河北省建筑施工合同示范文本
河北建设工程施工合同示范文本
乙方（盖章）：河北XX建筑工程有限公司
签订日期：____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
4.工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等；
（2）装饰装修工程：内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等；
（3）给排水工程：给水系统、排水系统、消防系统等；
（4）电气工程：强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等；
（5）暖通工程：供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范要求，达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方（发包人）：河北XX房地产开发有限公司
2.乙方（承包人）：河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围：本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容：
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称：河北某建筑工程项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程性质：新建
4.工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价：合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，自愿平等协商，达成如下合同：1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定，为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件：经双方代表签字、盖章，合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工，并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求，提供取得合法资质的建设工程施工人员，按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督，并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构，负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式：甲方按照施工进度及相关规定，向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成，乙方应及时通知甲方并提供证明材料，双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求，乙方应及时协商解决，并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更，但变更应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时，双方应及时协商解决，如无法解决争议，可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件：合同履行完毕，或者双方一致同意解除合同时，合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时，双方应首先进行友好协商，如无法协商解决，可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，如协商不成，参照相关法律法规进行处理。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建筑施工合同范本
河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订：1.甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]。
2.乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]。
二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司，具有相关施工资质和经验。
2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。
3.双方通过协商一致，决定签订本合同，明确各自权利义务。
三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目，具体项目为：[项目名称]。
2.项目工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度，向乙方提出分期付款申请。
2.乙方按照甲方提出的分期付款申请，按约定时间付款。
3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证，确保款项的及时、准确支付。
五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中，严格按照国家标准和相关法规进行施工，保证施工质量。
2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。
3.施工完成后，甲方提供[保修期限]的保修期，保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。
六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2.若一方违反合同规定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。
七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.合同正本份数：甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。
以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容，双方应确保对合同内容的充分理解，并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。
本合同一式两份，合同双方各执一份，具备法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________日期：__________________。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条当甲方与乙方依法订立本工程施工合同后，双方应按照国家有关法律、法规、规章以及它们的实施意见进行合作，并按照本合同的约定进行合同约定的工程施工。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内的所有具有法人资格的单位、个体工商户与个人合作的建设工程施工合同。
第二章合同的签订第三条本合同应由甲方和乙方共同签字盖章，并将原件交由双方各自保管。
合同自双方签署之日起生效。
双方没有将本合同送审备案的，不影响本合同的效力。
第四条如双方无法共同签订合同，甲方可将有关合同文本以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后如对文本无异议，应在收到通知之日起三日内将合同一份签署盖章后退回甲方，合同于收到乙方签署盖章的文本之日生效。
甲方应将合同送审备案。
第五条如乙方在收到通知后三日内对合同内容有异议，甲方与乙方应通过友好协商解决争议。
如协商不成，双方可向有关行政主管部门或仲裁机构申请调解、仲裁。
第六条本合同一式（份），甲、乙双方各执（份），经双方签字、盖章，具有合法效力。
第三章工程概述第七条工程名称：（填写工程名称）第八条工程地点：（填写工程地点）第九条工程规模：（填写工程规模及描述）第十条工程技术标准：按照国家、行业和地方性规范、标准及相关规定执行。
第十一条工程质量：工程应按照国家标准及规范要求进行设计、施工、验收。
甲、乙双方应共同保证工程质量。
第四章合同价款及支付方式第十二条工程合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
甲乙双方以现金支付为主，甲方在支付工程款时，应通过银行转账或其他电子支付方式进行。
第五章工程的交工、竣工、移交及保修第十三条工程交工：工程交工的意义与程序，请根据具体工程进行描述。
第十四条工程竣工及移交：工程竣工及移交的程序与要求，请根据具体工程进行描述。
第十五条工程保修：工程交付使用后，乙方应按照国家有关规定提供相应的保修服务。
第六章合同的变更与解除第十六条工程变更：在施工期间，如需对工程进行变更，应按照国家有关法律、法规执行。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
河北建设工程施工合同示范文本
5.1合同总价款：人民币（大写）：____元整。
5.2乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、工期等要求完成工程，并按合同约定向甲方收取合同价款。
5.3付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的30%；
8.3双方违反合同其他约定的，应承担相应违约责任。
九、争议解决
9.1双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕后终止。
7.2保修期内，乙方应按国家及地方有关规定，对工程存在的质量问题进行免费维修。
7.3保修期届满后，甲方对工程无异பைடு நூலகம்，乙方不再承担保修责任。
八、违约责任
8.1甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
8.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应违约金。
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
签订日期：____年__月__日
单位名称：__________
单位地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
2.2乙方（承包人）：__________
单位名称：__________
单位地址：__________
法定代表人：__________
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020
河北省建筑施工合同示范文本
CONTRACT TEMPLATE
河北省建筑施工合同示范文本
前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合
同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，
不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱:电子邮箱:。