加工承揽合同代理词范本
加工承揽合同书通用版本范本5篇
加工承揽合同书通用版本范本5篇第1篇示例：加工承揽合同书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有一定的加工加工技朧与生产设备，乙方需委托甲方进行加工加工，双方本着平等互利、友好协商的原则，就双方的权益对等签订如下协议：第一条合同的目的乙方委托甲方加工以下产品（或提供以下服务）：（具体描述委托内容）第二条加工要求1. 甲方应按照乙方提供的加工要求，并严格按照国家相关质量标准进行加工产品；2. 甲方必须保证产品质量达到国家标准，并保证产品无任何质量问题。
第三条加工费用及结算方式1. 加工费用：甲方应根据实际加工情况和所需材料，通过乙方提供的报价单或口头沟通来确定加工费用；2. 结算方式：甲方应按照双方约定的结算方式进行结算，一般结算方式为乙方提前支付部分加工费用，余款在加工完成后结清。
第四条保密协议1. 乙方应对甲方提供的加工加工技术和工艺保密，不得擅自泄露；2. 甲方也应对乙方提供的加工产品及相关信息进行保密。
第五条违约责任1. 如果甲方未按照约定加工产品或者加工产品不符合质量标准，乙方有权要求甲方承担相应的责任；2. 如果乙方未按照约定支付加工费用，甲方有权暂停加工或者终止合同，并要求追究乙方的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字生效起开始执行，除非双方协商一致，否则不可解除；2. 在合同期间，如遇特殊情况，双方可书面协商解决。
第七条其他约定本合同如有未尽事宜，双方可协商一致后签订补充协议，补充协议具有与本合同同等的法律效力。
第八条合同争议解决本合同的解释权及争议解决权归双方共同协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院诉讼解决。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：年月日本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：加工承揽合同书通用版本范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方具有一定的生产加工能力，乙方需要委托甲方进行加工承揽服务，经友好协商，达成如下协议：一、委托内容：乙方将其生产加工的产品交由甲方进行加工处理，并按照约定的要求返回给乙方。
加工承揽合同格式范文(6篇)
加工承揽合同格式范文承揽方：_____地址：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____ 定作方：_____地址：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____ 定作方委托承揽方加工_____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。
承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。
定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。
承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。
承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。
加工承揽合同范本6篇
加工承揽合同范本6篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，确保产品质量及按时交货，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方因业务需要，委托乙方进行产品加工制作。
乙方具备相应的生产能力和技术水平，愿意接受甲方的委托，共同完成本次加工承揽任务。
双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成以下合同条款。
二、承揽项目名称、规格型号、数量及价款（详见附件一：承揽项目清单）三、承揽工作期限及进度安排1. 乙方应在合同生效后____日内完成本次承揽工作，并按时交付甲方验收。
2. 进度安排：双方约定本次承揽工作的具体生产进度，以确保按时完成生产任务。
3. 如因甲方原因导致延期交货，乙方将根据实际情况顺延工期。
如因乙方原因导致延期交货，乙方需承担违约责任。
四、质量要求与技术标准1. 乙方应按照甲方的技术要求及国家相关标准进行生产，确保产品质量符合要求。
2. 甲方需提供详细的技术规格书及图纸等资料，乙方应按照甲方提供的技术资料进行生产。
3. 产品在生产过程中，乙方应接受甲方的质量监督检查。
如发现质量问题，应及时整改并重新提交验收。
五、验收标准及方式1. 验收标准：按照甲方提供的技术要求及国家相关标准验收。
2. 验收方式：甲方应在收到产品后____日内组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方应负责整改并重新提交验收。
六、包装、运输及交货方式1. 乙方应按照甲方的要求对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式：由乙方负责安排运输，确保产品按时送达甲方指定地点。
3. 交货方式：乙方应按照甲方的要求，将产品送至甲方指定地点，并办理相关交货手续。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
加工承揽合同范文通用版本3篇
加工承揽合同范文通用版本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1加工承揽合同范文通用版本甲方（承包方）：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：乙方（加工方）：（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方具有一定的加工加工能力，乙方需要进行加工加工，双方经友好协商，于（具体日期）签订如下加工承揽合同，共同遵守并遵行约定的条款。
