2020新版建筑施工总承包合同
2020建筑工程施工合同范本3篇
2020建筑工程施工合同范本3篇篇12020建筑工程施工合同范本第一条合约的背景和目的为了明确双方在建筑工程施工过程中的权责关系，规范双方的合作行为，保证工程顺利进行，特制定本合同。
第二条合约的签订和实施1. 本合同由业主和承包商双方签订，具有法律效力。
2. 业主与承包商应当按照本合同的条款执行，履行各自的义务并享有各自的权利。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第三条工程的要求和标准1. 工程应按照业主的要求和标准进行设计、施工，达到当地的相关法律法规、建筑规范、安全标准等要求。
2. 工程的质量应符合相关行业标准和规范，并经过相关部门的验收合格。
第四条工程的费用和支付1. 工程的费用包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等，具体金额由双方书面约定。
2. 工程费用的支付方式由双方协商一致，一般按照工程进度分期支付。
3. 若工程发生变更，导致费用增加或减少，应及时调整工程款额。
4. 工程的最终结算应当在工程竣工后的一个月内完成，双方应当按照实际情况支付尚未支付的费用。
第五条工程期限和延迟1. 工程的设计、施工期限为从合同生效之日起计算的时间，双方应当按照约定的期限完成工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期时间应符合相关法律规定，并由双方商定新的完工日期。
3. 若承包商因自身原因导致工程延期，应支付业主相应的违约金和赔偿。
第六条工程质量和保修1. 工程应符合相关质量标准和规范，经验收合格后方可交付使用。
2. 工程交付使用后，承包商应对工程的质量负责保修一年，并按照保修范围和期限进行维修和维护。
3. 保修期内如发现质量问题，承包商应当及时解决并承担相应费用，超过保修期的问题由双方协商解决。
第七条保密性双方在合作过程中产生的一切商业秘密和技术资料，应当予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
第八条争议解决双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁，也可向法院提起诉讼。
2020年建筑工程施工总承包合同范本
2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】发包方：______________________(以下简称甲方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号:___________________________________承包方：______________________(以下简称乙方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号:___________________________________签订地点：__________________________________风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书)，以资共同遵守。
2020版总承包合同5篇
2020版总承包合同5篇篇12020年版总承包合同是建筑工程领域常见的合同形式之一，用于规范建筑项目的承包关系，明确各方责任，保障项目顺利进行。
总承包合同作为一种全面包括设计、施工、监理等内容的综合合同，对于建筑行业的发展具有重要意义。
本文将从总承包合同的定义、内容要点以及注意事项等方面进行详细探讨。
一、总承包合同的定义总承包合同是指建筑工程施工方在接到建筑工程业主的委托后，负责整个工程的设计、施工、监理等工作，并对整个工程的建设质量、工期、成本等方面承担责任的一种合同形式。
总承包合同的主要特点是合同主体数量少、责任明确、协调一致，对于提高建筑工程质量、保证工程进度和减少工程风险都具有积极作用。
二、总承包合同的内容要点1. 合同主体：总承包合同中的合同主体一般包括业主、总承包商和设计单位。
业主是建筑工程的委托方，总承包商是承担整个工程的设计、施工、监理等工作的承包方，设计单位负责工程的设计工作。
在总承包合同中，三方之间的权利和义务应当明确约定。
2. 工程范围：总承包合同中应当明确工程的范围，包括工程的设计要求、施工内容、材料使用等方面的要求。
工程范围的明确可以避免后期纠纷，提高工程质量。
3. 价款支付：总承包合同中应当明确工程的价款支付方式和支付比例，确保施工方的合法权益。
同时，应当规定工程款的结算和支付程序，保证合同履行顺利进行。
4. 工程质量：总承包合同中应当约定工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量达到要求。
同时，对于工程质量监督和整改等方面也应当有相关规定。
5. 工程期限：总承包合同中应当明确工程的工期要求和相关责任，确保工程能够按时完工。
同时，对于工程延期的处理方式也应当予以规定。
6. 监理工作：总承包合同中应当明确监理单位的职责和监理范围，确保工程施工符合法律法规和设计要求。
同时，监理工作应当与设计和施工相互独立，保证监理工作的客观性。
7. 变更和索赔：总承包合同中应当约定变更和索赔的程序和规定，确保双方在变更和索赔过程中的合法权益。
