建设工程承包合同(1)
建筑工程承包合同书范本(3篇)
建筑工程承包合同书范本第一部分协议书发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：____元（人民币）￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：__________法定代表人：_____ 法定代表人：_____委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：_____ 电话：_____传真：_____ 传真：_____开户银行：_____ 开户银行：_____账号：_____ 账号：_____邮政编码：_____ 邮政编码：_____。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
2024年建设工程承包合同参考模板（3篇）
2024年建设工程承包合同参考模板合同甲方：_____（以下称“甲方”）合同乙方：_____（以下称“乙方”）经双方充分协商，就_____建设工程项目事宜，特订立本合同，共同遵守。
1. 工程名称：_____2. 工程位置：_____3. 工程规模：总面积计____平方米，包括土建、水暖及电器工程。
4. 承包范围：_____5. 建筑安装工程总费用：人民币____元整。
6. 工程款项与费用结算方式及付款程序：_____7. 开工日期：____年____月____日8. 竣工日期：____年____月____日9. 工程质量标准：以施工图及说明、国家规定的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10. 甲方主要责任：_____11. 乙方主要责任：_____12. 违约责任：（1）甲方延迟支付工程款，每逾期一天，按应付金额的____‰支付违约金。
（2）乙方未按期竣工，每逾期一天，按未完成工程造价的____‰支付违约金。
（3）甲方未按约定提供材料、设备、场地、技术资料，乙方有权要求顺延工期并索赔损失。
（4）工程保修期一年，采暖工程保修一个采暖期。
保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
甲方或设计原因造成的，由甲方自行承担。
（5）因乙方原因导致工程质量问题，造成人身和财产损害的，乙方应承担赔偿责任。
13. 本合同附件：共____份。
14. 合同生效与终止：自双方签字盖章之日起生效。
工程竣工、交工验收及款项结清时终止，保修条款除外。
15. 本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，乙方持有7份，甲方持有7份，另1份送交建设银行。
甲方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____乙方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____2024年建设工程承包合同参考模板（二）2. 索赔事件发生后的20天内，乙方需向甲方提交索赔通知。
建筑施工总承包合同(一)6篇
建筑施工总承包合同(一)6篇篇1建筑施工总承包合同（一）一、总承包合同的定义建筑施工总承包合同是指业主与承包商签订的，由承包商按照设计方案完成施工任务，并承担对业主交付的工程质量的一切技术与经济责任的合同。
在这种合同中，承包商与业主的关系是主体与代理的关系，承包商对分包者进行工程管理，分包者对业主起实际承包人的作用。
总承包合同主要包括设计与施工合同、设计与监理合同与设计与采购合同构成。
总承包合同的签订与分包合同签订是同时进行的，其特点是按照业主预算价将所有工程合同直接或间接分包给分包商。
因此，总承包商必须保证分包商的负责，以便承包商通过分包商完成项目的时间、成本与质量等考核。
二、总承包合同的优点1. 降低业主风险：总承包合同给业主一个清晰的项目预算和项目时间节点，有利于降低业主在工程实施过程中的风险。
承包商对整个工程的施工质量、进度和成本负责，最大程度地保障了业主的利益。
2. 提高工程施工效率：总承包合同的执行过程中，承包商会根据项目计划制定详细的进度表，分配合理的人力资源，从而提高工程施工的效率。
3. 减少业主实施管理成本：业主只需要与总承包商进行合同签订，而不需要与每一个分包商签署单独的合同，减少了业主在实施过程中的管理成本。
4. 一站式服务：总承包商负责整个项目的施工工作，业主只需与总承包商进行沟通协调。
这种一站式服务可以使业主将更多的精力投入到项目的监督与管理工作中，有助于提高工程的实施质量。
5. 提高施工质量：总承包商对整个工程质量负责，有利于提高工程的质量标准，降低工程的质量风险。
三、总承包合同的缺点1. 风险分配问题：总承包商必须承担所有的施工风险，一旦工程出现问题，将对总承包商造成严重的经济损失。
因此，总承包商通常会在报价时提高价格以覆盖风险成本，这可能会增加业主的项目投资成本。
2. 分包商管理：总承包商需要与多个分包商协调和管理，如果分包商出现问题，可能会影响整个工程的进度和质量，增加了总承包商的管理成本。
建筑工程承包合同书（精选15篇）
建筑工程承包合同书（精选15篇）建筑工程承包书篇1建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期：天。
五、工程造价及付款方式：1、工程造价：元/吨，共计吨，共计元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。
3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程承包合同书篇2甲方：______________________乙方：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称及地址1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程项目一、工程项目及内容：依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。
建筑工程承包合同范本15篇
建筑工程承包合同范本15篇建筑工程承包合同范本1合同编号：125110发包方(以下简称甲方)：负责人：身份证号：承包方(以下简称乙方)：负责人：身份证号：依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有关规定，经双方协商同意签订以下合同。
第一条工程项目一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。
二、工程地点：呼市____区黄合少镇航天六院601所。
三、工程结构：框架砖混结构。
第二条承包项目一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每平米为120元计算。
D02楼按图纸规定的建筑平米计算，每平米86元计算。
第三条工作部位从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。
第四条工程质量一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必须返工或重建，重者罚款退场承担工期损失费用。
二、工期：从________年____月____日起至________年____月____日止。
第五条安全生产一、劳动保护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。
二、乙方工人必须交纳工伤保险费，出现安全事故自负。
三、乙方必须认真贯彻安全施工各项交底制度，严格遵守安全操作规程。
四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。
第六条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。
