工程合同管理试题带答案
工程合同管理期末题库
工程合同管理期末题库一、选择题部分1. 工程合同管理中，下列哪项不是合同的基本要素？A. 合同主体 . 合同标的 C. 合同履行期限 D. 合同签订地点答案：D。
解析：合同的基本要素主要包括合同的主体、标的和履行期限，而合同签订地点并不是基本要素之一。
2. 在工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理 . 监理工程师 C. 业主代表 D. 设计单位答案：。
解析：在大多数工程项目中，监理工程师负责现场的日常管理和监督，因此变更指令通常由监理工程师发出。
二、填空题部分1. 工程合同的__________是指合同双方对工程质量、工期和费用等方面的共同期望。
答案：目标。
解析：工程合同的目标是双方共同追求的结果，它涉及到工程质量、工期和费用等多个方面。
2. 在合同管理过程中，风险管理的主要目的是识别潜在的风险，评估风险的__________和__________，并制定相应的应对措施。
答案：可能性，影响。
解析：风险管理的核心在于评估风险发生的可能性及其可能带来的影响，以便及时采取措施降低风险。
三、判断题部分1. 所有的工程变更都必须经过书面形式确认。
答案：正确。
解析：书面形式的确认有助于确保双方对变更的内容有明确的共识，避免后续的纠纷。
2. 工程合同中的索赔通常只涉及费用的增加。
答案：错误。
解析：工程合同中的索赔不仅可能涉及费用的增加，还可能涉及工期的延长、质量的改善等多方面。
四、简答题部分1. 请简述工程合同管理中变更控制的一般流程。
答案：变更控制的一般流程包括变更的提出、评估、批准、实施和记录。
变更请求应由相关方提出并详细说明变更的内容和理由；项目管理团队需要评估变更的影响，包括成本、时间和资源等方面；根据评估结果，由有权决策的人员或机构批准变更；实施变更并确保所有相关人员了解变更内容；详细记录变更过程和结果，以备后续参考。
2. 描述在工程合同管理中如何处理索赔问题。
答案：处理索赔问题首先需要对索赔的原因进行调查和分析，确定索赔的合理性和有效性。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
工程合同管理题库含答案
工程合同管理题库含答案1. 问：工程合同中，通常规定了哪些主要条款？答：主要条款包括工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款、支付方式、变更和索赔处理、违约责任等。
2. 问：如何处理工程合同中的变更？答：工程合同中的变更应按照合同约定的程序进行。
通常需要提出变更申请，经过评估后，双方协商确定变更的内容、价款及工期调整，并形成书面的变更协议。
3. 问：如果发生不可抗力事件，应如何操作？答：遇到不可抗力事件时，应及时通知对方，并采取措施尽可能减少损失。
根据合同条款，可能需要提供证明材料，并按照合同规定或相关法律规定处理后续事宜。
4. 问：工程延期的法律责任有哪些？答：工程延期可能导致违约责任，包括赔偿对方因延期造成的损失、承担延期期间的额外成本等。
具体责任应根据合同条款和实际情况确定。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
选择哪种方式应根据合同条款和双方的意愿来决定。
6. 问：如何确保工程质量符合合同要求？答：确保工程质量符合合同要求需要进行严格的质量控制，包括材料检验、施工过程监督、竣工验收等环节。
同时，应有明确的质量标准和验收标准作为依据。
7. 问：合同中的保修期是如何规定的？答：合同中的保修期应根据工程的性质和相关法律规定来确定。
保修条款应明确保修范围、期限以及维修责任等。
8. 问：如何处理合同中的索赔问题？答：合同中的索赔应基于合同条款和实际情况进行。
索赔方需提供充分的证据，说明索赔的理由和金额，并与对方进行协商或按合同规定的程序解决。
9. 问：合同终止的条件有哪些？答：合同终止的条件可能包括工程完工并经验收合格、合同期满、双方协商一致解除合同、一方严重违约等情形。
10. 问：如何管理和控制合同风险？答：管理和控制合同风险需要进行风险识别、评估和制定相应的应对措施。
包括加强合同谈判、明确合同条款、合理分配风险、建立风险预警机制等。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案以下是一份工程合同管理题库及答案。
1. 双方基本信息必须包含哪些内容？
答案：双方的名称、住所、电话号码、传真号码、电子邮箱等基本信息。
2. 每个合同方的身份、权利、义务和履行方式应该如何明确？
答案：身份应明确双方的法律身份；权利应明确各方的权利范围和限制；义务应明确各方的责任和义务；履行方式应明确各方的履行方式和方式。
3. 合同期限应该如何确定？
答案：合同期限应当根据工程项目的实际情况和需要进行确定，合同期限不得违反相关法律法规。
4. 违约责任应该如何确定？
答案：违约责任应当与违约的性质、后果、损失大小相适应，遵循公平原则，防止任一方因违约而受到无理的损失。
5. 工程合同管理应遵守哪些中国法律法规？
答案：工程合同管理应遵守《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。
6. 怎样明确各方的权力和义务？
答案：明确各方的权力和义务，应当以合同中规定的条款为准，建立完善的监管和维权机制，防止任一方在合同履行过程中出现违约行为。
7. 如何确保合同的法律效力和可执行性？
答案：合同的法律效力和可执行性必须体现在合同的内容、拟定和签署过程中。
各合同方应当通过合法的手段，确保合同内容的合法、有效、具体和明确，加强信息通讯和监控，从而确保合同的可执行性。
工程合同管理岗问答题及答案
工程合同管理岗问答题及答案一、问题1：什么是工程合同？答：工程合同是指发包方（业主）与承包方（施工单位）就工程项目的建设内容、质量、工期、造价等方面达成的协议。
工程合同是双方合作的基础，具有法律效力。
二、问题2：工程合同有哪些类型？答：根据工程项目的性质和特点，工程合同可以分为以下几种类型：1. 施工总承包合同：发包方将整个工程项目的施工任务委托给一个施工单位，由该单位负责组织实施并承担相应的责任。
2. 专业分包合同：发包方将工程项目中的某一专业工程或部分工程委托给具有相应资质的专业施工单位，由该单位负责组织实施并承担相应的责任。
3. 劳务分包合同：发包方将工程项目中的劳务工作委托给具有相应资质的劳务公司，由该公司提供劳动力并承担相应的责任。
4. 材料设备采购合同：发包方与供应商就工程项目所需的材料、设备等物资的供应达成的协议。