总承包合同范本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-037641总承包合同范本(2020版)总承包合同范本(2020版)总承包合同范文一甲方(发包人)：乙方(承包人)：工程位置：签订日期：年月日发包方： (以下简称甲方)地址：承包方： (以下简称乙方)地址：甲方经招标确定乙方承包此工程，为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，甲、乙双方友好协商，乙方了解并知悉，本合同项内工程将于建成并经验收合格后用于出售，乙方能预见到因逾期交付，将严重影响甲方的销售进度、增加甲方的各类费用和造成甲方损失，该损失包括但不限于对最终业主的违约和对其他相关第三方的违约损失。
在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、规章的规定，根据本工程的具体情况，双方订立本合同，以资共同遵守：1.定义：1.1.甲方：1.2.乙方：1.3.设计单位：1.4.监理单位：1.5.工程质量监督部门：1.6.安全文明施工监督部门：1.7.本项目：1.8.本工程：1.9.本合同：1.10.合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的总价款(包含安全、文明施工的措施费、塔吊基础、及各分包工程施工的相关配合费);1.11.开工日期：指甲、乙双方在本合同中约定，乙方进场开始施工的日期，具体开工日期以甲方下达的开工日期为准;1.12.竣工验收：指乙方全部完成施工任务后，由甲方组织，乙方、监理单位、设计单位、地质勘查单位、质量监督单位等相关单位和机构参加的对工程的验收。
通过本验收的日期为竣工日期。
通过本验收仅代表工程已经符合国家的最低质量要求，并不代表工程质量已经实际达到双方约定的竣工要求，故而不能视为工程已达到可以移交给甲方的标准;1.13.完工日期：指甲乙双方在本合同中约定，乙方完成承包范围内工程的确切日期;1.14交付日期：指工程质量达到本合同约定之标准，乙方完成所有细部检查和整改，通过甲方最终验收后，将工程全部移交给甲方的日期;1.15.图纸：由甲方提供，满足乙方施工所需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料);1.16.书面形式：指双方在履行合同过程中发生的手写、打字、复印、印刷的并以纸为载体的各种通知、任命、委任、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传、电子邮件等;1.17.三方合同：为了明确权利责任的需要，由甲方、乙方以及参与实施(或供货)的第三方共同签署的工程施工或供货合同;1.18.现场：指为实施本工程由甲方提供的用于本工程施工的场地，包括在合同或图纸中由甲方具体指定施工使用的其他场地;1.19.通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由甲方发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现;1.20.通知：本合同中规定的通知方式以本合同及附件载明的方式为准。
2020版总承包合同6篇
2020版总承包合同6篇篇12020版总承包合同是建筑行业中常见的一种合同形式，它是指由一家总承包商负责整个项目，包括设计、施工、采购和管理等全部工作。
这种合同形式在建筑领域中被广泛使用，能够简化合同关系，降低风险，并提高项目的效率和质量。
总承包合同通常包括以下几个方面的内容：1. 工程范围：总承包合同明确规定了项目的范围，包括工程的具体内容、规模、质量标准、交付时间等。
这部分内容对于项目的顺利实施和完成非常重要。
2. 价格和支付方式：总承包合同需要明确工程的总价款、进度款、竣工款等支付方式，保障双方的权益，并管理好资金流动。
3. 设计和变更：总承包合同中一般会规定设计的责任归属，以及变更管理的具体要求。
如何应对设计变更对工程的影响，是一个关键的问题。
4. 保险和风险分担：总承包合同会明确双方在工程发生意外或问题时的责任和保险承担情况，以及如何合理分担风险。
5. 履约保证和解除合同：总承包合同一般会规定双方的履约保证条款，以及在何种情况下可以解除合同。
总承包合同有许多优点，包括降低业主管理项目的工作量，减少合同管理和沟通成本，提高项目的质量和效率。
但同时，总承包合同也存在一些挑战，如双方责任不清晰、变更管理不当等问题可能导致工程风险增加。
在实际操作中，双方需仔细核对合同条款，明确各自的权利和责任，建立良好的沟通机制，及时解决问题，确保项目的顺利进行。
同时，总承包商应具备专业的技术和管理能力，保证工程的质量和进度，实现双方的共赢。
综合以上所述，2020版总承包合同在建筑行业中发挥着重要的作用，合理利用总承包合同有助于提高项目的管理效率和质量，实现双方的共同利益。
双方应充分理解合同的各项条款，建立互信互利的合作关系，共同推动项目的顺利实施。
【文章字数超过要求，提前结束】。
篇22020版总承包合同一、前言总承包合同是建筑工程中常见的一种合同形式，是指建筑业主与一家承包商签订的一项总包的施工合同。
总承包合同相比于分包合同更具有集约化和便捷性，因此在建筑工程项目中被广泛采用。
施工承包合同范本新2020版3篇
施工承包合同范本新2020版3篇Construction contract model 2020 Edition合同编号：XX-2020-01甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日施工承包合同范本新2020版3篇前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：施工承包合同范本2、篇章2：施工承包合同样本3、篇章3：施工承包合同范文篇章1:施工承包合同范本发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。
甲方负责所有材料，乙方负责施工。
