农民工工资专用账户管理协议
农民工工资专用账户合同5篇
农民工工资专用账户合同5篇篇1甲方（总承包企业或建设单位）：______________________乙方（相关劳务分包单位）：_______________________丙方（银行机构）：__________________________________为保障农民工的合法权益，确保农民工工资按时足额支付，根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就农民工工资专用账户设立及资金监管事宜达成如下协议：一、合同目的和原则本合同旨在规范农民工工资的支付流程，确保农民工工资按时足额支付，保障农民工的合法权益。
各方应遵循诚信合作、风险共担的原则，确保专用账户资金安全。
二、账户设立和监管1. 丙方负责为甲方设立农民工工资专用账户（以下简称“专用账户”）。
专用账户资金用于乙方农民工工资的支付，不得挪作他用。
2. 甲方须按照本合同约定，按时将应付给乙方的农民工工资款项汇入专用账户。
3. 丙方负责对专用账户资金进行监管，确保资金用于农民工工资支付。
未经乙方同意，甲方不得擅自将专用账户资金转出。
三、工资支付流程1. 乙方应按照相关法律法规及合同约定，及时向甲方提交农民工工资支付申请。
2. 甲方收到乙方的工资支付申请后，应在约定的时间内审核并汇至专用账户。
3. 丙方在收到款项后，按照本协议对账户资金进行监管，并确保资金专款专用。
4. 农民工工资支付完毕后，丙方应及时向甲方和乙方提供支付凭证。
四、各方权利义务1. 甲方应按时足额将农民工工资款项汇入专用账户，并对所提供资料的真实性、合法性负责。
2. 乙方应合法用工，按时向甲方提交工资支付申请，并对申请的真实性负责。
3. 丙方应设立专用账户，对账户资金进行监管，确保资金专款专用，并承担账户安全及资金监管责任。
4. 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、违约责任1. 甲方如未按本合同约定将工资款项汇入专用账户，应承担违约责任，并按日向乙方支付违约金。
农民工工资专户资金监管协议
农民工工资专户资金监管协议甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（银行）：根据《保障农民工工资支付条例》（以下简称条例）等法律法规要求，为保证农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用，甲乙双方共同委托丙方作为XX建设项目的-项目专户资金监管银行，按本协议约定为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一条、农民工工资专用账户的设立乙方须在丙方处设立农民工工资专户，乙方不得擅自动用专户资金。
账户信息如下：户名：账号：开户行：第二条、农民工工资专用账户的管理工程项目建设期间，丙方负责按本协议的约定对专户内资金进行监管，丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第三条、丙方监管职责及义务丙方作为受托监管银行，应履行以下职责：（一）协助乙方设立农民工工资专户，保管专户内资金，确保资金安全；（二）根据乙方提交的代发／转账指令及工资清单，为乙方完成专户资金划付。
第四条、协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自协议生效日且农民工工资资金已转入专户时起至专户销户之日或当地政府主管部门书面通知为止。
第五条、乙方须向丙方提供《工程施工合同》和每月农民工工资清单，《工程施工合同》和工资清单的真实性、合理性及准确性由乙方负责并承担一切法律后果。
第六条、受托资金存入根据《工程施工合同》约定，甲方应当每月将工资性工程进度款划入约定的专户，丙方确认资金到账后按本协议约定对专户资金履行管理职责。
第七条、受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性、合理性及准确性由乙方负责，丙方根据乙方提供的代发数据对受托资金进行划付。
乙方确认其提供的农民工个人银行卡持卡人是法律法规要求的、项目下为乙方提供劳务并由乙方实名制管理的农民工，其提供的代发数据是真实应当发放给农民工为乙方提供劳动后应当获得的劳动报酬。
乙方向丙方提供上述农民工个人信息并由丙方进行处理行为，已由乙方作为责任方取得农民工个人的同意和授权，相关个人信息处理责任由乙方承担，如违反此项承诺给丙方造成损失的，由乙方承担一切法律后果。
农民工工资专户管理协议书范本
农民工工资专户管理协议书范本农民工工资专户管理协议书甲方（单位或个人）：______________，地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
乙方（单位或个人）：______________，地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
鉴于甲、乙双方在保障农民工工资应得权益，维护社会稳定等方面存在共同愿望和需要，为确保农民工工资的按时足额支付，依法采取保障措施，双方达成如下协议：第一条甲方根据国家有关法律法规及《劳动合同法》的规定，保障农民工的合法权益，将其应付工资及补偿款分别存入银行指定的农民工工资专户。
第二条甲方为每一名签订劳动合同的农民工开立一张农民工工资专户，并向乙方提供相应银行帐号及户名等信息。
第三条乙方应当持有合法证件并在其工作岗位上负责签收、核对、发放农民工工资。
第四条甲方应当及时支付农民工应得工资，并按照国家相关规定及约定向农民工的专户中存入相应的工资款及补偿款，保证农民工的工资全部存入农民工工资专户。
若发生错账或发工资延误等情况，甲方应当及时了解原因并采取相应措施，保障农民工权益。
第五条农民工工资专户开户行应当设立专用帐户，专款专存，并受国家监管。
开户行负责监督和检验农民工工资专户余额的核准和管理情况的监督和管理。
第六条乙方应当履行义务，审核农民工工资及社会保险等款项客观真实性，并向甲方提供相关核对报告。
双方共同监督农民工工资专户的归集使用情况。
