建设工程合同管理考试试题及答案
建筑工程合同管理考试答案
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。
(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年(C) 基础及主体结构30年(D) 供热工程4个采暖期正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。
(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。
(A) 提前24h书面通知工程师来参加验收(B) 提前24h电话通知工程师来参加验收(C) 提前48h书面通知工程师来参加验收(D) 提前48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。
(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。
(A) 在4h内以书面形式通知工程师(B) 在8h内以书面形式通知工程师(C) 在12h内以书面形式通知工程师(D) 在24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。
A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。
A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。
A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。
A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。
A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。
《建设工程合同管理》习题及答案解析
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
24年建设工程合同管理考试答案
选择题：在建设工程合同管理中，合同双方应遵循的基本原则不包括？A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 强制原则（正确答案应为除D外的其他选项，但题目要求选出不包括的，所以D是此题的“答案”，实际应理解为“非正确答案”的示例，下同）建设工程合同的主要内容包括以下哪一项？A. 合同双方的家庭背景B. 合同履行的具体细节和时间安排（正确答案）C. 合同双方的业余爱好D. 合同双方的学历信息关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 合同变更无需双方同意B. 合同变更可以由一方单独决定C. 合同变更必须经双方协商一致（正确答案）D. 合同变更不需要任何形式在建设工程合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法履行，以下说法错误的是？A. 应及时通知对方B. 可以部分或全部免除责任C. 无需提供证明文件（正确答案）D. 应在合理期限内提供证明建设工程合同争议解决的方式不包括以下哪一项？A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 暴力解决（正确答案）关于建设工程合同的解除，以下说法正确的是？A. 合同一方可以随时解除合同B. 合同解除无需任何理由C. 合同解除应依据法律规定或合同约定进行（正确答案）D. 合同解除不需要通知对方在建设工程合同管理中，以下哪一项不是合同双方的权利？A. 请求对方履行合同的权利B. 擅自变更合同的权利（正确答案）C. 在对方违约时请求赔偿的权利D. 依法解除合同的权利建设工程合同中的违约责任主要包括以下哪一项？A. 违约责任仅包括赔偿损失B. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等（正确答案）C. 违约责任仅包括继续履行D. 违约责任仅包括采取补救措施关于建设工程合同的转让，以下说法正确的是？A. 合同转让无需经过对方同意B. 合同转让可以随意进行C. 合同转让应依据法律规定或合同约定进行，并需通知对方（正确答案）D. 合同转让不需要任何形式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C：合同鉴定的效力不限于我国国D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。
合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购暂停支付设备货款的行为行使的是专业资料（）。
A:同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A:和解B：民间调解C：行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
专业资料A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。
A:容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正专业资料确的是（）。
A:行使权利的时间要求相同B:行使权利的条件要求相同C:通知到达对的时间要求相同D：行为生效的条件不同答案:D解析:参见教材P27要约的撤回和撤销9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同解决式的说法，正确的是（）A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C:诉讼解决合同争议D：合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争议答案:B解析:仲裁协议独立存在，合同的无效，不影响仲裁协议的效力。
10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。
A:中标通知书发出日B:施工合同协议书签字日C:保险合同签字日专业资料D:工程材料运抵施工现场日答案:D解析:参见教材P15保险期限11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（）。
A:合同应加盖变更后名称的公章可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C:合同需要双重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响答案:D解析:参见教材P36倒数第4行12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定XX年3 月1日提货，但施工企业愈期至XX年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。
该施工企业给供应商的钢材款应按（）。
A:4500元/吨计算并追加违约金B:4000元/吨计算并追加违约金C:4500元/吨计算D:4000元/吨计算答案:C解析:参见教材P38 第10~13行专业资料13、关于合同转让的说法，正确的是（）。
A:债权人转让权利，不需经债务人同意B:债权人转让权利，不需通知债务人C:债务人转移义务，不需经债权人同意D：债务人转移义务，新债务人不承担从债务答案:A解析:参见教材P41第18行14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（）。
A：不可抗力发生日B:发出通知日C:通知到达对日D:对同意日篇二：建设工程合同管理选择题及答案监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。
A. 救灾工程项目B. 外国政府贷款项目C. 融资项目专业资料D. 大型基础设施项目答案A2. 招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。
A. 请求上级主管部门进行B. 临时组建机构进行招标C. 委托招标代理机构进行D. 聘请专家顾问指导进行答案C3•招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A. 招标代理机构必须是法人B. 有从事招标代理业务的营业场所C. 有能够编制招标文件的能力D. 有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A4. 下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A. 招标代理机构与行政机关无隶属关系B. 招标代理机构应在委托围办理招标事宜C. 上级主管部门可以指定招标代理机构D. 招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C专业资料5. 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A. 单价B. 总价C. 成本加酬金D. 综合单价专业资料答案B6. 招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。
A. 立项批准B. 征地可C. 安全可D. 申请招标答案D7. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，为准。
A. 现场考察时招标人口头解释B. 招标文件规定C. 书面函件D. 仲裁机构裁定答案C8. 采用综合评分法评标时，以（）为最优。
A. 报价最低标书B. 报价最咼标书C. 报价接近标底标书而招应以专业资料D. 得分最高的投标书答案D9. 作为评审标书优劣的法中，评标价法是以（）为准A. 投标价B. 标底价C. 评标价D. 中标价答案C10. 定标的主要依据是（）。
A. 评标报告B. 投标文件C. 招标文件D. 投标价格答案A11通常将勘察任务包括在（）围。
A. 设计招标B. 监理招标C. 施工招标D. 前期准备答案A12. 关于设计招标下列说法错误的是（）。
专业资料A. 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施案的竞争B. 一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C. 设计招标应采用设计案竞选的式D. 设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细答案B13. 设计招标应采用（）式进行招标。
A. 公开B邀请C. 询价D. 案竞选答案D14. 设计招标开标时，应由（）说明设计案构思A. 招标人B. 投标人C. 总监理工程师D. 工程师答案B15. 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A. 能力B. 人员C. 设备专业资料D. 报价答案A16. 监理招标宜采用的招标式为（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 监理规划或大纲竞选答案B17. 根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）围之。
A. 物资采购监理B. 勘察设计监理C. 施工监理D. 专门的监理单位篇三：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标专业资料清题号）、单选题（共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1•一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日付款，但卖直至XX年4月1日交货，而政府定价于XX年5月1日调整为每千克120元，买直至XX年6月1日才付款，买应当按照每千克（D）元向卖付款。
A.C. 120D.1302. 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。
A. 合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3. 合同法律关系（A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A. 主体B.客体C.容D.事实4. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（B）承担。
A. 乙项目经理B.甲施工企业专业资料C.建设单位D.具体施工人员5. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）。
专业资料A. 法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系容6.在施工合同中，（D ）是承包人的义务A. 提供施工场地B. 办理土地征用C. 在保修期负责照管工程现场D. 工程施工期对施工现场的照管负责7. 承包人在索赔意向通知提交后的（B）天递交正式的索赔报告。
A. 14B. 28C. 78. 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应（C ）。
A. 追加合同价款但工期不予顺延B. 由承包人承担费用和工期的损失C. 追加合同价款并相应顺延合同工期D. 工期相应顺延但不补偿承包人的费用9. 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单与供货人检验接收后，口头专业资料指示承包人的仓库保管员负责保管。
施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。
A. 发包人承担损失责任B. 保管员负责赔偿损失C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人和承包人各承担损失的50%10. 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。
A. 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B. 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C. 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D. 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失11在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保式。
A. 抵押B.留置C.保证D.定金12. 工程具备竣工验收条件，承包人专业资料应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。