一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。
二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。
负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。
三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。
每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。
四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。
五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元（包批档）。
六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：__________________年____月____日 _________年____月____日篇章2:施工承包合同样本【按住Ctrl键点此返回目录】业主：以下简称甲方承包人：以下简称乙方为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量、工期和安全，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守。
建设工程总承包合同示范文本2020
建设工程总承包合同示范文本2020在2020年，建设工程总承包合同的示范文本可能会有所更新和改变。
以下是一个可能的示范文本，供参考使用：合同编号：_____________建设工程总承包合同甲方：（建设单位）地址：_____________联系人：_____________ 电话：_____________乙方：（承包单位）地址：_____________联系人：_____________ 电话：_____________鉴于甲方计划进行建设工程，而乙方具有相关专业技术和经验，并愿意承担该项目的总承包工作，双方达成如下协议：第一条合同范围1. 乙方将担任甲方指定的项目的总承包商，负责该建设工程的设计、施工、采购、监督等全过程。
2. 建设工程的详细范围和工作内容将在后续的设计文件和施工方案中具体确定。
第二条合同价款1. 甲方将向乙方支付该建设工程的合同价款。
2. 合同价款将根据实际的工程量和成本进行结算，并遵循国家相关政策和法规。
3. 甲方将根据工程进展情况和质量评估进行阶段性支付，具体支付方式和阶段将在后续合同附件中明确。
第三条工期1. 双方同意在合同签订后开始工程，并按照合同约定的工期完成建设工程。
2. 甲方可以根据工作进展情况和实际需要，经双方协商一致，部分或全部延长工期。
第四条质量保证1. 乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行设计和施工，并保证工程质量符合相关标准和规定。
2. 如发现工程质量问题或存在设计施工缺陷，乙方应及时处理，并承担相应的责任和费用。
第五条保险和风险责任1. 乙方应购买适当的保险，以覆盖建设工程期间可能出现的人身伤害、财产损失等风险。
2. 如果由于乙方的过失导致工程质量问题或施工意外造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条变更和索赔1. 如果发生必要的变更，双方应及时协商一致并签署书面文件记录变更事项。
2. 双方同意遵循合同约定的索赔程序，并在发生索赔时提供充分的证据。
住建部2020版施工总承包合同专用条款1.81.9
住建部2020版施工总承包合同专用条款1.81.9随着我国建筑市场的日益成熟，施工总承包合同在工程建设中的作用愈发重要。
住建部2020版施工总承包合同专用条款1.8和1.9对于合同双方的权益保障具有显著意义。
本文将对这两个条款进行详细解析，并结合实际案例分析，指导各方如何充分利用合同条款保障自身权益。
一、1.8条款：工程质量标准与验收1.8条款明确了工程质量标准及其验收的相关要求。
根据该条款，工程质量应符合国家现行有关法律、法规、规章、标准和设计文件的规定。
施工过程中，承包人应严格按照施工技术标准和工程设计要求进行施工，确保工程质量。
在工程验收环节，1.8条款规定了验收的组织、程序、标准及异议处理等事项。
验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。
初步验收由承包人组织，竣工验收由发包人组织。
验收过程中，若发现工程质量问题，应及时整改，并按照约定的程序进行复验。
验收合格后，方可进入下一个阶段的建设。
二、1.9条款：工程造价与支付1.9条款涉及到工程造价的确定、支付方式及拖欠工程款的责任。
根据该条款，工程造价应按照合同约定的计价方法和取费标准计算。
支付环节，发包人应按照约定的时间和方式向承包人支付工程款。
在工程款支付过程中，若发生拖欠现象，1.9条款明确了相关责任。
若发包人拖欠工程款，应承担违约责任，支付逾期支付的违约金。
若承包人未按照合同约定履行施工义务，导致工程造价增加，应承担相应的责任。
三、实际应用案例分析以某住宅项目为例，该项目采用住建部2020版施工总承包合同。
在施工过程中，承包人严格按照1.8条款关于工程质量标准的要求进行施工，工程质量得到保证。
在工程验收阶段，发包人按照1.8条款的规定组织验收，并对存在的问题要求承包人及时整改。
经过复验，工程质量达到验收标准。
在工程造价与支付方面，项目双方依据1.9条款约定，明确了工程造价的计算方法和支付方式。
