最新建设工程合同管理试题及答案
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同法规习题和答案
建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。
A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
建设工程合同管理习题及解析
⼀、单项选择题 1.建设⼯程勘察合同法律关系的客体是指（ B ）。
A.物B.⾏为C.智⼒成果D.财产 2.保证⽅式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担保证责任。
A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同 3.下列⼜称为不安抗辩权的是（ B ）。
A.同时履⾏抗辩权 B.先履⾏抗辩权 C.后履⾏抗辩权 D.不履⾏抗辩权 4.下列各项中，叙述正确的⼀项是（A ）。
A.清偿仅限于债务⼈ B.抵消可以附条件，但不可以附期限 C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物 D.合同的协商解除，必然导致合同的解除，⽽合同约定解除权的解除不⼀定 5.按照FIDIC《施⼯合同条件》规定，由于⼯程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照⼯程师的指⽰对进度计划进⾏修改，所发⽣的费⽤由（ C ）。
A.业主额外⽀付B.⼯程师承担C.承包商⾃⾏承担D.业主与承包商协商补偿 6.施⼯中需要使⽤专利技术及特殊⼯艺时，按照施⼯合同⽰范⽂本的规定，如果是（A ）。
A.发包⼈要求使⽤，由发包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ B.发包⼈要求使⽤，由承包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ C.承包⼈提出使⽤，由发包⼈办理相应⼿续，承包⼈承担相应费⽤ D.承包⼈提出使⽤，由承包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ 7.在签订施⼯合同时，要同时约定保修条款。
防⽔⼯程的保修期限应不低于（ C ）。
A.1年B.2年C.5年D.⼯程设计年限 8.FIDIC合同条件规定，（ B ）之后，⼯程师就⽆权再指⽰承包商进⾏任何施⼯⼯作。
A.颁发⼯程移交证书B.履约证书C.签发最终⽀付证书D.承包商提交结清单 9.业主的索赔主要根据（ A ）提出。
A.施⼯质量缺陷B.设计变更C.⼯程量减少D.施⼯进度计划修改 10.⼯程师确认增加的⼯程变更价款作为追加合同价款，此价款（ A ）。
A.竣⼯后⼀次⽀付B.与⼯程进度款同期⽀付C.确认后⼀次⽀付D.提前⽀付 ⼆、多项选择题 11.下列属于发包⼈的违约责任的是（ AB ）。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。
A. 100B.110C. 120D. 1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。
A. 14B. 28C. 7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应( C )。
A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。
施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( A )。
A.发包人承担损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的50%10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失11.在工程建设的过程中，( C )是最为常用的一种担保方式。
A.抵押B.留置C.保证D.定金12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理的工程，工程竣工报告还必须经( A)签署意见。
A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。
如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( A )。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( C)。
A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定，用从( B)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17.在施工合同中，项目经理是( B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商( C )。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定19.设计合同履行过程中，( A)属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D)撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会21.在工程施工中由于( B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化22.在合同权利义务终止的原因中，( A )是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( D )组织。
A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由( A )。
A.监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C)的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D ）。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商( C)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为( C )。
A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费C.发包人应支付合同价50% 的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C)。
A.合同专用条款B.投标书C.协议书D.合同通用条款二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
)1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD )。
A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。
A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准4.在施工合同中，( ABE)属于发包人应当完成的工作。
A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道5.下列关于竣工验收说法正确的是( ABE )。
A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可6.索赔按目的划分包括( CE)。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔7.在下列行为中，( ABD)属于要约邀请。
A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告8.在下列几种情形中，( DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是( CE)。
A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算了C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。
A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( ABD)情况发布变更指令。