5. 监理合同：发包方与监理单位就工程项目的建设过程中的质量、进度、安全等方面进行监督、检查、验收等工作达成的协议。
三、问题3：工程合同的主要内容有哪些？答：工程合同的主要内容包括以下几个方面：1. 合同双方的名称、地址、法定代表人或授权代表；2. 工程项目的名称、地点、规模、内容、标准、工期等基本情况；3. 工程质量要求、验收标准及方法；4. 工程造价、支付方式及期限；5. 工期要求、延期处理及违约责任；6. 安全生产、文明施工要求及责任；7. 保修范围、期限及费用承担；8. 争议解决方式及法律适用；9. 其他约定事项。
四、问题4：如何签订工程合同？答：签订工程合同应遵循以下原则和程序：1. 平等自愿：双方在平等的基础上，自愿签订合同，不得强迫对方接受不公平的条件。
2. 诚信守信：双方应诚实信用，遵守合同约定，履行各自的义务。
3. 合法合规：合同内容应符合国家法律法规的规定，不得违反法律强制性规定。
4. 明确具体：合同条款应明确具体，避免模糊不清，以免产生纠纷。
5. 书面形式：工程合同应以书面形式签订，以便留存证据。
工程管理工程合同管理试题
工程管理工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪项不是工程合同管理中常见的风险类型？A. 财务风险. 技术风险C. 合作方风险D. 环境风险答案： C. 合作方风险（应为“合作风险”）2. 在工程合同中，通常用于处理不可预见事件导致成本增加的条款称为？A. 变更条款. 索赔条款C. 违约条款D. 终止条款答案： A. 变更条款二、填空题1. 有效的工程合同管理应当包括对__________、__________和__________的控制。
答案：成本、时间和质量2. 在执行工程项目时，若出现与合同不符的情况，应及时启动__________程序，以保护双方的合法权益。
答案：合同变更三、判断题1. 所有的工程合同都必须通过书面形式才能生效。
(错)答案：错误。
虽然书面合同是最常见的形式，但在某些情况下口头协议也可能具有法律效力。
2. 在工程合同管理过程中，定期的成本审核和进度评估是不必要的。
(错)答案：错误。
定期的成本审核和进度评估对于有效管理工程项目至关重要。
四、简答题1. 描述在工程合同管理中，如何处理合同争议的基本步骤。
答案：处理合同争议的基本步骤主要包括：识别争议、尝试直接沟通解决、进行中立第三方调解、提交仲裁机构或法院裁决等。
2. 解释为什么风险管理在工程合同管理中占据重要地位。
答案：风险管理在工程合同管理中占据重要地位，因为工程项目往往面临众多不确定性，如设计变更、市场波动、自然灾害等。
通过有效的风险管理，可以在项目早期识别潜在问题，采取措施减轻或避免风险，从而保证项目的顺利完成并控制成本。
五、案例分析题某建筑公司承接了一项商业综合体建设项目，但在施工过程中由于原材料价格上涨导致成本超出预算。
请分析建筑公司应如何运用合同管理知识来应对此类情况，并提出合理的解决方案。
答案：建筑公司首先应检查合同中的相关条款，确认是否有关于原材料价格波动的风险分担机制。
若有明确规定，则按照合同条款操作；若无明确条款，则需与业主协商，寻求通过合同变更或索赔等方式来解决成本超支问题。
建筑工程合同管理试题及解析（一）
⼀、单项选择题 1.按照施⼯合同⽰范⽂本规定，当组成施⼯合同的各⽂件出现含糊不清或⽭盾时，应按（ C ）顺序解释。
A.施⼯合同协议书、⼯程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履⾏中的变更协议 C.合同履⾏中的洽商协议、中标通知书、⼯程量清单 D.施⼯合同专⽤条款、施⼯合同通⽤条款、中标通知书 2.单机⽆负荷试车的确认权在（ A ）。
A.⼯程师B.承包⼈C. 设计⼈D.发包⼈ 3.⼯程质量保修期限，应（ C）的时间确定。
A.按当事⼈双⽅具体约定B.按法规规定标准C.由双⽅约定且不低于法定标准D.参照⾏业通常习惯 4.施⼯企业与材料供应商订⽴的材料供应合同中，约定违约⾦是2.0万元，但供应商的违约⾏为给施⼯企业造成的损失是2.2万元，施⼯企业应要求供应商⽀付（B ）万元。
A.4.2B.2.2C.2.0D.0.2 5.关于“保留⾦”，下列说法错误的是（ A ）。
A.在业主⼿中B.⽤于承包商违约赔偿费C.应从⾸次⽀付进度款时起扣D.不属承包商的⼯程款 6.FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同⼯程的移交证书后84天内，承包商应向⼯程师报送（ B ）。
A.最终报表B.竣⼯报表C.结清单D.临时⽀付报表 7.依据FIDIC《施⼯合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（C ）。
A.预付款的⾦额不少于合同价22% B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函⾦额要⼤于预付款额 D.⾃承包商累计获得⼯程进度款达到合同总价（减去暂列⾦额）10%的⽉开始扣回预付款 8.下列关于监理⼈义务的说法错误的是（ C ）。
A.合同履⾏期间应按合同约定派驻⾜够的⼈员从事监理⼯作 B.如果调换总监理⼯程师，必须⾸先经过委托⼈同意 C.为保证监理⾏为的公正性，任何情况下监理⼈及职员不应接受与监理⼯程有关的报酬 D.监理⼈不得参与可能与合同规定的与委托⼈利益相冲突的任何活动 9.因发包⼈的原因要求解除合同，当设计⼯作不⾜⼀半时，应该（B ）。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一：选择题关于工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 任何情况下，承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案：C试题二：判断题工程项目中，若出现争议，双方应首先采取协商的方式解决。
（）A. 正确. 错误答案：A试题三：简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案：工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担；效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化；实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体，便于在实际工作中操作执行。
