土木工程合同管理试卷试题(附答案)
土木工程类合同管理模拟试题与答案22
合同管理模拟试题与答案22一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
A.20%B.30%C.40%D.50%答案：B2. 对工程量清单中“工程数量”作用的描述，不正确的是。
A.工程量清单中所填写的工程数量不是承包人完成的实际工程量B.实际支付给承包人的工程款是报单与经监理计量认可的实际完成工程量的乘积C.工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响D.工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中用来进行不平衡报价答案：C3. 甲乙双方为某工程的设计订立了委托设计合同，合同价格为200万元人民币，设计方已经接受委托方交付的、为合同价格的定金；设计方无任何正当理由，不履行合同规定的设计任务，依据合同法有关履约违约的规定，委托方可以有权要求设计方返还的金额是80万元人民币。
A.10%B.20%C.30%D.40%答案：B4. 下列说法正确的是。
①承诺超期，则该承诺是否有效取决于要约人；②承诺延误，则该承诺是否有效取决于要约人；③承诺超期，则该承诺是否有效取决于受要约人；④承诺延误，则该承诺是否有效取决于受要约人；⑤承诺延误，即承诺迟到A.①②③B.②③④C.①②④D.①②答案：D5. 某建筑公司没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑公司代理人的身份为之订购了一批水泥，则下面说法正确的是( )。
①甲的行为属于无权代理，该合同无效，②甲的行为属于表见代理，该合同有效，③只有水泥供应商有正当理由相信甲有代理权，该合同才成立；④如果水泥供应商有正当理由相信甲有代理权，如果建筑公司不支付水泥货款就要承担违约责任；⑤如果水泥供应商有正当理由相信甲有代理权，如果建筑公司不支付水泥贷款，甲就要承担违约责任A.①②③B.②③④C.③④D.②③答案：C6. FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。
土木工程合同管理的试卷
试卷：土木工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程合同管理的目的是（）A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 协调各方利益2. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则3. 合同的订立应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 合同的履行期限是指（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的开始履行时间至合同的结束履行时间D. 合同签订后的一定期限5. 合同的履行地点是指（）A. 合同签订地点B. 合同履行地点C. 合同争议解决地点D. 合同签订地点和履行地点6. 合同的履行方式是指（）A. 合同的支付方式B. 合同的交付方式C. 合同的履行期限和履行地点D. 合同的支付方式和交付方式7. 合同的变更应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则8. 合同的解除应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则9. 合同争议的解决方式不包括（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 合同违约责任的主要形式是（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则12. 合同的主要条款包括（）A. 合同主体B. 合同标的C. 合同履行期限D. 合同违约责任13. 合同的履行期限和履行地点包括（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的履行地点D. 合同的履行方式14. 合同变更的条件包括（）A. 合同双方协商一致B. 因客观情况发生变化，导致合同无法履行C. 合同一方要求变更，另一方不同意D. 合同双方因履行合同发生争议15. 合同违约责任的形式包括（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失三、简答题（每题10分，共30分）16. 请简述合同签订的基本程序。
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案200
建设工程合同管理模拟试题与答案200一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“担保方式——抵押”的掌握。
当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记．抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
因此，本题的正确答案是D。
2. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解答：熟悉[习题解析本题考查重点是对“保证在建设工程中的应用”的熟悉。
投标保函或保证书在评标结束后应退还给投标人，一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；②中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
因此，本题的正确答案是C。
3. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
A.物B.财C.行为D.智力成果答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“合同法律关系的客体”的掌握。
合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括：①物：是指可为人们控制、具有经济价值的生产资料和消费资料，可分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
例如建筑材料、建筑设备、建筑物等。
土木工程合同管理例题及答案
土木工程合同管理是确保工程项目顺利进行的重要环节，涉及合同的签订、履行、变更和解除等方面。
本文将结合例题解析土木工程合同管理的相关知识点。
一、合同签订1. 下列关于合同签订的说法，错误的是（）。
A. 合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 合同签订时，当事人可以委托代理人进行D. 合同生效后，当事人应当履行合同义务【答案】C【解析】合同签订时，当事人应当亲自参加，不得委托代理人进行。
选项C说法错误。
二、合同履行2. 下列关于合同履行的说法，正确的是（）。
A. 当事人应当按合同约定的标的、数量、质量、价款履行义务B. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C. 当事人可以协商变更或者解除合同D. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同履行的规定。
三、合同变更和解除3. 下列关于合同变更和解除的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应当遵循平等、自愿的原则B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同解除应当遵循公平原则D. 合同解除后，当事人应当履行合同解除后的义务【答案】ABD【解析】合同变更和解除均应遵循平等、自愿的原则，采用书面形式。
