太阳能工程安装合同标准范本.docx
太阳能工程安装合同范文5篇
太阳能工程安装合同范文5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方：_______________（委托人）乙方：_______________（承包商）鉴于甲方拟对其位于_______________（地址）的房屋/厂房进行太阳能光伏发电系统的安装，并为此选择乙方作为合作承包商，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就相关事宜达成如下一致意见并签订本合同：一、安装范围及内容：1. 乙方将在_______________（具体位置）安装太阳能光伏发电系统，包括太阳能发电板、电池储能系统、逆变器及其它相关设备，保证系统能够正常运行。
2. 安装过程中，乙方应当保证施工质量和安全，合理安排施工时间，确保完成时间不超过_______________（规定期限）。
二、合同价格及支付方式：1. 本合同总价款为_______________（具体金额），包含设备采购费用、施工费用及相关材料费用，乙方不得要求甲方另行支付其它费用。
2. 甲方应当在签订本合同后的_______________（具体时间）内支付合同总价款的50%，剩余50%款项应在太阳能光伏发电系统安装完成后一次性支付。
三、质保期及售后服务：1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家标准，保修期为_______________（具体时间），期满后乙方将提供终身维护服务。
2. 在质保期内，如发现设备和材料有任何质量问题，乙方应当及时处理并予以修复，不得收取任何费用。
3. 质保期外，乙方应当提供终身维护服务，维护费用由甲方支付。
四、合同变更：1. 任何一方如需变更合同内容，必须经过双方友好协商，并书面签订书面变更协议方可生效。
2. 未经双方协商一致且书面确认，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间和要求完成太阳能光伏发电系统的安装、未保质保量完成工程，则视为违约，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，视为违约，应当承担违约责任。
太阳能工程安装合同模板(8篇)
太阳能工程安装合同模板甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、合同价款及产品1、合同价款：元(大写：____元整)。
2、产品及价格：_____(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价元)。
空气能5P机一台，单价。
注：_____本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期1、合同签定后，备料期为____天，安装工期为____天，计划安装时间为____年____月____日至____年____月____日，具体甲方提前____天通知乙方。
四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款____元(大写：_____)。
2、货到安装地点后付款____元(大写：_____)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款____元(大写：_____)。
注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知____小时内必须到现场处理。
六、双方职责1、甲方职责1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。
太阳能工程安装合同范文9篇
太阳能工程安装合同范文9篇第1篇示例：太阳能工程安装合同范文甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有一幢位于（安装地址）的建筑，并有意安装太阳能发电设备，乙方具备相关的安装能力和经验，双方经友好协商，就太阳能发电设备的安装事宜达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方接受甲方的委托，承担起太阳能发电设备的安装工程，包括但不限于太阳能电池板、逆变器、支架等设备的安装，并确保各项设备可以正常运行。
1.2 乙方应当按照相关法规和技术标准进行施工，保证太阳能发电设备的安全、稳定、高效运行。
二、工程进度和质量保证2.1 乙方应当在合同签订后（具体时间）内完成太阳能发电设备的安装工作，并按时交付使用。
2.2 乙方承诺所安装的太阳能发电设备符合国家标准和相关技术要求，并提供相应的质量保证书。
2.3 完工后，乙方应当协助甲方办理相关检测和验收手续，确保设备符合相关规定。
三、费用及支付方式3.1 甲方应当按照合同约定支付安装费用（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款）。
3.2 如因甲方原因导致工程延迟或增加，乙方有权要求调整费用，并经双方协商确定调整后的支付方式和金额。
四、保修及售后服务4.1 安装完工后，乙方应当提供（具体时间）的免费保修期，确保设备正常运行。
4.2 保修期内，如设备因质量问题出现故障，乙方应当提供免费维修或更换服务。
4.3 保修期过后，乙方可提供收费的维护服务，并签订相应的维护协议。
五、违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定时间完成安装工程，由此造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
5.2 若甲方未能按时支付安装费用，导致工程延迟的，甲方应当向乙方支付延期费用。
5.3 除非因不可抗力因素导致，任何一方违反合同约定应当承担的责任。
六、合同变更和解释6.1 若甲方需变更合同约定内容，应当提前通知乙方并取得其书面同意。
6.2 合同的解释权归双方所有，合同履行过程中如有争议，双方应当友好协商解决。
太阳能工程安装合同范文正规版5篇
太阳能工程安装合同范文正规版5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方：（委托人）地址：电话：邮编：法定代表人：乙方：（承接人）地址：电话：邮编：法定代表人：鉴于甲方需要在其工厂/办公楼/住宅等建筑物上安装太阳能发电设备，乙方具有从事太阳能工程安装的技术和能力，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目简介甲方同意委托乙方负责在甲方工厂/办公楼/住宅等建筑物上安装太阳能发电设备，并确保其正常运行。