试题四：案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质情况异常，导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求，并得到了发包人的批准。
然而在结算时，双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下，应如何处理？答案：在这种情况下，首先应查看合同中关于变更管理的具体条款，明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定，则按照合同执行；如果合同中未作具体规定或规定不清，双方应基于公平和诚信原则，通过协商确定增加的费用。
如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五：论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案：工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配，避免不必要的经济损失，同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规；合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的，不能随意夸大或捏造；及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方并采取措施，按照合同约定的程序和时限进行索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效5．合同的保全发生在【】A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( )A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】A．合同继续履行B．采取补救措施C．支付双倍违约金D．返还财产恢复原状E．赔偿损失23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括【】A．人工费B．材料费C．机械费D．管理费E．利润24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．专业承包合同B．可调整价格合同C．分包合同D．成本加酬金合同E．固定价格合同25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）26．双务合同27．缺陷通知期28．建设工程监理29．不安抗辩权四、简答题（本大题共4小题，每小题6分．共24分）30．简述无权代理的主要表现形式31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
33．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。
承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。
合同中工程量增减的约定幅度为10%。
请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。
通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。
乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。
在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。
丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。
丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。
工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题：(1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？(2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码04231）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1． D 2． B 3． B 4． C 5． B 6． A 7． D 8． B 9． C 10． A 11．D 12．A 13．D 14．B 15．D 16．B 17．C 18．C 19．C 20． A二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21．BCD 22．ABE 23．ABCDE 24．BDE 25．ABC三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。
（1分）(2)授权行为无效的代理。
（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。
（1分）(4)代理权消亡以后的代理。
(2分) 31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
（每项1分，要点答完整6分）32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（1分）33．答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。
（每项0.5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。
(2分)五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）34．答：承包商可以提出索赔。
因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。
×(1+10%)=630(m3)（4分）按比例法计算可索赔工期为：630306.362700(110%)×=×+≈7(天)（4分）35．(1)丙与丁的行为不合法（2分）。
丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。
（3分）(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。