第一条合同内容1、乙方同意承揽甲方委托的加工加工业务。
2、甲方承诺向乙方提供加工加工所需的原材料、部件、图纸及相关技术资料。
3、乙方应按照约定的期限和质量标准，完成加工加工任务，并保证加工产品的质量符合相关标准。
4、乙方同意按照甲方的要求，如期将加工产品交付到指定地点。
第二条价格和支付方式1、加工加工价格为（具体金额），支付方式为（具体方式），具体约定如下：___________（具体约定）。
2、甲方应按约定的时间向乙方支付加工加工的费用，否则需要支付违约金。
3、甲方负责承担加工产品运输及保险的费用。
第三条保密条款1、乙方应对甲方提供的图纸、样品、技术资料等保密，不得泄露给第三方。
2、乙方须保证甲方在约定的范围内使用技术资料，并严禁用于其他用途。
第四条违约责任1、若乙方未按约定的时间完成加工加工任务或加工产品质量不符合标准，乙方应当承担违约责任。
2、甲方违反合同相关约定，应承担相应的法律责任。
第五条争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、双方因本合同的履行发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他约定1、本合同自双方签订之日起生效，有效期至（具体日期）。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：以上为加工承揽合同范文通用版本，双方应认真履行合同约定，保障双方权益。
如有争议，应当及时协商解决，避免引发不必要的法律纠纷。
希望双方能够友好合作，共同努力，取得双赢。
篇2加工承揽合同范文甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）乙方（受托方）：_________（以下简称乙方）鉴于甲方拟将其委托乙方加工处理_______（产品名称），双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商后达成如下协议：一、委托内容甲方将_______（产品名称）的加工处理委托给乙方。
加工承揽合同书范本5篇
加工承揽合同书范本5篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方加工承揽事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方有需求，乙方有能力和意愿按照甲方的要求，对特定产品进行加工制作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保双方在进行加工承揽业务合作时，遵循公平、诚信、互利的原则。
二、承揽内容1. 承揽产品：__________2. 承揽数量：__________3. 承揽标准：按照甲方提供的图纸及技术要求进行加工制作，确保产品质量符合国家相关标准及甲乙双方约定的要求。
4. 承揽期限：自合同签订之日起XX天内完成承揽产品的加工制作。
三、价格及支付方式1. 加工承揽费用：人民币XX元（大写：XX元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方XX%的加工费用作为预付款，剩余款项在乙方完成加工并经验收合格后XX日内支付。
3. 乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法的发票。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应当严格按照甲方提供的图纸及技术要求进行加工制作，确保产品质量。
2. 乙方在加工过程中应当进行质量检验，确保产品合格后方可出厂。
3. 甲方有权对乙方加工的产品进行验收，验收标准按照国家相关标准及甲乙双方约定的要求执行。
4. 如甲方发现产品质量不符合约定，有权要求乙方重新加工或退货，并由乙方承担相应损失。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成加工任务，应当按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，应当按照合同总价款的XX%向乙方支付违约金。
若因此导致乙方产生损失的，甲方应当承担相应赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
但应当及时通知对方，并就合同后续履行事宜进行协商。
六、保密条款1. 双方应当对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
加工承揽合同代理词范文
加工承揽合同代理词范文加工承揽合同是满足特定需要的一种经济活动，承揽合同的订立过程中存在除了其他合同订立中经常产生的问题，如主体资格、标的的不合法及合同的形式不合要求等，还包括商业秘密、技术材料、留置条件、保密制度等问题。
下面由为你详细介绍加工承揽合同的相关法律知识。
加工承揽合同代理词范文加工承揽合同代理词范文加工承揽合同代理词尊敬的审判长、陪审员：XXXX律师事务所接受扬州市XX公司的委托，指派XXX律师作为其与江阴XX公司加工承揽合同纠纷案件的一审代理人。
代理人现针对本案发表如下代理意见，望法庭予以采纳：一、原告依约履行了合同义务，并按照被告及业主的要求增加了工作量，原告方不存在违约1、第七条第2款约定，钢结构制作安装共计500吨，不涉及日后超出、增补部分。
原告不但保质保量完成了500吨的钢结构制作安装工作，还按照被告及业主的要求增加了工作量，超额完成了198.04吨，而且整套设备在2010年1月中旬试生产正常。
2、原告与被告于2009年4月10日签订的加工承揽合同是被告作为强势单方提供的格式合同，安装时间从2009年4月25日至2009年9月25日是事先印制好的格式条款，该条款的约定脱离了合同正常履行的前提和事实条件，实际上毫无意义。
3、合同第一条约定：被告委托原告到第三方安装被告提供的设备及钢结构制作。
由此可见，原告履行合同必须两个前提条件：其一，被告提供的设备必须在约定期限前(即2009年4月25日)进场，钢结构制作的材料必须在合同开始履行前进场。
其二，土建基础必须在合同开始履行时即施工结束，具备安装条件。