第七条受理农民工工资专户开户的银行在受理开户前，应当核实申请人的身份及签署授权委托书等证明文件，通过银行开户协议书确认，并每月向甲、乙双方提供工资及其它加班费、奖金、补贴的账户余额清单。
第八条在农民工应得工资全部支付后，甲方应要求乙方自行核对清楚，进行冻结，不得随意解冻，并确保农民工应得工资的“拨冻解冻”和“余额核对”不是由同一人进行。
2024年农民工专户三方协议书范文范本
2024年农民工专户三方协议书范文范本甲方（用人单位）：______________________乙方（农民工）：______________________丙方（农民工专户管理机构）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的企业，乙方为具有完全民事行为能力的自然人，丙方为依法设立的农民工专户管理机构，现三方就乙方在甲方单位的劳动关系及工资支付事宜达成如下协议：第一条协议目的为保障乙方的合法权益，确保甲方按时足额支付乙方工资，甲方、乙方、丙方依据相关法律法规，特订立本协议。
第二条协议期限本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条工资支付1. 甲方应按照国家及地方相关法律法规的规定，按时足额支付乙方工资。
2. 甲方应将乙方工资支付至丙方设立的农民工专户。
3. 乙方同意甲方将工资支付至丙方设立的农民工专户，并授权丙方按月将工资支付给乙方。
第四条工资支付方式1. 甲方应通过银行转账方式将乙方工资支付至丙方设立的农民工专户。
2. 丙方应在收到甲方支付的工资后，于每月____日前将工资支付给乙方。
第五条工资支付凭证1. 甲方应向丙方提供工资支付凭证。
2. 丙方应在支付工资时向乙方提供工资支付凭证。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资。
2. 乙方应遵守甲方的劳动纪律和规章制度。
3. 乙方应配合甲方和丙方完成工资支付的相关手续。
第七条甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方履行劳动义务。
2. 甲方应按时足额支付乙方工资。
3. 甲方应向丙方提供乙方的工资支付凭证。
第八条丙方权利与义务1. 丙方有权要求甲方按时足额支付乙方工资。
2. 丙方应按月将工资支付给乙方。
3. 丙方应妥善保管乙方的工资支付凭证。
第九条违约责任1. 如甲方未按时足额支付乙方工资，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 如乙方未履行劳动义务，乙方应承担违约责任。
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（受托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方为开展建设工程相关工作，需要向乙方托管建设工程农民工工资专用账户资金，现双方达成如下协议：
第一条账户开立
1. 乙方应根据甲方需求，依法依规为甲方开立建设工程农民工工资专用账户，并提供相应的账户信息。
2. 乙方应妥善保管账户信息，确保账户资金安全。
第二条资金管理
1. 甲方应按照相关法律法规和规定，及时将建设工程中涉及的农民工工资资金转入该专用账户，并及时办理相关手续。
2. 乙方应按照甲方的指示，对账户资金进行专项管理，保障农民工工资的安全及合法权益。
第三条资金支付
1. 甲方应提供农民工工资支付计划及相关资料，并严格按照计划向乙方提供支付指令。
2. 乙方应按照甲方的支付指令，及时足额向农民工发放工资，并及时报告支付情况。
第四条资金监督
1. 双方应定期进行账户资金的对账对决，确保账户资金的准确性和完整性。
2. 双方应积极配合监管机构对账户资金进行监督检查，保证账户资金的合法合规。
第五条争议解决
1. 双方因本协议履行发生争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至账户资金全部支付完毕并经双方确认完结之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
农民工工资专用账户合同5篇
农民工工资专用账户合同5篇篇1农民工工资专用账户合同甲方：XXX公司（以下简称“公司”）地址：XXXXX法定代表人：XXX乙方：XXX（以下简称“农民工”）身份证号码：XXXXX联系电话：XXXXX为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条合同目的为保障农民工的劳动报酬安全，确保农民工的合法权益，甲方向乙方支付的工资将由双方约定的农民工工资专用账户进行收取。
第二条工资支付1. 甲方应当按照国家规定的工资标准和计发工资期限，将乙方的工资支付至农民工工资专用账户中。
2. 乙方应当如实填写农民工工资专用账户的开户信息，并确保账户信息的准确性。
3. 乙方有权随时查询农民工工资专用账户的收支情况，甲方应当提供必要的协助。
第三条账户管理1. 乙方应当妥善保管农民工工资专用账户的银行卡和账户信息，不得私自更改账户信息或将银行卡转让给他人。
2. 若乙方发现有异常或不正常的账户变动，应及时向甲方报告，并配合甲方进行核查和处理。
第四条合同解除1. 若乙方违反本合同规定，在提前书面通知后仍未履行义务的，甲方有权解除本合同并终止支付工资。
2. 乙方有权在提前书面通知后解除本合同，甲方应当在解除合同后的合理期限内支付剩余工资。
第五条争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
如双方就合同履行发生争议，应当友好协商解决。
协商不成的，最终由双方协商一致选择向上级劳动争议仲裁委员会进行仲裁。
第六条其他约定1. 本合同自双方签字生效，至工资支付完毕终止。
2. 本合同的任何修改、补充、终止，均需经双方书面协商一致，并办理法律手续。
甲方（公司）：___________ 乙方（农民工）：___________签字：___________ 签字：___________日期：___________ 日期：___________篇2农民工工资专用账户合同为了规范农民工工资支付管理，保障农民工权益，提高农民工工资支付的保障水平，特制定本合同。
