分包工程保证金合同协议书范本

合集下载

工程分包合作合同协议书(精选18篇)

工程分包合作合同协议书(精选18篇)

工程分包合作合同协议书(精选18篇)工程分包合作合同篇1甲方:___乙方:___经协商,双方在已经签订的工程分包合同框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。

第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。

第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产,贯彻执行职业健康安全和环境管理体系(管理体系要求为:全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故)。

第三条甲方的安全责任、权利和义务1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育,对乙方人员进行安全生产三级教育。

3、安排乙方施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。

4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。

按照工程分包合同约定提供安全防护设施。

5、有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。

8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故,甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。

乙方的安全生产条件被评价为不合格的,甲方有权责令乙方限期退场。

9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

10、按照管理要求收取3000元安全保证金,施工过程中未发生重伤以上安全事故,工程完工后,退还所交安全保证金。

第四条乙方的安全责任、权利和义务1、按照规定要求取得《安全生产许可证》,并报甲方备案。

工程保证金合同模板

工程保证金合同模板

工程保证金合同模板一、甲方,(委托人名称)。

地址,(委托人地址)。

联系人,(委托人联系人)。

电话,(委托人电话)。

乙方,(承包人名称)。

地址,(承包人地址)。

联系人,(承包人联系人)。

电话,(承包人电话)。

鉴于甲方委托乙方承担工程项目(项目名称),为确保工程质量和合同履行,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,共同遵守。

二、保证金的数额和支付方式。

1. 甲方应在签订本合同之日起5个工作日内,向乙方支付工程保证金(金额)。

2. 保证金支付方式为(支付方式),支付至乙方指定的账户。

三、保证金的用途。

1. 保证金用途为确保工程质量和合同履行,如工程质量不符合约定标准或合同约定未履行,乙方有权使用保证金进行赔偿或修复工程。

2. 保证金不得用于其他用途,如乙方私自挪用保证金,应承担相应的违约责任。

四、保证金的归还。

1. 在工程项目竣工验收合格后,乙方应在5个工作日内将保证金无息归还给甲方。

2. 如工程项目存在质量问题或合同履行不到位,乙方有权在扣除相应费用后将剩余的保证金归还给甲方。

五、违约责任。

1. 若甲方未按照约定支付工程保证金,乙方有权要求解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。

2. 若乙方挪用保证金或未按约定归还保证金,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

六、其他事项。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并归还保证金之日止。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章),______________ 日期,______________。

乙方(盖章),______________ 日期,______________。

以上为工程保证金合同模板,甲、乙双方应在签订合同前充分了解合同内容,并在合同签订后严格履行合同约定,确保工程质量和合同履行的顺利进行。

付款(分包)委托保证合同6篇

付款(分包)委托保证合同6篇

付款(分包)委托保证合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1付款(分包)委托保证合同甲方:(委托方)__________ 乙方:(受托方)__________ 丙方:(保证方)__________甲、乙双方本着互惠互利、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承包工程建设项目付款(分包)事宜,特签订本合同:一、委托事项甲方将本合同约定的工程项目分包及拟支付情况等相关事宜委托乙方办理。

二、保证事项甲、乙双方约定,甲方支付给乙方的工程款项不低于本合同约定的金额(含分包款),保证合同项下的义务全部履行完毕,包括但不限于工程建设工作按合同规定完成、符合验收标准等,甲方确保无需再支付额外费用。

