桩基工程施工合同书
桩基施工合同范本
桩基施工合同范本第一篇范文：合同编号：_______一、合同主体二、合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基施工工程达成如下协议：三、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________四、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程总工期：__________日五、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 付款方式：__________3. 付款期限：__________六、质量标准2. 承包方应严格按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工，如有变更，应及时通知甲方。
七、安全生产1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 承包方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理，保障施工人员的人身安全。
八、合同变更1. 合同履行期间，如发生不可抗力、政策调整等导致合同无法履行，甲乙双方应友好协商解决。
2. 合同变更需书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。
九、违约责任1. 甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担合同约定的其他违约责任。
十、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 工程预算4. 相关法律法规及规范甲方（发包方）：（盖章）__________年__________月__________日乙方（承包方）：（盖章）__________年__________月__________日。
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
挤密桩工程施工合同(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方需要在本单位建设项目中采用挤密桩技术进行地基处理，乙方具备挤密桩工程施工资质，双方经友好协商，就挤密桩工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：挤密桩地基处理，包括桩基施工、桩间土挤密、桩顶处理等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程工期：____________________第二条施工质量与标准2.1 乙方应严格按照甲方提供的工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.2 乙方应按照挤密桩施工规范进行施工，确保挤密桩地基处理效果达到设计要求。
2.3 乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。
第三条施工进度3.1 乙方应按照合同约定的工期完成挤密桩工程施工。
3.2 乙方应制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告施工进度。
3.3 因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条施工安全4.1 乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工安全。
4.2 乙方应加强对施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识。
4.3 乙方应按照国家和地方有关安全生产法律法规的要求，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。
第五条施工费用及支付5.1 挤密桩工程施工费用总额为人民币_____元。
5.2 施工费用支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工图纸和施工方案，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）桩基施工完成后，甲方支付合同总价款的30%；（3）桩间土挤密完成后，甲方支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。
5.3 甲方支付乙方施工费用时，乙方应提供相应的发票和结算资料。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基工程施工合同书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守履行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工项目:冲(钻)孔桩工程
4、工程造价:
本工程计6根桩,一次性包干总造价为52000元。
二、承包方式:
包工不包料。
三、承包单价及工程量计取:
1、承包金额:本工程一次性包干金额为。
(以上单价不含施工用水电、施工管理费、资质挂靠费及一切
税费。
)
四、工程质量和工期:
1、工程质量:以设计、监理及有关部门质量验收达合格为准。
2、若乙方在施工过程中造成桩质量达不到设计要求或工程质
量事故,乙方必须按照设计更改或经批准的质量事故补救措施方案妥善处理并承担由此发生的返工,补强费用。
3、工期:本工程施工工期为20个日历天,开工日期以施工第
一根桩算起。
如遇人力不可抗拒的自然灾害、雨天、停水、停电或甲方未能及时提供原材料无法施工、未能按本合同预付工程进度款造成停工的,经现场代表签证后,工期相应顺延。
乙方在施工期间无故不得以任何理由停工,确保工程顺利完成。
五、甲、乙双方职责:
(一)甲方责任
1、甲方负责提供三通一平,即施工道路、水、电通至施工场地边缘及场地平整,提供临设搭建场地及工人生活用电、用水。
提供工程大样控制点、高程水准点,并作移交,商品混凝土送至孔口。
2、甲方提供工程地质勘察报告一份、正式施工图二套,以及工程施工有关的资料。
3、甲方应及时提供施工过程中所需的原材料。
负责原材料检测、砼试块送检、桩质量检测(动测、静载)及验收等相关费用。
4、甲方负责办理与工程施工有关的手续,开工前召集设计人员及有关单位进
行图纸交底,施工过程中甲方应负责协调周边四邻关系。
5、为避免施工过程中,由于停电、停水造成桩质量事故,甲方应与供电供水部门,保持密切联系,确保在停电前一天及时通知乙方采取必要避峰措施。
6、甲方必须提供地上及地下管线有关资料并负责确迁移工作。
7、桩基础施工完成后,若非因乙方原因,产生桩基未开挖或没有进
入下一道工序施工,甲方则应把该桩基按合同约定价格总工程款的余额,在机
械撤场后30天内付清。
(二)乙方责任
1、乙方负责桩定位、桩成孔、钢筋笼制定安装,桩身砼成形、配合泥浆抽排
至甲方指定位置。
2、乙方应严格按照施工设计图纸、国家现行的施工规范、操作规程等要求积极配合业主对本工程的施工技术、质量、安全等进行规范化管理施工。
确保工程质量及工程顺利进展、
3、注意安全生产。
若因技术操作不当或管理等原因发生人员机械的损伤事故,责任概由乙方自负。
4、在施工过程中若实际现场施工与勘探报告的地质不相符时,造成乙方施工
成本增加,甲方应与乙方重新计价;或者遇到不可预见的地下障碍物(如孤石:计价附清单),乙方应及时通知甲方代表进行核实确认,并办理有关签证(工期顺延、处理费用)手续,一切费用由甲方承担,乙方负责配合协调。
5、质量要求:
6、本工程交由同志负责组织施工。
7、甲方委派同志为驻工地代表,乙方委派同志为驻工地代表;负责施工工程中有关事宜的联系、协调、处理及办理工程量数据的签证与结算工作。
8、工程进度款甲方若未按时到位,乙方有权停工,同时甲方应补偿乙方由于停工所造成的经济损失。
六、付款方式
1、乙方机械进场施工当天,甲方预付工程款万元。
作为机械进场费工人的基本生活费及其他设施费用。
2、乙方施工完成工程量时,甲方应付工程进度款为所完成工程量。
3、桩基施工完成后,甲方应付总工程量的工程款,余款待动测及静载合格、内业资料齐全后,30天内付清全部工程款。
否则因乙方施工造成工程质量检测等不合格的一切损失由乙方承担。
七、结算方式
经甲方现场代表日常签证的工程量签证表即为本工程经算依据。
结算以现金支付,不含发票税。
八、其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商解决,另行签订补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。
2、本合同一式两份,甲方收执壹份、乙方收执壹份;本合同自双方签字或盖章之日起生效,至工程验收合格尾款结清后失效。
发包方:承包方:
电话号码:电话号码:
身份证号码:身份证号码: 签订时间:。