农民工工资专用账户合同6篇
农民工工资专用账户合同6篇篇1甲方（用工单位）：_________________________乙方（开户银行）：_________________________鉴于甲乙双方为了保障农民工工资的按时足额支付，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成以下农民工工资专用账户合同协议。
一、账户开设及监管目的第一条：为确保农民工工资的及时支付，保障农民工的合法权益，甲方在乙方处开设农民工工资专用账户（以下简称“专用账户”）。
二、账户管理第二条：甲方应在乙方处办理开户手续，并提供相关证明材料。
乙方应为甲方开设专用账户，并对账户内的资金进行严格监管。
第三条：甲方应将农民工工资款项汇入专用账户，并确保资金及时足额到账。
乙方应及时入账，并出具相应的凭证。
第四条：甲方应按月向乙方提供农民工工资清单及相关支付依据。
乙方应根据甲方提供的资料进行核对，确保工资的按时足额支付。
三、资金监管第五条：乙方应对专用账户内的资金进行严格监管，确保资金专款专用，不得擅自挪用。
第六条：甲方保证按时足额汇入工资款项，如因甲方原因导致工资未能按时支付，乙方应及时向甲方提出预警并报告有关部门。
第七条：乙方应在每月的固定时间内，将专用账户内的资金情况向甲方进行通报，并提供相关凭证。
四、合同变更与解除第八条：如需变更本合同重要事项，甲乙双方应协商一致，书面变更本合同。
第九条：本合同在以下情况下可以解除：（一）甲乙双方协商一致解除合同；（二）因不可抗力致使合同目的无法实现；（三）一方严重违约，另一方有权解除合同。
五、违约责任第十条：如甲方未能按时足额汇入工资款项，导致工资未能按时支付，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
第十一条：如乙方未能履行监管职责，擅自挪用专用账户资金，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。
六、争议解决第十二条：本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议(2022年版)
附件1福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议（2022年版）甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（开户银行）：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章专用账户开立及管理第一条乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。
专用账户开户行：，账户名称：，账号：。
第二条专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章监管职责、期限第四条丙方作为监管银行，应履行以下职责：（一）开立专用账户，保管监管资金，确保资金安全；（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，由甲方、乙方指定人到专用账户开户银行领取对账单，甲方联系人：、联系电话：、身份证件号码：地址：；乙方联系人：、联系电话：、身份证件号码：地址：。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农民工工资专用账户管理协议
发包人（全称）：长丰县重点工程建设管理局
承包人（全称）：中徽园林建设有限公司
淮南北路（魏武路-东方大道）绿化工程（一标）工程项目，根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办〔2013〕55号）文件要求，发包人与承包人达成以下协议：
1.乙方必须遵守国家有关法律、行政法规规定，自行办理和完善各种手续，合法使用农民工，保护农民工合法权益，乙方根据务工人员实名登记信息，每月25日前将劳务企业（专业分包企业）、施工班组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核。
工资清单的真实性及准确性由乙方负责。
次月10日前委托银行将工资直接划转至农民工个人银行卡上，被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。
本工程农民工工资实行专用账户管理。
专用账户开户行：
账号：
2.本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元（工资性工程款除月工期）。
3.本工程施工合同约定的付款周期为：按照工程进度付款：每月支付经监理审核的实际工程量的70%，竣工验收合格后支付至累计完成核定工作量的80%，决算审计定案后付至审计价款的95%。
余款5%作为质保金，待质保期满后一次性付清（无息）。
所以本工程的工资性工程进度款在支付工程进度款时支付，具体工资性工程进度款以项目部农民工维权工作组审核的金额为准。
审核标准应不低于合肥市建设工程造价管理站合造价〔2013〕16号文规定的建设工程人工费计算最低标准。
4.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠，合同双方办理农民工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至本合同约定的承包人账户。
5.本补充协议作为以上本工程施工合同的的组成部分，与原合同具同等法律效力，经甲、乙双方合法授权的代表签字或盖章之日起生效。
本补充协议一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，具有同等法律效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
日期：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。