地板维修合同范本正式版
木地板施工合同书6篇
木地板施工合同书6篇第1篇示例：木地板施工合同书甲方（施工方）：______________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木地板施工事项订立本合同。
协商一致，特此立约。
一、合同目的甲方同意按照乙方的要求，提供木地板施工服务，乙方同意支付相应的费用。
二、合同内容1. 施工内容：甲方将按照乙方的要求，对指定的房屋进行木地板施工。
具体包括木地板的测量、采购、安装等工作。
2. 服务标准：甲方将以专业技术和高质量服务，为乙方提供木地板施工服务。
确保施工质量，保证工期。
3. 费用标准：乙方同意支付甲方约定的费用，具体费用包括木地板材料费、人工费、工具费等。
4. 施工期限：双方约定木地板施工的起止时间为____年月日至____年月日。
如遇不可抗力因素导致延期，双方协商解决。
三、合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应提前经对方同意，并书面确认。
变更后的内容具有同等效力。
四、保证和责任1. 甲方保证，对木地板施工过程中所使用的材料真实有效，在施工期间严格遵守法律法规。
2. 甲方承诺，木地板施工完成后，提供相关售后服务，并承担相应的责任。
3. 乙方保证，提供施工所需的必要条件，如电力、水源等。
4. 乙方在木地板施工期间如需改变设计方案，需提前告知甲方。
如因此引起的额外费用，由乙方承担。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方支付相应的赔偿金，赔偿金金额为双方约定费用的30%。
3. 如有其他违约行为，依法承担相应法律责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如有争议，双方应协商解决。
协商不成的，提交____仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为最终裁决，对双方具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自____至____。
3. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
地板质量保修合同范本
地板质量保修合同范本甲方（地板销售方）：公司名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（购买方）：姓名：地址：联系电话：鉴于乙方购买了甲方提供的地板产品，为明确双方在地板质量保修方面的权利和义务，经友好协商，达成以下合同：一、地板产品信息产品名称：产品型号：购买数量：二、质量保修期限自地板安装验收合格之日起，甲方对地板提供[具体保修年限]的质量保修服务。
三、保修范围1. 地板出现的非人为损坏的质量问题，如裂缝、变形、起翘等。
2. 正常使用情况下的其他质量故障。
四、甲方的义务1. 在保修期限内，对属于保修范围内的问题及时进行维修或更换。
2. 提供优质的售后服务，确保乙方的合法权益。
五、乙方的义务1. 按照地板的使用说明正确使用地板。
2. 发现问题及时通知甲方，并配合甲方进行维修处理。
六、免责条款1. 因乙方使用不当或人为损坏导致的地板问题，不属于保修范围。
2. 不可抗力因素造成的地板损坏，甲方不承担保修责任。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日乙方（签字）：__________________签订日期：______年____月____日。
修缮修理合同样书通用版本6篇
修缮修理合同样书通用版本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1修缮修理合同样书通用版本甲方：（下称甲方）法定代表人/负责人：联系地址：联系电话：乙方：（下称乙方）法定代表人/负责人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其物业进行修缮修理事宜达成如下协议，以兹共同遵守：一、修缮修理内容1. 甲方委托乙方对物业（具体地址）进行如下修缮修理工作：（1）维修管道、墙面、地面等基础设施；（2）更换破损的门窗、家具等；（3）涂刷墙壁、地板等；（4）修复损坏的厨卫设施；（5）其他需要修缮修理的项目：（具体项目）。
2. 乙方必须按照以上约定的修缮修理内容，对物业进行认真细致的工作，并保证修缮修理质量符合相关标准和规范要求。
二、工作期限1. 修缮修理工作计划自协议签订之日起开始，至（具体日期）止。
2. 若乙方不能在约定的工作期限内完成修缮修理工作，乙方需提前至少三个工作日书面通知甲方，并说明延期原因，经甲方同意后可延长工作期限。
三、费用支付1. 修缮修理费用为（具体金额），由甲方负担。
2. 甲方需在工作开始前支付30%的修缮修理费用作为预付款，剩余70%的费用在工作完毕并验收合格后支付。
3. 如因甲方原因导致工作中断或延期的情况，乙方有权要求申请增加费用。
四、维修保养1. 乙方在工作完毕后，提供（具体时限）的免费维修保养期，针对修缮修理工作质量出现的问题进行处理。
2. 维修保养期结束后，如有需要，甲方可与乙方商定续签维修保养合同。
五、保险责任1. 在修缮修理过程中，如因乙方操作不当或其他原因造成甲方物业损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 如在修缮修理过程中发生工人受伤或其他事故，乙方需及时通知甲方，协助解决事故处理。
六、合同解除1. 若因不可抗力等原因造成合同无法履行，一方需提前书面通知另一方解除合同，并说明原因。
2. 若因甲方原因导致合同解除，乙方有权要求甲方支付相应违约金。
地板维修合同7篇
地板维修合同7篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（维修方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地板维修事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：______________________2. 维修范围：地板维修，包括但不限于地板翘起、开裂、磨损、划痕等问题的修复。
3. 工程内容：乙方根据甲方要求对存在问题的地板进行修复，保证地板平整、美观、耐用。
二、合同双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行地板维修，并对维修质量进行监督。
（2）甲方有义务提供维修所需的水电等基本条件，并告知乙方维修现场的相关情况。
（3）甲方有义务按照合同约定支付维修费用。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照合同约定收取维修费用。
（2）乙方有义务按照甲方要求进行地板维修，保证维修质量。
（3）乙方应制定详细的维修方案，并报甲方同意后实施。
（4）乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
三、工程期限1. 乙方应在合同签订后______日内完成地板维修工作。
2. 如因特殊情况需延长工期，乙方应提前与甲方协商，并征得甲方同意。
四、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：甲方应在工程验收合格后______日内支付工程总价款。