第二条项目内容1.乙方应按照相关标准和规定，设计、采购、安装太阳能发电设备，并保证其符合甲方的使用需求。
2.乙方应根据实际情况，合理安排工程计划，确保工程按时完工。
3.乙方应负责设备的调试和运行监测，确保设备正常运行。
4.乙方应提供安装后的设备保养和维修服务，以保证设备的长期稳定运行。
第三条价格与支付方式1.本工程的总价为_______元，其中设备费用为_______元，人工费用为_______元。
2.甲方应于签订本合同后的_____日内支付设备费用的____%作为预付款，剩余款项于工程竣工后_____日内支付。
3.如工程因甲方原因延误，乙方有权要求甲方支付额外的人工费用。
4.如工程因乙方原因延误，乙方应负责相应的赔偿责任。
第四条保修期设备安装完工后，乙方应对设备进行一年的免费保修。
保修期内，如设备出现故障，乙方应及时调整、修理或更换，并承担相应的维修费用。
第五条知识产权乙方应保证所提供的设备与服务不存在知识产权纠纷，如有发生，应承担相关法律责任。
第六条违约责任若一方未能按照合同规定的内容和标准提供服务或履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方相应的损失。
第七条合同解除1.任何一方违反本合同的约定，严重损害双方利益的，对方有权解除本合同。
2.经协商一致，双方可以随时解除本合同。
3.合同解除后，双方应协商处理未竣工的工程，并就已完成的工程支付相应的费用。
第八条其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同约定的义务为止。
太阳能工程安装合同范文正规版6篇
太阳能工程安装合同范文正规版6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（业主方）：___________________地址：________________________________________联系方式：_______________________________法定代表人/授权代表：___________________乙方（安装方）：___________________太阳能科技有限公司地址：________________________________________联系方式：_______________________________法定代表人/授权代表：___________________鉴于甲方需要安装太阳能工程，乙方具备相应的技术实力和资质，甲乙双方经友好协商，就太阳能工程安装事宜达成以下协议，以兹共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：太阳能光伏发电系统工程安装。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：太阳能板安装、逆变器安装、电缆铺设等。
4. 工程规模：详见附件《工程设计方案》。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
该合同金额已包含工程所需材料、人工费用、税费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付款项给乙方：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的剩余款项。
三、工期与进度安排1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如遇特殊原因需延期，应提前与甲方协商解决。
3. 进度安排详见附件《工程进度表》。
乙方应按进度表完成工程进度，并及时向甲方报告进度情况。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行太阳能工程安装，确保工程质量符合设计要求。
太阳能工程安装合同范文3篇
太阳能工程安装合同范文3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1太阳能工程安装合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：乙方：（指合同承接方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拥有一定规模的建筑物，希望应用太阳能技术进行能源利用，并邀请乙方承接太阳能工程安装项目，为确保双方权益，达成以下合同：第一条项目内容1.1 甲方要求乙方在规定时间内完成太阳能工程设计、采购、施工等全部工作，并保证工程质量和工期。
第二条设计要求2.1 乙方应按照甲方建筑物实际情况，制定合理太阳能工程设计方案，必须符合国家相关规定。
第三条工程周期3.1 工程周期为（具体月份/天数），乙方应确保工程按期完成。
第四条价格和支付方式4.1 甲方应根据乙方规划设计方案确定的价格，在签订合同后支付工程款项。
第五条工程质量5.1 乙方保证工程质量符合国家标准，对质量问题承担相应违约责任。
第六条违约责任6.1 如因乙方责任，工程无法按时完成，造成损失的，乙方应承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决。
若协商无果，可向有关部门申请调解，或经双方协商同意，提交仲裁机构进行仲裁。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，须双方另行签订补充协议。
第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：篇2太阳能工程安装合同范文甲方（委托方）：_______（公司名称）________地址：__________________________________________________法定代表人（负责人）：_____________________________乙方（承包方）：_______（公司名称）________地址：__________________________________________________法定代表人（负责人）：_____________________________鉴于甲方拟建设的太阳能工程项目（以下简称“工程”），双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就工程的安装事宜，达成如下协议：第一条项目基本情况甲方为_______（项目名称）________，位于_______（项目地址）________，项目规模为_______（项目规模）________，用地面积为_______（用地面积）________。