⑴、事实上，被告并未及时提供安装设备进场，象除尘器等主要设备直到2009年12月底才进场，原告何以安装;钢结构制作所需材料在2009年6月份才开始陆续进场，大部分材料在2009年9月以后进场，直到2010年1月份仍有材料不断进场，原告如何为无米之炊呢?⑵、合同约定期限开始时，原告施工所需的土建基础尚不具备，直到2009年8月下旬，合同约定的所谓安装期限已经过了五分之四，被告仍未交付合格的土建基础。
加工承揽合同范本模板（通用5篇）
加工承揽合同范本模板（通用5篇）伴随着经济社会综合发展指数的提高，合同便是维权的重要方式。
合同的订立需要在公开透明的条件下进行。
编辑经过整理，为你编辑了加工承揽合同范本模板，欢迎阅读，希望你能喜欢！加工承揽合同范本模板篇1定做方：__________承揽方：__________根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、制作内容：_______________________________________________________。
(1)主钢构：由定做方提供钢板材质：___________;系列___________;吨位：___________;单价约___________;(2)次钢构材质：___________;吨位：___________;单价约___________;(3)其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同价款及结算方式：1、合同总价暂定为___________，______________________。
2、合同签订当日甲方付___________，______________________给乙方作为合同定金。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求：1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目：(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间：1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
加工承揽合同书通用范本6篇
加工承揽合同书通用范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1加工承揽合同书通用范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承揽方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方委托乙方加工承揽以下商品的需求，双方经友好协商，就加工承揽事宜达成以下合同：一、加工承揽的内容1. 甲方委托乙方加工承揽（商品名称），具体规格及加工要求详见附件一（附件一需详细描述商品的具体规格、加工方法、数量等信息）。
2. 甲方应根据合同要求提供符合质量要求的原材料，保证其完全符合国家相关标准和规定，并承担因原料质量问题导致产品不符合质量要求的全部责任。
3. 乙方应按照甲方的要求和标准进行加工，并保证加工过程中的质量和效率。
4. 加工完成后，乙方应按照甲方的要求进行包装，并按时送达指定地点。
二、加工费用及支付方式1. 乙方按照加工承揽的数量和质量要求，向甲方收取加工费用。
2. 加工费用支付方式为（具体支付方式）。
三、交货期限1. 乙方应按照本合同约定的交货期限完成加工，并按时将商品送达指定地点。
2. 如因不可抗力等原因导致交货延期，应及时通知甲方，并经双方协商后确定新的交货日期。
四、质量标准及验收1. 乙方应确保加工商品符合本合同约定的质量标准和规定。
2. 甲方有权对加工完成的商品进行验收，如发现商品不符合合同约定的质量标准，乙方应承担相应的责任并保证及时更换或修复。
3. 双方可将检验标准和检验方法作为附件二加以约定，双方应严格按照附件二的约定进行验收。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致无法按照合同约定完成加工承揽的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致无法按照合同约定提供原材料的，甲方应承担相应的违约责任。
六、保密条款1. 双方应对涉及商业机密和合作方的信息保密，不得向第三方透露。
2. 乙方在加工过程中，不得擅自使用甲方提供的原材料和设计图纸进行其他用途。
七、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向（具体仲裁机构、仲裁委员会等）申请仲裁解决。
加工承揽合同范文通用版5篇
加工承揽合同范文通用版5篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就甲方委托乙方进行产品加工承揽事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的1. 甲方委托乙方加工的产品为：__________（具体产品名称、规格、数量等详见附件）。
2. 乙方应按照甲方的要求，使用优质的材料，进行严格的加工制作，确保产品质量符合相关标准和甲方的要求。
二、加工承揽要求1. 乙方应按照甲方的技术要求和标准进行操作，保证产品质量。
如有特殊技术要求，双方应签订技术协议，作为本合同的附件。
2. 乙方应严格按照约定的时间完成加工任务，如因乙方原因造成延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、加工费用及支付方式1. 加工费用：人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于材料费、加工费、运输费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付加工费用：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为加工费用的____%。
（2）乙方完成加工任务并提交产品后，甲方应支付剩余款项。
（3）支付方式：__________（如：现金、银行转账等）。
四、验收标准和方法1. 甲方应按照约定的质量标准对乙方加工的产品进行验收。