3. 乙方需提供正规发票。
五、质量标准和保修条款1. 乙方应按照相关质量标准进行地板维修，保证维修质量。
2. 工程验收合格后，乙方提供______个月的保修期，保修期内因乙方原因造成的地板问题，乙方负责免费维修。
3. 保修期过后，甲方如需再次维修，乙方提供有偿服务。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付______%的违约金。
地面修补合同5篇
地面修补合同5篇篇1地面修补合同一、甲方：（委托方）：________________ (以下简称甲方）二、乙方：（承包方）：________________（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就乙方对甲方地面进行修缮等工作事宜，订立本合同。
一、合同工程名称：____(以下简称本工程）_______。
二、工程内容：______本工程工作范围为：负责对甲方地面进行破损修补、平整等工程，保证地面的完好性和使用功能，并承诺在收到通知后在___(具体时间）___内完成工程。
三、工程要求：______乙方承诺按照甲方提出的要求进行工程，确保工程质量符合国家相关标准，且按照甲方规定的时限完成。
四、工程造价：______本工程总造价为______（具体金额），乙方应按照合同的约定及时支付工程款项。
五、施工规定：______乙方应按照甲方要求制定施工计划，并确保施工过程中的安全性和环保性。
六、安全保障：______乙方应为施工现场提供必要的安全设施，并对施工人员进行安全培训，保证施工安全。
七、竣工验收：______乙方完成工程后应向甲方提交竣工报告，并接受甲方的验收，确保工程质量符合甲方要求。
八、不可抗力：______如因不可抗力等原因造成工程延期或无法完成，乙方应立即通知甲方，并在双方协商后重新安排工程计划。
九、违约责任：______如乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的一切损失。
十、其他约定：______双方如对本合同有任何争议，应友好协商解决，若协商无果，可向相关部门申请调解。
十一、合同生效：______双方经过详细的商讨，并签署本合同后，本合同自即日起生效。
以上内容经双方签字确认为合同内容。
甲方（盖章）：__________ 日期：______乙方（盖章）：__________ 日期：______附件：1、甲方地面图纸；2、乙方施工计划。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
木地板维修合同6篇
木地板维修合同6篇篇1木地板维修合同甲方（委托方）：_______（以下简称甲方）联系地址：____________________联系电话：____________________身份证号码：__________________乙方（承办方）：_______（以下简称乙方）联系地址：____________________联系电话：____________________营业执照号码：__________________鉴于甲、乙双方就木地板维修事宜达成如下协议：一、服务内容及标准1. 乙方将按照甲方的要求对木地板进行维修工作，包括但不限于翻新、打磨、涂漆等。
2. 乙方承诺使用高质量的材料和专业设备进行维修，确保维修效果符合甲方的要求。
3. 乙方将在完成维修后对工程进行一次维修复核，确保质量达标。
二、维修时间和地点1. 维修时间：双方约定的维修开始时间为____年____月____日，预计工期为____天。
2. 维修地点：维修地点为甲方所在地______。
三、报酬及支付方式1. 维修费用为_______（大写：人民币____________元整）。
2. 甲方应在维修开始前支付50%的维修费用给乙方，余下的50%在维修完成后支付。
3. 若维修过程中发现需要额外费用的情况，乙方应提前告知甲方，双方协商确定后再行支付。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致维修工程不能按时完成，乙方将承担延误给甲方造成的一切损失。
2. 若甲方未按约定支付费用或提供必要的合作，造成维修工程无法继续的，甲方应承担相应的责任。
五、保密条款双方必须对本合同内容和执行过程中所获得的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
六、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交____（地点）____仲裁委员会仲裁。
七、其他事项1. 本合同正式生效的日期为双方签字盖章之日。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
木地板售后合同范本3篇
木地板售后合同范本3篇篇一木地板售后合同范本甲方（供应商）：________________乙方（购买方）：________________鉴于甲方为木地板的专业供应商，乙方因需求向甲方购买木地板产品，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本售后合同，具体条款如下：一、合同主体二、产品描述2.1 乙方所购买的木地板产品名称：________________2.2 产品型号：________________2.3 产品数量：________________2.4 产品单价：________________2.5 产品总价：________________三、售后服务3.1.1 产品安装：甲方负责指导乙方进行产品安装，确保安装质量符合国家标准。
3.1.2 产品保修：自产品安装之日起，甲方为乙方提供为期____年的产品保修服务。
3.1.3 产品维修：在保修期内，如乙方所购买产品出现质量问题，甲方将免费为乙方提供维修服务。
3.1.4 产品更换：在保修期内，如乙方所购买产品出现严重质量问题，甲方将为乙方提供免费更换服务。
3.2 甲方在售后服务过程中，应保证使用原厂配件，确保维修、更换质量。
四、售后服务流程4.1 乙方在发现产品问题时，应及时与甲方联系，说明问题情况。
4.2 甲方在接到乙方反馈后，应在____小时内作出回应，并安排售后服务人员上门处理。
4.3 售后服务人员上门后，应详细检查产品，根据实际情况制定维修或更换方案。
4.4 售后服务人员应在____小时内完成维修或更换工作，并确保产品质量。
五、售后服务承诺5.1 甲方承诺在售后服务过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保乙方权益。
5.2 甲方承诺在售后服务过程中，不泄露乙方个人信息，保护乙方隐私。
5.3 甲方承诺在售后服务过程中，积极主动解决问题，确保乙方满意度。
六、违约责任6.1 甲方未能按照约定提供售后服务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
地板修复工程合同范本
地板修复工程合同范本一、合同双方甲方（委托方）： __________地址： __________联系人： __________联系电话： __________乙方（承包方）： __________地址： __________联系人： __________联系电话： __________二、工程概况1. 工程名称： __________2. 工程地点： __________3. 工程内容：地板修复，包括但不限于地板打磨、抛光、填补、更换损坏部分等。
