定的工程量及工程质量要求,完成分包工程,并按照约定的价格进行支付。
分包价款为人民币(具体金额),包含材料费、人工费、机械费等相关费用。
四、工期安排乙方应按照合同约定的工期完成分包工程,确保工程质量和进度。
如有违约行为,乙方应承担相应责任。
五、质量保证乙方承诺分包工程的施工质量符合国家相关标准和法律法规要求,确保工程的安全稳定和符合设计要求。
如出现质量问题,乙方应承担相关责任并进行赔偿。
六、施工安全乙方应遵守施工现场安全规定,保障施工人员的安全和生命财产安全。
若发生安全事故,乙方应当承担相应的赔偿责任。
七、合同解除若因一方违反合同约定而导致另一方无法继续履行合同,违约方应承担相应违约责任,并应支付违约金。
八、争议解决本合同一切争议应协商解决,协商不成的,提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项本合同未尽事宜,由双方协商解决。
十、生效及其他本合同自双方盖章后生效,具有法律效力。
合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为建设工程施工专业分包合同的样本,双方应严格遵守合同约定,共同维护建设工程的质量和进度,确保项目顺利进行。
第2篇示例:建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托方全称)地址:(委托方地址)法定代表人:(法人代表姓名)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)鉴于甲方有关建设工程施工项目需要委托乙方进行分包施工,双方经友好协商一致,达成以下协议:一、项目名称及工程地点1. 项目名称:(填写项目名称)2. 工程地点:(填写工程地点)二、项目内容1. 乙方应按照甲方要求,承担对项目中特定工程(具体工程内容)的分包施工任务。
建设工程施工专业分包合同样本5篇

建设工程施工专业分包合同样本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本建设工程施工专业分包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 承包范围:_________________________1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工,确保工期目标的实现。
2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
四、合同价格与支付1. 合同总价为:人民币_________________________元(大写:_________________________)。
该价格为固定价格,除非另有约定,否则不因任何因素调整。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付时间和金额按照附件《工程款支付计划表》执行。
1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工期间的安全管理,采取必要的安全防护措施,防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料和设备,乙方负责提供其他辅助材料和设备。
2. 乙方应确保提供的辅助材料和设备符合工程要求和国家标准。
七、工程变更1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容,双方应签订书面变更协议。
建设工程施工专业分包合同样本5篇

建设工程施工专业分包合同样本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托人)联系地址:电话:传真:邮编:乙方:(分包人)联系地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方拟进行建设工程施工,并需委托乙方承担部分工程的施工任务,双方经友好协商,达成如下协议:第一条工程项目名称及地址1.1 项目名称:__________工程1.2 项目地址:__________第二条工程内容及范围2.1 乙方应承担的分包工程内容为:__________2.2 分包工程范围包括但不限于_____,具体工作内容详见附件《分包工程任务书》。
第三条合同价格3.1 乙方承包上述分包工程的费用为人民币_____________元整(大写:_________________)。
3.2 付款方式:(1)按工程实际完成情况结算,每次结算支付工程总价的_____%;(2)最后付款比例为_____%,结算后待业主验收合格后支付;(3)工程设备及材料采购情况,由双方协商确定。
第四条工程开工和完工时间4.1 本合同自签署之日起生效,工期为_____天;4.2 工程开工日期为_____年_____月_____日,完工日期为_____年_____月_____日。
第五条分包规定5.1 分包人在分包工程过程中,应遵守相关国家法律法规和工程管理规定,严格按照合同要求进行工作。
5.2 分包人须按照施工计划和质量标准完成分包工程,如发生质量问题或进度延误,应当承担相关责任。
5.3 分包人应对所负责工程进行安全管理,做好安全生产工作,确保工程施工过程中不发生安全事故。
第六条材料设备6.1 乙方应按照工程需求和合同约定采购材料设备,并对采购的材料设备进行验收和保管。
6.2 施工过程中如需更换或增减材料设备,需经双方协商同意后方可执行。
第七条竣工验收7.1 工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
7.2 竣工验收合格后,甲方应支付乙方尾款,并出具竣工验收证书。
2024年建设工程施工专业分包合同范本(五篇)

2024年建设工程施工专业分包合同范本____年建设工程施工专业分包合同甲方:(委托方)地址:统一社会信用代码:乙方:(承包方)地址:统一社会信用代码:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、互利、公平、诚实信用的原则,就乙方对甲方的建设工程施工专业进行分包事宜达成如下协议:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对指定的建设工程施工专业进行分包。
1.2 分包项目名称:1.3 分包项目工程地点:1.4 分包项目工程内容:1.5 分包项目工程约定价款:1.6 分包项目工期:第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照甲方的要求和工程设计文件,承担分包工程的施工任务,确保施工质量、进度和工程安全。
2.2 乙方应按时组织分包项目的施工,确保施工进度不受阻碍,不影响整体工程的进展。
2.3 乙方应严格按照法律法规和相关标准要求进行施工,不得违规施工,确保工程质量符合相关标准和规定。
2.4 如乙方需要使用甲方提供的工程材料、设备等,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可使用,并承担相应的使用费用。
2.5 乙方应按照甲方的要求,及时提供分包工程的施工报告、验收报告等相关资料和信息。
2.6 乙方在施工过程中应加强安全管理,确保工程现场安全,保护工人的生命财产安全。
2.7 乙方应严格控制施工成本,提高施工效率,尽力减少工程变更、返工等不良影响。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供合格的工程设计文件、工程土地、基础设施和相关技术支持等,以便乙方能够正常进行分包工程施工。
3.2 甲方应按照约定期限支付分包项目工程款项,并按照相关约定支付违约金等。
3.3 甲方应对乙方提供的施工方案、设计变更等及时予以审查和确认,并按照约定的方式和时间提供所需材料和设备。
3.4 甲方在分包工程施工期间,应配合乙方进行工程进度管理和现场安全检查等工作。
第四条价款和支付方式4.1 分包项目工程的约定价款为(具体金额),包括人工、材料、设备使用费、管理费等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工专业分包合同(GF--2018--0213)范本第一部分协议书承包人(全称):_______________________分包人(全称):_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:_______________________分包工程地点: ______________________分包工程承包范围: __________________二、分包合同价款金额:大写:人民币_____________元,小写:______________元。
三、工期开工日期:本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;竣工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日竣工;合同工期总日历天数为:_______天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:_________________________五、组成分包合同的文件包括:1.本合同协议书;2.中标通知书(如有时);3.分包人的报价书;4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5.本合同专用条款;6.本合同通用条款;7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8.合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:____________________________本合同双方约定_______后生效。
承包人:(公章)__________ 分包人:(公章)__________ 住所:____________________ 住所:____________________法定代表人:______________ 法定代表人:______________委托代理人:______________ 委托代理人:______________电话:____________________ 电话:____________________传真:____________________ 传真:____________________开户银行:________________ 开户银行:________________帐号:____________________ 帐号:____________________邮政编码:________________ 邮政编码:________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9 项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10 分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11 总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建〔1999〕313号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13 分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15 图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16 报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。
在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17 中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18 开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19 竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20 合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21 追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22 施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
1.23 书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。
1.25 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能互相解释,互为说明。
除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如有时);(3)分包人的投标函及报价书;(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)本合同工程建设标准、图纸;(8)合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。
双方协商不成时,按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1 语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2 适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3 适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。
承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。
4.图纸4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。
分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。
4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。
如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。
分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。
4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务5.总包合同5.1 分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。
当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2 分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5.3 分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。