2. 验收方法：__________（具体验收方法）。
3. 如因质量问题发生争议，双方应共同选择第三方进行质量鉴定。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付加工费用，每逾期一日，应向乙方支付____%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成加工任务，每逾期一日，应向甲方支付____%的违约金。
3. 若因乙方加工的产品存在质量问题，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
加工承揽合同代理词范本(完整版)
合同编号：YT-FS-7032-67加工承揽合同代理词范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity加工承揽合同代理词范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
审判长：针对本案双方的争议焦点“结算条款期限”，我作为原告的代理人补充如下代理意见：一、被告已超过“质量与数量”的异议期限，视为符合约定。
《合同法》第158条规定：当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的情形通知出卖人。
买受人怠于通知的，视为标的物的数量或质量符合约定。
本案的质量异议期限是“入库后两个月”，即截至期限是 20xx年11月2日，被告已超出期限，同时庭审也不再坚持有质量问题，我在此不再錣述。
关于数量异议期限，被告同样也已经超过。
因为通常来看，数量异议期限短质量异议期限长，这是常识。
质量异议截至日期是 20xx年11月2日，那么数量异议截至期只能在此之内。
但遗憾的是被告直到第一次开庭，在长达6个月的时间里(20xx.9.3入库—— 20xx.3.1开庭)对数量异议只字未提，因此依据《合同法》第158条之规定，应视为数量符合约定。
其实被告的行为是有原因的，在整个加工过程中，被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处，负责技术指导和监督，原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加工承揽合同代理词The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period
by
discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：______________________
乙方：______________________
时间：______________________
加工承揽合同代理词
使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职 责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。
文档可直接下载或修改，使用时请详
I
细阅读内容。
审判长：
针对本案双方的争议焦点
结算条款期限”，我作为原告
的代理人补充如下代理意见：
一、被告已超过 质量与数量”的异议期限，视为符合约 《合同法》第158条规定：当事人约定检验期间的，买 受人
应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的 情形通知出卖人。
买受人怠于通知的，视为标的物的数量或 质量符合约定。
本案的质量异议期限是 入库后两个月”，即截至期限是
20xx 年11月2日，被告已超出期限，同时庭审也不再坚持 有质量问题，我在此不再錣述。
关于数量异议期限，被告同 样也已经超过。
因为通常来看，数量异议期限短质量异议期 限长，这是常识。
质量异议截至日期是 那么数量异议截至期只能在此之内。
但遗憾的是被告直到第
编号：FS-DY-61064
20xx 年11月2日，
一次开庭，在长达6个月的时间里（20XX.9.3入库——20XX.3.1 开庭）对数量异议只字未提，因此依据《合同法》第158条之规定，应视为数量符合约定。
其实被告的行为是有原因的，
在整个加工过程中，被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处，负责技术指导和监督，原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关；交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗？所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
二、原告对结算条款的理解，符合承揽合同的规定。
《合同法》第263条规定：“…定作人应当在承揽人交付工作成果时支付，工作成果分批交付的，应相应支付”。
依此规定，被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。
三、被告对结算条款的解释于情不符，于法相悖。
按照被告对合同第九条的解释，可以得出这样的结论：
合同约定数量是222件，若221件验收合格，仅有一件不合格，那么被告就可以拒付221件的货款，这一件商品永远不合格，被告就永远不付货款了。
这显然是歪理，有失公平，并非是双方真
实意思表示，也与合同法相关规定相违背的。
四、原告申请价格鉴定有法可依。
被告收到家具166件，其中包括9件没有约定价格，所以这9
件家具属于本合同的一部分，原告追要货款于法有据
（
依据《合同法》第62条第（二）款之规定：价款或者报酬不明确的，原告可以要求按订立合同时履行地的市场价格履行告既不同意原告提出的价格又不同意价格鉴定，于法无据。
综上所述，被告第一次开庭咬住质量问题不放，看到希望渺茫，又以数量为借口拒付货款，恰恰说明质量也好数量也罢都是借口，其根本目的是不想支付货款。
所以被告的行为于情、于理、于法都是站不住脚的。
以上补充意见请法庭予以考虑。
代理人：宋义凯
20xx年3月24日
Foonshion创意设计有限公司
Fengshun Creative Design Co., Ltd。