项目实施过程中，发包人按照约定支付工程款，未发生拖欠现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO2020新版建筑施工总承包合同The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations.专业合同系列，下载即可用2020新版建筑施工总承包合同导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。
如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
第四部分一、合同专用条款（采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式）一、词语定义及合同文件1.词语定义1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义：“合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。
“合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。
总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。
以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。
“合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。
“合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。
但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。
“发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。
“监理工程师”指甲方根据合同约定，以书面形式明确的工程监理公司：北京**工程咨询监理有限公司“设计人”指****）设计公司“开工日期”指2002年7月15日“付款计划”是指乙方依合同约定，经甲方和监理工程师审批的申请付款文件。
监理工程师起草的付款证明是确认文件的具有合同约束力的基础文件。
“材料设备”是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。
“分包”一词，是指①总包负责择优选择，经甲方批准的分包；②发包人经招标方式，择优选择的分包；③甲、乙方联合招标，择优选择的分包，这三种方式通称“分包”，具体分工见招标文件中本工程招标范围一览表。
“合同图纸”是经政府指定机构审查合格后的施工设计图，以下所用“图纸”一词与“合同图纸”为同一解释。
2.合同文件的组成及解释顺序2.1合同通用条款本款约定的合同文件的组成和解释顺序应约定为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标书，包括其附属文件（4）合同专用条款（5）合同通用条款（6）工程规范和技术说明（7）合同图纸2.2合同价格组成实体项目费、措施项目费、合同价格汇总表（其中的汇总价和有关费率）、计日工清单（可能发生的措施项目费以外的人工）和主要材料设备价格清单等在本工程实施过程中形成的有合同约束力的类似文件。
2.3如果合同通用条款的任何条款写明了“可”或“应”由合同专用条款具体约定，而合同专用条款又无相关具体约定，但在“一般要求和措施项目”中有相关具体约定时，则“一般要求和措施项目”中此类约定应具有合同专用条款所具有的合同解释地位。
2.4受本合同专用条款的制约，合同通用条款中的“实体项目”一词统一修改为“合同价格组成实体项目”和“合同价格组成汇总表”。
合同通用条款中的“月度请款单”应相应修改并理解为“进度请款单”。
2.5进一步规定如下：（1）除非合同中另有特别注明，如果“工程规范和技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程规范和技术说明”为准；（2）除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收与本合同订阅或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
3.语言文字和适用法律按通用条款执行。
4.图纸除按通用条款执行外，补充如下：4.1由甲方负责设计的图纸，甲方将免费向乙方提供七套晒印蓝图，如涉及外文图纸，甲方负责翻译成合同约定的文字后再提供给乙方；为便于乙方完成竣工图设计，在乙方提出要求时，甲方应协助乙方获得由甲方负责设计的一套最新版本图纸的AUTOCAD电子文件。
4.2与4.3按通用条款执行，以下两条为补充条件：4.4尽管甲方已在合同签订之前已向乙方提供了足够的由甲方负责提供的图纸，乙方应在合同签订后14天内或进场开工后7天内（以其中较早的时间为准）向甲方递交一份乙方根据工程进度要求编制的图纸需求计划（主要为各分包工程所需的图纸），该计划应明确乙方对各区段的最迟需求时间。
该计划经监理工程师和甲方审批同意后，作为甲方向乙方提供图纸的主要依据，成为本合同具有合同约束力的图纸供应计划（下文简称为“图纸供应计划”）。
4.5乙方应在获得经政府（指定机构）审核合格的任何图纸后14天内将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏或不足以书面形式报监理工程师。
