钢结构专业分包合同
钢结构承包合同(精选6篇)
钢结构承包合同（精选6篇）钢结构承包合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。
二、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全三、工期：经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。
如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。
四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
五、双方责任：1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。
六、付款方式:1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
七、安全施工:乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。
如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
八、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。
（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。
钢结构分包合同书（精选6篇）
钢结构分包合同书（精选6篇）钢结构分包书篇1发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
第一条⒊承包范围和内容：按照设计图中包含的如下工程项目：第二条工程期限⒈开工日期：本工程定于年月日开工。
(以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为准)⒉竣工日期：年月日竣工，总工期为天。
⒊如遇下列情况，经监理、甲方代表现场签证后，工期相应顺延。
⑴重大变更设计，提供的如工程等资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
⑵人力不可抗拒的因素而延误工期。
⑶非乙方原因。
⑷不按合同规定拨付工程款而影响施工。
第三条承包方式及合同价款⒈承包方式：包工包料⒉合同价款：3.预算报价清单见合同副件。
第四条质量标准⒈本工程质量等级要求：合格;⒉严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准施工，并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。
第五条甲、乙双方义务⒈甲方义务：⑴向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。
⑷提供施工现场施工面的交接。
⑸委派项目部进行现场管理工作。
⑹按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
⒉乙方义务：⑴协助甲方做好开工前的准备工作。
⑵制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划，用水、用电计划，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。
⑶按合同约定竣工验收，交付使用。
⑷乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。
⑸乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。
⑹已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。
第六条材料供应⒈全部工程材料、施工设备由承包方采购。
钢结构分包合同_合同范本
钢结构分包合同我国钢结构企业数量很多，那么签订钢结构分包需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的钢结构分包合同范文，感谢您的欣赏。
钢结构分包合同范文一发包单位(简称甲方)：承包单位(简称乙方)：工程名称及地点：本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济合同法条例规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。
第一条：承包方式及内容(一)、承包方式：总价包干(二)、承包内容：乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。
但不含土建配合费和防火。
第二条：工程总造价：工程总造价：(¥ 元，含总包费3%);未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。
第三条：工期：工期初定为天，从到。
第四条：付款方式与结算方式：(一)、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款;即人民币：：元整(¥ 元)(二)、钢结构到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(¥ 元)(三)、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(¥ 元)(四)、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的5%作为进度款，即人民币：整(¥ 元)(五)、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整(¥ 元)第五条、工程技术条件：(详见图纸)。
第六条、工程质量(一) 钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)(二) 钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。
(三) 乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。
(四) 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
(五) 所有钢结构表面必须作防腐处理。
二底漆二面漆。
(六) 乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料：(一) 验收(1) 工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
钢结构分包合同7篇
钢结构分包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就钢结构分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：钢结构工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：钢结构制作与安装。