太阳能采购安装合同范本(4篇)
太阳能采购安装合同范本发包方：(以下简称：甲方)承包方：(以下简称：乙方)甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。
一、产品名称、技术参数、数量、金额1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式1.3.设备、安装相关技术参数：①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥____%，反射率≤____%。
外形尺寸根据甲方要求。
②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。
表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。
排气补液罐为LPBY____01优质Pc材质。
③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。
⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。
水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。
二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。
2.2.施工工期：自____年____月____日至____年____月____日。
2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。
2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。
2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。
太阳能施工合同范本（精选5篇）
太阳能施工合同范本（精选5篇）太阳能施工篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方在本项目中的权利、义务，经双方在平等、自愿的基础上，签订本合同，以便于共同遵守严格执行。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程名称：第二条甲乙双方责任甲方责任：1、甲方向乙方提供施工的基本条件。
2、按本合同第五条的约定付款。
3、按本合同第七条的约定验收。
4、负责验收后的设备接管工作。
5、指派人员接受培训。
6、开工前甲方确定乙方提供设计方案签字认可。
乙方责任：1、按合同约定、设计方案、施工规范等进行施工，保证工程质量。
2、对施工人员进行安全施工教育，遵守甲方工地的有关规定制度，保证施工安全，乙方安全事故与甲方无关。
3、为乙方工地的代表，管理监督施工过程中的质量问题，并同甲方代表协商有关工程变更，随工签证及其他单位、部门间协调工作。
4、培训甲方操作人员。
5、提供符合合同规定的全新原包装设备，保证安装调试并能正常使用。
6、负责安全运输及验收前货物设备保管。
7、做好售后服务工作。
第三条保管责任及风险转移乙方工程材料进场时，由甲方代表指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须具有安全保证)，工程材料的安全由甲乙双方共同负责，乙方安装调试完毕，甲方现场验收。
验收完毕后产生合同约定以外的风险责任由甲方承担。
第四条合同价款及调整合同价款得到双方一致认可，任何-方不得以任何理由进行变更或不予认可。
施工中发生设计变更(包括数量、规格、位置及附加工作等)，方案修改，设备材料增减，经甲乙双方确认签定变更单。
因以上变更导致费用增减，在工程后期付款时予以结算。
第五条工程价款支付方式及期限1、工程总造价：元 (大写： )。
2、支付方式由甲方分三次，以下列方式支付：(1)合同签定完工，验收合格后甲方即付乙方全部货款元价款说明：1、此造价不含施工过程中所产生的电费、水费;2、不含与土建、装璜等施工单位有可能产生的相关配套费用。
3、不含三箱电源线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________太阳能工程安装合同标准范本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。
乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。
对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整( );
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款
中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的 %，即人民币：元(大写： )作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的 %，即人民币：元(大写： )作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的 %，即人民币：元(大写： );
4、质量保证金 %，即人民币：元(大写： )质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，
则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。
因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30% 。
如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙
方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过 3 天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、 XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过 3 天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日。