合同解除后，当事人不再履行合同义务，但应当履行合同解除后的义务，如支付违约金、赔偿损失等。
选项C说法错误。
四、合同违约责任4. 下列关于合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的责任B. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金C. 当事人一方不完全履行合同义务的，应当承担相应的违约责任D. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的违约责任【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同违约责任的规定。
土木工程合同管理简答答案
土木工程合同管理简答题答案一、单项选择题1. 合同管理的任务主要包括（A）。
A. 合同的签订与履行B. 工程结算与审计C. 工程质量与安全D. 项目策划与组织2. 下列不属于合同履行控制的内容的是（D）。
A. 合同执行过程中的跟踪与监督B. 合同变更与索赔的管理C. 合同结算与支付的管理D. 工程质量与安全的管理3. 下列关于合同签订的说法正确的是（A）。
A. 合同签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同签订不需要经过双方协商，只需单方面决定C. 合同签订只需要考虑合同的履行，不需要考虑合同的解除和终止D. 合同签订后，任何一方都可以单方面修改合同内容4. 下列不属于合同变更情形的是（D）。
A. 工程项目的规模、投资、建设内容发生重大变化B. 合同当事人一方发生合并、分立、破产、清算等情形C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同履行期限届满二、简答题1. 请简述合同履行控制的主要内容。
合同履行控制的主要内容包括：（1）合同执行过程中的跟踪与监督，确保合同条款得到有效履行；（2）合同变更与索赔的管理，及时处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（3）合同结算与支付的管理，确保合同价款的合理支付，防止资金浪费和拖欠。
2. 请简述合同签订的原则。
合同签订的原则包括：（1）平等原则，合同当事人地位平等，不得强制对方接受不公平的条件；（2）自愿原则，合同的签订应当基于双方的真实意愿，不得强迫或者诱骗对方签订合同；（3）公平原则，合同条款应当公平合理，不得损害对方的合法权益；（4）诚实信用原则，合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈行为。
3. 请简述合同管理的基本流程。
合同管理的基本流程包括：（1）合同策划与组织，明确合同目的、内容、范围、标的等，组织专业人员起草合同文本；（2）合同谈判与协商，双方就合同条款进行讨论，达成一致意见；（3）合同签订与审批，合同签订后，进行合同审批手续，确保合同合法有效；（4）合同履行与监督，对合同履行过程进行跟踪与监督，确保合同目标实现；（5）合同变更与索赔管理，处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（6）合同结算与支付，按照合同约定进行价款结算和支付；（7）合同归档与资料管理，将合同及相关资料归档，便于查阅和追溯。
土木工程施工合同考题
土木工程施工合同考题一、选择题1. 下列关于施工合同的说法中，哪项是正确的？A. 施工合同只需由承包人签字即可生效. 施工合同必须经过公证处公证后才具有法律效力C. 施工合同应当由发包人和承包人的法定代表人或其授权的代理人签字盖章D. 施工合同无需书面形式，口头约定同样有效正确答案：C二、填空题2. 施工合同中的三大控制目标是指______、______和______。
正确答案：工程质量、工程造价、工程进度3. 在施工合同中，通常将负责提供主要材料、设备并支付工程款项的一方称为______，而实际进行工程施工的一方称为______。
正确答案：发包人、承包人三、判断题4. 施工合同中的违约责任条款是对违反合同约定行为的惩罚，它包括违约金和赔偿损失两种方式。
（）正确答案：正确5. 如果施工过程中出现设计变更，承包人有权直接按照新的设计要求执行工程。
（）正确答案：错误四、简答题6. 请简述施工合同中对于工程变更的处理流程。
正确答案：当发生工程变更时，应由发包人提出变更请求，承包人根据变更内容评估对工程造价和工期的影响，并提出变更后的方案和成本预算。
双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确变更的内容、增减的造价以及调整后的工期等，作为原合同的补充。
五、案例分析题7. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程需要重新设计。
请问在这种情况下，应如何处理合同事宜？正确答案：应由专业机构对地质条件进行重新评估，并提出新的设计方案。
发包人应与承包人就新的设计方案进行协商，确定是否需要变更合同内容、增加工程费用和延长工期。
如果双方达成一致，应签订书面的变更协议，并作为原合同的一部分。
如果协商不成，可以按照合同中关于争议解决的条款进行处理。
土木工程合同管理_试题汇编
土木工程合同管理_试题汇编土木工程合同管理04试题结构；一、单项选择题(本大题共20小题。
每小题1分后，共20分后)二、多项选择题(本大题共5小题。
每小题2分后，共10分后)三、名词解释题（本大题共5小题。
每小题3分后，共15分后)四、简答题（本大题共5小题。
每小题5分后，共25分后）五、案例分析题(本大题共2小题。
每小题15分，共30分)样卷一、单项选择题(本大题共20小题。
每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．合约借款方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产并作借款的方式就是（）a．保证b．定金c．留置d．抵押2．当事人正数债务，存有先后履行职责顺序的，先履行职责的一方未履行职责的，后履行职责的一方有权婉拒其履行职责建议，这种情况为（）a．同时履行抗辩权b．不安抗辩权c．先履行抗辩权d．后履行抗辩权3．对于可以撤消的建设工程施工合约，当事人有权命令以下哪一部门撤消该合约?（）a．建设行政主管部门b．工商行政管理部门c．合约管理部门d．人民法院4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）a．按原价格执行b．按新价格执行c．按原价和新价的平均价继续执行d．按市场价继续执行5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”就是指（）a．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任b．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担c．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任d．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（）a．投标文件的密封不符合招标文件的要求b．投标文件中附有招标人不能接受的条件c。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土木工程合同管理期末测试题
一、单项选择题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设施工安装合同的法律关系客体是指（）
A．物 B．货币 C．行为 D．智力成果
2．投标保证金一般为投标总价的（）
A．2％ B．3％ C．4％ D．5％