二、工程期限1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成钢结构制作与安装任务。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
2. 工程开工日期：_____年_____月_____日。
3. 工程竣工日期：_____年_____月_____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）____________________元整（￥_____元）。
具体金额根据工程实际结算确定。
2. 甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的_____%作为预付款。
剩余款项按照工程进度分期支付，工程竣工验收合格后支付完毕。
3. 乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行钢结构制作与安装，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，乙方应配合甲方的质量检查工作。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的技术资料和验收报告，并通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后及时进行验收，如未按时验收，则视为已验收合格。
4. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改，直至符合质量要求。
五、工程保修1. 钢结构工程保修期为_____年。
保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成钢结构制作与安装任务，则乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，则甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
钢结构工程承包合同(8篇)
钢结构工程承包合同甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。
一、工程概况及材质要求（详见图纸及预算清单）。
用料：_____立柱248H钢，横梁248H钢，檩条140*50*20*标号2.0C钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。
钢结构工程承包合同二、工程总价约____元，大写：_____约_____整（含税）。
三、责任分工：3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。
4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。
6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。
7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。
8.严格按着规范施工，确保工程质量。
9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。
（土建除外）四、承包方式及工程结算10.承包方式：包工包料11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。
至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5%的质保金。
五、违约责任：12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。
如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。
13.纠纷解决办法：如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。
六、其它：14.本合同自签订之日起生效。
15.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 负责人（签名）：_____ 负责人（签名）：_____ 电话：_____ 电话：_____钢结构工程承包合同（二）甲方：_____（发包方）乙方：_____（承包方）经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：第一条：工程概况1、工程名称2、工程地点：3、工程内容及承包范围：4、建筑规模：5、工程造价：6、质量等级：合格。
钢结构专业分包规定合同
钢结构专业分包规定合同合同范本甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方需要进行钢结构工程施工，乙方具备相应的专业技术和施工能力，双方本着合作互利的原则，达成以下合同：一、工程内容与规模1. 甲方委托乙方负责完成以下钢结构工程施工任务：（详细列出具体工程项目，包括项目名称、位置、施工范围等）2. 工程规模及设备要求：（描述具体的钢结构工程规模，如总面积、高度等，并列出必要的施工设备要求）二、合同期限与支付方式1. 本合同的工期约定为 [工期]，自合同签订之日起计算。
2. 甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项：（具体描述支付方式，如进度支付、尾款支付等，并注明支付比例和时间节点）三、质量要求与验收标准1. 乙方承诺按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合验收标准。
2. 甲方有权对工程施工过程进行检查和监督，并可随时提出合理的技术要求和修正意见。
3. 工程完工后，乙方应按照合同约定进行验收。
如存在质量问题，乙方负责无偿修复或更换。
四、安全与保险1. 施工期间，乙方需采取必要的安全措施，确保施工现场的安全与秩序。
2. 乙方应购买施工一切险，确保工程施工期间和完工后的风险得到充分的保障。
五、保修期与服务责任1. 工程竣工验收合格后，乙方提供 [保修期] 的免费维修和保养服务。
2. 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时响应并尽快解决。
六、违约责任与争议解决1. 若一方违反了本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地的人民法院裁决。
七、其他约定1. 甲方与乙方在工程施工过程中的其他相关事项，双方可以在后续签署的补充协议中约定。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上是甲乙双方钢结构专业分包规定合同的内容，双方经过充分讨论并对合同内容达成一致意见后，自愿签署本合同，并始终履行合同约定。
钢结构工程承包合同的(3篇)
钢结构工程承包合同的甲方：_____乙方：_____工程名称：_____工程地址：_____甲方将承建的工程钢筋分项工程承包给乙方。