三、保证责任1. 丙方对其出具的担保信用承担无限连带责任,承诺在合同约定期限内履行合同约定义务。

2. 丙方应保证提供的担保是真实有效的,并且不得拖延涵括债务担保的限期或者变更由本合同确定的借款空缺担保方式。

3. 丙方应根据甲方的通知,分阶段提供有关保证的要求。

4. 出现保证不履行或不能履行的情形时,丙方应立即通知甲方,并根据甲方的要求将违约情形整改到位。

5. 对丙方而言,除大合同外,应合法授权其全力售卖其全部资产或者累计后对其周转债进行迅速转让,以获得核心借款权利。

四、合同约定1. 本合同一式贰份,甲乙丙双方各执壹份有效。

2. 本合同未尽事宜,由各方友好协商解决。

3. 本合同自签署之日起生效,有效期自合同规定的事项依法履行完毕之日起至___年__月__日止。

委托方(甲方):________________ 签章日期:____________受托方(乙方):________________ 签章日期:____________保证方(丙方):________________ 签章日期:____________以上为《付款(分包)委托保证合同》,请各方遵守履行,防止出现纠纷。

篇2付款(分包)委托保证合同一、委托人:(甲方)地址:法定代表人:联系电话:二、受托人:(乙方)地址:法定代表人:联系电话:三、委托内容:委托人委托受托人对以下工程的款项进行分包、支付及保证:1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程金额:4. 工程进度:四、付款保证:受托人在接到委托后,应按照合同约定的款项和进度要求,保证及时支付分包工程款项,确保工程进展顺利进行。

工程押金合同协议书

工程押金合同协议书

工程押金合同协议书甲方(甲方名称)与乙方(乙方名称)就工程项目中的押金事宜,经过友好协商,达成以下协议:1. 押金金额乙方同意向甲方支付工程押金人民币(大写)________元整(¥________),作为本工程项目的履约保证金。

2. 支付时间乙方应在合同签订之日起_____个工作日内,将上述押金一次性支付至甲方指定的银行账户。

3. 押金用途该押金旨在确保乙方按照合同规定完成工程项目的各项义务。

若乙方违反合同条款,甲方有权使用押金进行相应的赔偿或处罚。

4. 押金退还工程项目完工并通过甲方验收合格后,甲方应在_____个工作日内,无息退还乙方支付的全额押金。

若乙方未能履行合同义务,甲方有权扣留部分或全部押金,以补偿甲方因此产生的损失。

5. 违约责任如乙方未按约定支付押金,甲方有权暂停工程进度,直至收到押金。

如甲方无正当理由拒绝退还押金,应承担违约责任,并支付相应的违约金。

6. 争议解决双方因履行本押金合同而发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。

如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7. 其他条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人签字:_______________ 法定代表人签字:_______________日期:____年__月__日日期:____年__月__日(注:以上内容仅为示例,具体条款需根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

)。

建设工程分包合同质保金

建设工程分包合同质保金

建设工程分包合同质保金建设工程分包合同质保金,是指在分包合同中约定,由分包方支付给总包方或业主方一定数额的资金,作为对分包工程质量合格和履行保修义务的担保。

这笔资金通常在工程竣工后的缺陷责任期内根据合同约定的条件退还给分包方,或者在发现质量问题时用于维修或赔偿。

以下是一个建设工程分包合同质保金的范本:【范本标题】建设工程分包合同质保金条款【范本内容】甲方(总包方):___________乙方(分包方):___________鉴于甲方与乙方就___________项目(以下简称“本项目”)达成分包协议,双方同意按照以下质保金条款执行:1. 质保金的支付乙方应在本合同签订后的____天内,向甲方支付质保金,金额为本项目分包合同总价的____%。

质保金应一次性支付至甲方指定的银行账户。

2. 质保金的退还条件质保金将在本项目竣工验收合格后的缺陷责任期满后,无质量问题的前提下,全额退还给乙方。

缺陷责任期通常为____个月,自项目竣工验收合格之日起计算。

3. 质保金的使用在缺陷责任期内,如本项目出现质量问题,甲方有权使用质保金进行维修或赔偿。

维修完成后,乙方应补齐已使用的质保金金额。

4. 质保金的利息若质保金在甲方账户内存放超过____个月,甲方应按国家规定的利率支付相应的利息给乙方。

5. 争议解决因质保金引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。

6. 其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年____月____日以上范本仅供参考,实际合同的签订应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。