4. 工程期限：本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程费用1. 工程总费用：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 付款方式：工程开始前，甲方支付乙方工程总费用的_______%作为预付款。
工程完工验收合格后，甲方支付剩余的_______%。
四、工程质量1. 乙方应按照甲方的要求和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程材料：乙方必须使用符合国家标准和甲方要求的地板材料。
3. 验收标准：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付剩余款项。
五、乙方责任1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程。
2. 乙方负责施工期间的安全，并采取必要措施防止施工对周围环境造成污染和破坏。
3. 乙方在施工过程中造成的一切损失，由乙方承担。
六、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的场地和条件。
2. 甲方应按照约定支付工程款项。
3. 甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议。
七、违约责任1. 任何一方违约，应向对方支付工程总费用的_______%作为违约金。
2. 由于不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担违约责任。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
2. 协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
地板维修合同范本正式版
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
地板维修合同范本正式版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方：_____________合同编号：____________
法定代表人：______________签订地址：____________
乙方：_____________签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条维修服务具体内容和事项
1．维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2．维修内容为：检查、更新。
3．乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
第二条维修服务时间、地点及方式
1．本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2．自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3．乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4．在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。
晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
第三条维修服务款及付款方式
1．双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2．甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的
____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3．双方议定，对于更换的地板另行付费。
每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
第四条违约责任
1．甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款
____％的违约金；
（2）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付款的
____％向乙方偿付逾期付款违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2．乙方的违约责任
（1）乙方不能按时提供地板维修服务的，向甲方偿付违约之日起的剩余维修款，并另外赔偿总维修款的____％；
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
第五条保证
1．甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2．双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3．双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
第六条不可抗力
1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2．遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。
不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3．本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能
避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
第七条合同附件
1．本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2．任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第八条法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第九条生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。
各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：
_____________
授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________
单位地址：__________单位地址：__________
邮政编码：__________邮政编码：__________
联系电话：__________联系电话：__________
传真：______________传真：______________
电子信箱：__________电子信箱：__________
开户银行：__________ 开户银行：__________
账号：______________ 账号：______________
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。