乙方可以在此书面报告中附上关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案，以及按此建议或方案实施对合同价格的影响；但不论乙方是否有此类建议或方案，均必须按监理工程师批准或指示的变更实施，并按照合同条件约定的变更计价方式与程序变更合同价格。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：_____职务：_____发包人委托的职权：_______监理工程师的职责和权力：按通用条款执行。
5.3发包人派驻的工程师姓名：____职务：____职权：____5.4本工程的设计人为在深圳注册的中建（深圳）设计公司。
设计人将指定一名代表作为驻工地代表承担合同约定的设计人工地代表的工作，但设计人工地代表仅在监理工程师认为有必要时才会被要求到现场办公。
7.总包方项目经理姓名：____职务：____8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)甲方将在2003年7月15日前完成合同约定的现场准备工作。
(2)甲方提供的现场上下水源管径分别为上水DN150，下水DN600，甲方提供的临时用电电源额定功率为1260KVA。
(3)施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：发包人已提供场地东南侧18米宽规划道，可按总承包人施工总平面图布置开出路口。
（由甲方向市政部门报审）(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由甲方于2003年6月30日以前向总承包人提供。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由甲方于2003年6月30日以前完成土方工程开工所需的全部证件、批件。
由甲方于2003年8月15日以前完成主体工程开工所需的全部证件、批件。
(6)水准点与坐标控制点交验要求水准点与坐标控制点现已由测绘部门引入场地。
由甲方于2003/6/30以前，向市规划部门申请验收，完成向乙方移交。
(7)图纸会审和设计交底时间：①甲方于2003年7月5日提供桩基图纸，2003年7月10日组织设计公司对有关地下工程的图纸进行交底。
②甲方于2003年8月10日前，发放有关主体工程的图纸。
③乙方于2003年8月15日前，组织各分包对主体工程的施工图进行图纸会审。
④甲方于2003年8月20日前，组织设计公司对主体工程的施工图进行图纸交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：发包人将要求总包单位在施工组织设计中明确施工降水时对道路和**电视台、雍逸庭等原有建筑物沉降的影响及措施。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：待签约时约定。
8.2发包人委托承包人办理的工作：待签约时约定。
9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）由有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：待签约时约定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：待签约时约定。
（3）承担施工安全保卫工作及提供和维修非夜间施工照明的责任和要求，对其他承包人的服务和配合还应包括：①对其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理。
②为其他承包人及时提供足够和无障碍的工作面。
③临时水、电接口其他临时设施的支持配合，包括临时用水用电的计量设施。
④在其他承包人完成工作并将工作面移交给乙方后，乙方应采取的成品保护措施和费用。
⑤乙方进驻现场后向其他承包人工作提供所需的基准定位线、基准水准线、主要轴线和其它定位点。
⑥垃圾清运。
⑦现场施工应搭设的脚手架和外立面玻璃幕墙施工脚手架。
且应保证脚手架安装符合有关安全操作要求。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人和监理单位各提供60m2的临时办公室及室内空调和安装电话一部，其费用已由承包人在报价时一并考虑。
使用方各自承担自己的电话费用。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
此款仅按专用条款执行，专用条款未提到的参照技术说明5.23和6.5执行。
乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环保和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。
总承包人承担由此发生的费用。
乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚，并在必要时支付补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪声、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。
乙方有义务依采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可避免的施工扰民。
乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按总包和分包的项目划分承担各自范围的成品保护工作，发包方不再另行支付费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：总包单位在场地施工降水时，应对兴**、博爱路等道路及**电视台、雍逸庭等建筑物沉降的影响采取措施。
(8)施工现场清洁卫生的要求：达到**省、**市有关文明工地的规定，保护工地周围自然环境和公共设施。