在签订合同之前,建议双方充分沟通,并咨询专业律师的意见,以确保合同的合法性和可操作性。

总结:。

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。

2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。

1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。

2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。

2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。

3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。

3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。

–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。

4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。

双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。

5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。

2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。

3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。

协商一致后,双方共同签署补充协议。

业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。

工程分包协议书范本6篇

工程分包协议书范本6篇

工程分包协议书范本6篇工程分包协议书范本 (1) 甲方:乙方:甲、乙双方在业主的同意下经友好协商,在公平、公正、诚实互信的条件下签订本合同。

一、工程名称:全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程二、工程地点:襄河镇杨桥工业园三、分包范围:全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程中附属的撇水沟护坡工程。

四、工期:约五个月。

五、承包方式:包工包料,发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理,乙方自负盈亏。

需扣除公司管理费、税金等,且必须提供成本发票。

六、安全生产:一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。

七、施工与验收:1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。

2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。

3、乙方工程验收合格后需提供工程试验、原材检测报告,工序报验,施工日记等工程资料一式三份且装订成册。

八、计量与计价:1、乙方已完成工程量,经验收合格后,再按工程实际量结算。

若未通过业主单位验收,乙方必须无条件返工,甲方不支付乙方任何费用。

2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程《协议书》、《土地保证协议》一致。

九、甲乙双方未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

本协议自签定之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程分包协议书范本 (2) 委托单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)一、经协商,甲方将分包给乙方施工。

二、乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务,质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。

施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。

专业工程分包协议书范本

专业工程分包协议书范本

专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本「篇一」担保人:承诺人:为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺:一、工程承包的经济责任1、经本人申请,公司研究决定,将__________________________工程承包给我。

工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额;包工地现场文明施工;包《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。

2、工程质量实行承包人终身制,工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用,结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按公司与甲方(建设单位)签订的'《建筑工程施工合同》约定的工期执行。

二、工程质量本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。

三、安全生产、文明施工1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度,确保施工安全。

2、本人在施工过程中,必须按相关要求采取安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发生任何事故,都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用,及法律责任。

4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。

确保文明施工。

四、应承担的责任和义务1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,保质量、保工期、保安全。

杜绝安全事故,争创文明土地。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方:
根据国家和___________省当地有关法规,参照中建四局建四字
[______________________]___________号文件要求,为加强建筑施工现场管理,规范施工行为,各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度,经双方友好协商,达成如下协议:
一、缴纳工程保证金的范围
中建四局六公司总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。

二、保证金缴纳金额标准
参照上表,乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准,乙方需一次性缴纳工程保证金金额为(大写)元,(小写)元。

三、工程保证金包含内容及相关比例
工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金,各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为:5%、45%、50%。

四、工程保证金缴纳要求
原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴纳到位,未缴纳工程保证金不得签定合同,参建单位不得进入现场施工。

要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。

特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳:
1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。

2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。

3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。

如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金,甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额,甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金,乙方对此无异议。

五、保证金监管
对于乙方缴纳的工程保证金,甲方实行专款专用、专户存取的管理办法,甲方需严格管理,严禁借用其他名目挪用保证金。

六、保证金的使用
当出现下列情况之一时,甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”,如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求,甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除,并开出《扣/罚保证金通知》,相关保证金一经扣除后不再返还,具体使用要求如下:1、扣除签约保证金情形:
1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内
容签订分包合同的,甲方有权力扣除乙方全部签约保证金。

1.2乙方未按期签约,视同乙方违约,甲方扣除乙方签约保证金额后3个工作日内,乙方仍然未能签订分包合同的,甲方可以撤消中标通知书,重新引进其它分包队伍,乙方承担相应违约责任。

2、扣除履约保证金情形:
2.1乙方按期签约后,由于乙方自身所提交备案资料不能在政府相关部门备案或不符合公司管理规定的,视同乙方违约,甲方有权扣除乙方全部履约保证金。