3．施工合同的特点是（）
A．合同管理变量少 B．与效益、风险无关
C．管理周期长 D．单一的合同管理
4．在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为（）
A．多方案报价法 B．扩大标价法 C．不平衡报价法 D．突然降价法5．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计与材料
设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（）
A．平行承发包模式 B．设计或施工总分包模式
C．项目总承包模式 D．项目总承包管理模式
6．在建设法律关系中，建设部属于（）
A．主体 B．客体 C．内容 D．实体
04621·工程合同管理试卷第1页(共8页)
7．工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（）
A．固定价格合同 B．可调价格合同 C．成本加酬金合同 D．总价合同
8．项目采购中的PPP模式是指（）
A．项目总控模式 B．公私合营模式’
C．私人主动融资模式 D．合伙模式
9．下列属于可撤销合同特点的是（）
A．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同
B．可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同
C．对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出
D．当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容
10．某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参与投标，此发包方式为（）
A．公开招标发包 B．邀请招标发包 C．直接发包 D．议标11．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）
A．市场行为 B．企业行为 C．正当竞争行为 D．不正当竞争行为12．依法可以不公开招标的项目是（）
A．全部使用国有资金投资的项目 B．国有资金投资并控股的项目
C．国有资金投资占主导地位的项目 D．投资在3000；K元A、民币以上
的项目
13．FIDIC是指（）
A．美国建筑师联合会 B．国际咨询工程师联合会
C．国际建筑师协会 D．英国土木工程师学会
14．公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于（）
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
15．设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是（）
A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．设备供应商
16．下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是（）
A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼
17．招标投标法规定开标的时间应当是（）
A．提交投标文件截止时间的同一天 B．提交投标文件截止日期的同一时间
C．提交投标文件截止日期的第二天 D．提交投标文件截止日期的30天内18．施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）
A．合同专用条款 B．投标书 C．协议书 D．合同通用条款
19．施工合同中索赔的性质属于（）
A．经济补偿 B．经济惩罚 C．经济制裁 D．经济补偿与经济制裁20．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）
A．单价合同 B．总价合同 C．成本加酬金合同 D．任何合同
二、多项选择题 (本大题共5小题，每小题2分，共lO分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
全选对的，得2分；选对但不全的，得1分；选错或未选的，不得分。
21．必须依法公开招标的项目有（）
A．全部使用国有资金投资项目 B．国有资金投资占控股项目
C．国有资金投资占主导地位项目 D．总投资在3000万元人民币以上项目 E．涉及国家安全工程项目
22监理委托合同中，属于委托人权利的有（）
A．规划设计决定权 B．工程设计变更审批权
c．实施项目的质量监督控制权 D．工程建设有关协作单位协调主持权
E．生产工艺设计认定权
23．设计合同规定设计人的义务包括（）
A．按约定时间提交设计文件B．组织设计审查会 C．负责设计交底
D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收
24．《建设工程施工合同文本》构成部分有（）
A．中标通知书 B．协议书 C．通用条款
D．合同选项表 E．专用条款
25．工程款支付主要包括（）
A．预付款 B．履约保证 C．付款方式
D．支付保证 E．保留金
三、名词解释题 (本大题共5小题，每小题3分，共15分) 26．CM模式
27．不安抗辩权
28．工程建设招标
29．仲裁
30．工程施工合同
四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)
31．简述工程合同管理的特点。
32．简述合同终止的条件，
33．简述FIDIC合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。
34．简述工程物资采购合同的特征。
35．简述订立工程施工合同应具备的条件。
五、案例分析题 (本大题共l小题，13分)
36．某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000甜。
某施工单位根据领取的招标文件与全套施工图，利用低价投标策略并中标。
该施工单位(承包商)于2009年11月18日与业主(发包方)签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天(日历天)。
合同造价为248万元，其中已包含风险费。
主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。
合同规定工程发生设计变更、现场条件变化与工程量增减都不得调整合同价格。
施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。
该施工单位收到设计变
更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。
该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。
恢复施工后久，2010年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。
施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。
施工单位向业主提出顺延工期34天。
问题：
(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?
(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?
(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。
(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。
六、论试题(本大题共1小题，12分)
37．试述建设工程索赔的原因。