根据《民法典》有关条款;本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。
一、工程承包范围、内容1、本工程从基础→主体→填充墙体拉结筋(含构造柱、腰带、栏板、现浇过梁、女儿墙内构造柱、女儿墙压顶、窗台压顶及屋面刚性层、拉结筋制作、安装、板凳铁的制作及安装、预埋铁件安装、垫块安装)等本工程中的所有钢筋工作。
2、料表放样。
3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料(除钢筋、埋件外的所有材料工具)全部由乙方自带。
4、钢筋的对焊及间隙焊、帮条焊、搭接焊、竖焊(焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。
)5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。
6、安全帽自购、办理出入证的费用由乙方负责。
7、各种机械设备均由乙方自行负责。
8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，均由乙方负责。
二、质量要求1、料表准确。
制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。
2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊无夹渣、弯曲现象发生。
3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象;垫块所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。
4、所有构造柱钢筋预插的位置必须准确无误，楼梯预留钢筋间距必须准确，垫块必须到位。
5、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。
三、工期要求本工程分项钢筋工程从至完工，如乙方影响工期，甲方将执行经济处罚(每天_____元)。
四、安全要求在施工过程中，乙方必须一切做到“安全生产，预防为主”，严格按照《安全法》及行业规定的要求施工，如违规施工等造成的安全事故由乙方完全负责。
乙方不在施工场地内或者在施工场地内未从事承包范围内工作发生的事故，由乙方完全负责。
五、承包方式：人工费承包六、承包单价本工程所有钢筋工程工程量以建筑面积计算，建筑面积按图纸建筑面积平方米为准，单价元/平方米，合计_____元。
钢结构专业分包合同范本
钢结构专业分包合同范本《钢结构专业分包合同范本》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将钢结构工程分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________钢结构工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程质量标准：____________二、分包范围2.1 乙方负责本工程的钢结构制作、运输、安装、调试及验收等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并负责现场施工人员的管理和生活。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。
三、合同价格3.1 本工程合同总价为人名币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
3.2 乙方在合同签订后____________天内，向甲方支付合同总额的____________%作为预付款。
3.3 余款在工程验收合格后，按甲方支付的工程进度款逐期支付。
四、工程进度及工期4.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方若因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
4.3 工程验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内整改完毕，整改期间不计入工期。
五、质量及保修5.1 乙方应按照合同约定的质量标准施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应承担返工费用，并支付甲方相应的违约金。
5.3 工程验收合格后，乙方应提供相应的质保书，并承诺质保期为____________年。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产要求进行施工。
6.2 乙方应承担因自身原因导致的安全生产事故的责任。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业工程分包合同分包工程名称：发包方：分包方：施工地址：发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：1.2工程概况：详见施工图1.3 承包方式及分包工作内容：1.3.1承包方式：包工及辅材、包机械、固定单价合同；1.3.2分包工作内容：根据业主、设计、甲方等共同确认的《》施工图纸的钢结构工程、施工方案、施工规范等要求完成所有钢结构现场量测下料工厂加工制作（钢结构主材由甲方供料）、钢构件现场安装、压型钢板铺装（压型钢板甲方供料）及抗剪栓钉焊接、钢结构防腐、检验、试验、所有辅助材料及机械、构件运输、成品保护、税金及其它一切的费用。
1.3.3 临时建筑物、临水临电所需人工（临电甲方提供至二级箱，临水甲方提供至楼层点）；1.3.4 现场文明施工，要求达到每日施工活完场清料具净；1.3.5 完成本工程所有机械及生产工具的租赁及进出场费用；1.3.6 承担自己所有施工人员的工伤保险费及医疗保险费；第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。
第三条合同工期年月日甲方将施工材料运输至乙方指定的钢结构加工厂，年月日起至年月日乙方完成所有承包范围内的施工任务。
第四条合同价款4.1合同价款为：钢结构加工制作安装综合单价为元/吨（含全部人工、辅材材料、机械及深化设计、风险等一切费用，包括税金和管理费）、压型钢板铺装费综合单价元/㎡（含抗剪栓钉），钢结构总量暂估吨、压型钢板工程量暂估㎡。
暂估价：元（大写），最终结算，以双方共同确认的图纸量为准。
最终结算需要发包方现场负责人、生产经理、安全经理签认验收单后方可办理结算手续。
4.2对合同价款内容的明确：本工程合同范围内甲方不认可任何零工。
第五条合同价款的结算和支付5.1工程交工后28日内，承包人向发包方递交完整的结算资料，发包方在收到结算资料后共同确认施工工程量给予结算。
5.2合同价款的支付：合同签订后，钢结构加工、制作材料运输至施工现场提供完整资料后甲方支付元加工费给乙方.钢结构全部安装完毕压型钢板铺装完成后，经业主、监理单位验收合格，支付工程款至完成量的80%.如因承包方自身原因造成工程返工或工期延误的，发包方有权延期支付工程进度款并给予承包方进行处罚。
双方办理本分包合同竣工结算后一个月内，支付至竣工结算款的95%.本工程的保修期为贰年（国家或行业规定保修期超过贰年的，按照国家或行业的规定执行）。