二、乙方施工人员要遵纪守法、安全生产、爱护财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担相应责任。
第七条工程结算方式一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款________年内付清。
建设工程承包合同6篇
建设工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：_____________具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
2. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方按照甲方要求进行施工。
三、工程期限1. 本工程开工日期为：______年______月______日。
2. 本工程竣工日期为：______年______月______日。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，须经甲乙双方协商后确定新的工期。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸及说明文件、技术文件、相关工程质量验收规范为依据。
3. 工程竣工后，由乙方发出竣工通知书，并提交完整的竣工资料，经甲乙双方协商确定工程验收时间，并进行竣工验收。
五、工程造价及付款方式1. 工程总造价：大写_________________________元（人民币），小写￥____________元。
此造价为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等一切费用。
2. 付款方式：本工程无预付款，按工程进度支付至合同总价的______%，工程竣工验收合格后支付至总价的______%，余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
建筑工程承包合同简易版(5篇)
建筑工程承包合同简易版甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方在建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。
经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。
乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算。
女儿墙按每米元计算，包括水泥砂浆抹面。
四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付元，完成第二层付款元，完成第三层付款元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。
五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。
乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
七、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在____年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：_____ 乙方签字（章）：_____ 电话：_____ 电话：_____建筑工程承包合同简易版（二）发包方：_____承包方：_____依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。
建设工程承包合同范本7篇
建设工程承包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成本工程的所有土建、安装工作。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购所有的材料、设备，并负责施工、安装、调试等工作。
三、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起XXXX日历天内完成。
2. 如遇下列情况，乙方有权顺延工程期限：因甲方原因导致工程延期；不可抗力因素导致的工程停工等。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术要求和国家标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的损失。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXX元（大写：____________________元整）。
该总价包括工程材料费、设备费、人工费、管理费、税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后XX日内支付工程总价的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时，支付XX%；工程竣工并验收合格后，支付剩余的XX%。
六、保修责任1. 乙方应对工程承担保修责任，保修期为XX年。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修范围包括：主体结构、屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程承包合同（１）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设工程承包合同发包方＿＿＿＿＿以下称甲方承包方＿＿＿＿＿以下称乙方甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
１．工程名称＿＿＿＿＿＿２．工程地点＿＿＿＿＿＿３．工程面积包括土建工程、水暖工程、电器工程共计＿＿＿＿份平方米。
４．承包内容５．建筑安装工程造价共计人民币＿＿＿＿份元。
６．工程价款和费用的结算依据和付款办法１……２……７．工程开工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日８．工程竣工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日９．工程质量以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
１０．甲方主要义务１……２……１１．乙方主要义务１……２……１２．违约责任１甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
２乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
３甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
４工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
５因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
１３．本合同附件共＿＿＿份１４．合同有效期本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
１５．本合同正本两份，双方各执一份。
副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
发包方＿＿＿＿＿＿盖章
法定代表人签字＿＿＿＿＿承包方＿＿＿＿＿＿盖章
法定代表人签字＿＿＿＿＿签约日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。