2.2乙方签定合同进场施工,在获知相关备案资料不符合要求后,在30个工作日内仍不能进行纠正且直接对工程施工造成影响的,视同乙方违约,乙方需无条件退场,甲方有权没收乙方全部履约保证金并暂扣农民工工资保证金,同时甲方选调其他分包队伍进场,乙方应予以服从,甲方暂扣的农民工工资保证金经公司批准后,可用于乙方退场相关事宜,退场费用不足部分由乙方自行筹集解决,乙方还需承担相关合同违约责任。

2.3乙方进场施工后,由于劳动力或乙方管理方面原因,工程进度无法满足甲方要求,相关主要节点(基础出正负零、主体封顶、外架拆除、工程完工)进度对比总进度计划延迟超过15天,经甲方多次计划约谈仍无明确明显改进时,甲方有权力对每个节点延迟在合同处罚基础上再处以万元的经济处罚,相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除,乙方如最终总工期出现延迟,还需按合同承担相关违约责任。

2.4乙方现场施工工程质量需满足公司“工程质量管理细则”及当地相关管理要求,乙方在每道工序大面积施工前需请甲方项目部进行样板施工确认,如乙方未能执行样板确认制度,乙方每少确认一个样板,甲方对乙方每次处以元的罚款;如乙方在施工过程中工程质量违反“工程质量管理细则”相关条款,甲方有权按“工程质量管理细则”中相关罚款要求开出“扣款/罚款通知单”进行处罚,相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

2.5乙方现场安全文明施工要求需满足公司“工程安全文明施工管理细则”及当地相关管理要求,乙方需与所有进场施工人员签定务工合同,并将务工人员名单在工人进场三天内统计上报至甲方安全部,施工过程中,乙方需对所负责区域内文明施工负责,对所负责区域内外架、临边防护、施工操作安全负责,如乙方在施工过程中工程违反“工程安全文明施工管理细则”相关条款,甲方有权按“工程安全文明施工管理细则”中相关罚款要求开出“扣款/罚款通知单”
进行处罚,相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

2.6乙方在施工过程中如果出现现场打架斗殴、农民工纠纷等现象,并触及媒体影响甲方声誉的,除按照合同条款相关条款执行外,甲方视情况严重程度每次处罚乙方万元,相关罚款甲方可以直接从乙方履约保证金中扣除。

3、扣除农民工工资发放保证金的情形
3.1乙方不按规定时间足额发放农民工工资,或无故拖欠、克扣劳动者报酬行为的,或者因该项目劳动者报酬纠纷使得甲方可能涉及诉讼、仲裁或其他不利影响时,甲方有权从乙方农民工工资发放保证金或乙方应付工程款中扣除相应款项,直接支付给相关的劳动者。

如果以上欠薪及损失赔偿金额在乙方分包缴纳的工程保证金及应付工程款中仍不够支付的,由乙方自行筹集补足,农民工工资保证金支付农民工工资后,乙方仍继续履行后续合同的,乙方应签定承诺书并补足保证金。

3.2对于乙方由于农民工工资发放出现问题,导致乙方下属劳务班组或工人出现上访、堵路、拉电闸、聚众滋事行为的,如在限期内未能妥善处置并对甲方声誉造成影响的,甲方在按3.1条处置后,还将视严重程度每次对乙方处以万元的处罚,该项罚款由甲方直接在乙方工程保证金中扣除,同时甲方有权解除乙方合同,乙方赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

七、保证金返还
在分包合同履行完毕后10个工作日内,如果乙方没有上述违约行为,或有部分违约行为但已按相关约定处罚完毕的,乙方向甲方项目部书面提出“工程保证金返还申表”一式三份,经报项目部及公司主管领导审批同意后,甲方财务将剩余工程保证金一次性无息返还给乙方。

本协议一式四份,签字盖章生效。

本工程保证金协议是不可撤销的,在乙方合同履行终止前一直有效。

附件一:工程质量管理细则
附件二:工程安全文明施工管理细则
附件三:工程保证金返还申请表。

相关文档
最新文档