保修金为工程竣工结算额5%，保修期满后三个月内，甲方向乙方支付保修金余额。
保修金不计利息。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2对本工程的安全生产标准，双方约定如下：本工程确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故;轻伤频率控制在0.3%以内。
如发生安全事故，一切责任均由承包人承担。
6.3达到北京市建筑工程安全文明工地，让业主满意。
如未达到此标准，承包人按照合同价款 1.5% 标准支付违约金，一切责任由承包人承担。
第七条工程质量、验收与保修7.1工程安装质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3承包方必须严格按照施工图纸进行施工，任何未经业主、监理、设计院及发包人等四方确认的优化设计，由承包方承担质量安全责任。
7.4由于承包方施工方法及施工措施不当，导致新增结构的质量问题或对原结构造成的损伤，则一切责任和赔偿费用由承包人承担。
7.5分包工程验收以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后7日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；预期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.6对工程的质量标准，双方约定如下：本工程质量标准为合格。
如承包人未达到此标准，承包人按照合同价款 5% 标准支付违约金。
7.7双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
第八条工期延期8.1对以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；●发包人同意工期顺延的其他情况。
第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：承包人要按照北京市文明安全施工的有关规定进行现场管理，创文明工地，达到A级标准。
如果达不到，自愿接受处罚，并在发包人规定的期限内整改。
打架斗殴的10000元/次，偷盗500元/次，并赔偿发包人由此造成的一切损失，,情节严重的将移交公安机关。
第十条材料机具供应10.1本工程的所有材料、机械设备的及生产工具全部由承包人提供，费用自理。
第十一条发包人的权利及义务11.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11.2负责提供完整的施工图纸 2 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
11.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11.4负责解决施工中存在或发生的技术问题，负责提供及时有效的设计图纸。
11.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
11.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。
11.7负责组织工程的验收工作。
11.8本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。
第十二条承包人的权利和义务12.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码、健康证、务工证、暂住证、特殊工种上岗证），作为本合同附件。
并负责办理其劳务注册备案手续、劳务工人及其财产的一切保险，费用均由承包人自行承担。
12.3在施工生产过程中，作业人员必须持证上岗。
承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于3%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
12.4承包人确认为派驻工地的施工代表（附授权委托书作为本合同附件），负责日常施工的管理协调工作。
未经发包人书面同意，承包人不得更换项目管理经理和其他主要管理人员。
承包人擅自更换项目经理的，发包人将对承包人处以1000元人民币/次·人的违约金，违约金直接从工程款中扣除；违约金直接从工程款中扣除。
发包人有权提出要求，更换认为不称职的项目经理及管理人员，但承包人的履约责任不能免除。
第十三条责任及义务13.1发包人责任及义务13.1.1发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2承包人责任及义务13.2.1本工程的质量标准为“合格”，承包人应保证达到此质量标准而采取的各种措施。
13.2.2承包人负责的材料选定须有发包方确认，如有由于分包方在未经发包方许可的情况下进行施工生产，一经发现，发包方有权勒令分包方停止施工，由此所产生的一切损失由分包方承担。
13.2.3承包方有责任配合发包方同业主完成施工中洽商变更的确认，不许因图纸延误造成的工期延误负责。
13.2.4承包方须在工程施工过程中按发包方要求提供填报各种技术商务资料，所有获得发包方审批的文件、资料、材料、设备等，并不能免除承包方之所有责任。
13.2.5承包方的现场组织管理应遵照发包方的CI战略、IS9001质量管理体系、IS014000环境管理体系、OHSMS18000职业安全卫生体系运行，承包方应按照发包方的要求编制质量保证体系、质量计划文件等，并报发包方审批后方可实施；如在施工过程中出现质量问题，发包方将向中标单位索赔所有的经济及工期上的损失。
13.2.6承包方应有一定的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因未支付给发包方，承包方需要筹措资金保证工程进度，不得借故停工，不得对发包方进行工期、费用等方面的索赔。
13.2.7承包方必须承诺承担自身的施工人员人身保险、施工设备保险。
13.2.8承包方必须保证本工程不得发生任何零工。
13.2.9承包方有义务配合甲方指定的后续分包队伍施工，和谐共处。
13.2.10 承包方必须按发包方确认的进度计划组织施工，接受发包方及监理人员对进度的监督和检查。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按照发包人的要求及提出改进措施，经发包人确认后执行。
因承包人原因导致实际进度与计划进度不符时，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
但在任何情况下，承包人不得以发包人的这些标准作为其推卸或免除自己责任的理由。
13.2.11 承包人不得以任何理由暂停施工，否则视为承包人违约，发包人有权不支付剩余工程款，并有权解除合同。
同时勒令退场。
承包人因安全、文明施工原因被政府强制停工、视为承包人违约，由此造成的一切损失由承包人承担。
第十四条违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1发包人超过约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。