XX精装房购房合同范本
精装修购房合同3篇
精装修购房合同3篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买精装修房屋事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方同意出售位于____________的房产（以下简称“该房产”），乙方同意购买。
该房产的具体地址、面积、户型、房屋结构等详见本合同附件。
2. 该房产为精装修房屋，甲方已按照相关规定完成装修，并已经取得相关验收合格证明。
乙方购买后可直接入住。
二、房屋价格及支付方式1. 该房产的总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本合同签署之日起____日内，支付定金人民币______元；（2）该房产过户手续办理完毕后，支付尾款人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完购房款项后，办理房屋交付手续。
2. 甲方交付的房屋应满足以下条件：（1）房屋结构完整，无任何损坏；（2）房屋内的装修保持原状；（3）房屋的附属设施及设备齐全。
四、房屋产权及过户1. 甲方应确保该房产的产权清晰，无争议。
如因甲方产权纠纷导致乙方损失的，甲方应承担全部责任。
2. 甲方应在乙方支付尾款后，及时办理房屋过户手续。
过户费用由甲方承担。
五、装修质量及保修1. 甲方保证该房产的装修质量符合国家相关标准，不存在任何质量问题。
如乙方发现装修质量问题，应及时通知甲方，甲方应负责修复。
2. 甲方对该房产的装修部分提供____年的保修服务。
保修期内，如因装修质量问题导致的损坏，甲方应负责修复。
六、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定交付房屋或办理过户手续，应按照已付购房款项的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定支付购房款项，应按照未付购房款项的____%向甲方支付违约金。
如逾期超过____日，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
精装修购房合同范本2篇
精装修购房合同范本2篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就购买精装修房屋事宜达成以下协议，以共同遵守。
一、房屋基本情况1. 甲方将位于_________________________的房屋出售给乙方，房屋具体状况详见附件《房屋状况说明书》。
2. 房屋总价为人民币（大写）__________圆整（小写￥__________元）。
二、装修标准1. 甲方承诺该房屋已进行精装修，装修标准详见附件《装修标准说明》。
2. 乙方在购买时已知悉并接受上述装修标准，不另行要求更改。
三、交易条款1. 签订本合同时，乙方需支付定金人民币（大写）__________圆整（小写￥__________元）给甲方。
2. 甲方在收到全额房款后的______日内将房屋交付给乙方使用。
3. 房屋交付前，甲方需办理完毕房屋产权登记手续，确保房屋产权无争议。
4. 房屋交付后，甲方需协助乙方办理房屋产权过户手续。
四、房屋质量及保修1. 甲方保证房屋结构、设施等质量符合国家相关标准。
2. 房屋保修期为______年，自房屋交付之日起计算。
保修期内，因非乙方人为原因导致的质量问题，甲方负责维修。
五、违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋，需向乙方支付违约金，每日违约金为总房价的______%。
逾期超过______日，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未能按期支付房款，需向甲方支付违约金，每日违约金为未付金额的______%。
逾期超过______日，甲方有权解除合同。
3. 若因甲方原因导致房屋产权纠纷，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
六、其他事项1. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
实用版精装房购房合同6篇
实用版精装房购房合同6篇篇1甲方（出卖人）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（买受人）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方购买精装房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于XXXX小区XX栋XX单元XXX室。
2. 房屋面积：建筑面积XXXX平方米，套内建筑面积XXXX平方米。
3. 房屋用途：住宅。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋价款：精装房总价款为人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。
2. 支付方式：乙方向甲方支付定金XXXX元，剩余房款XXXX元以银行贷款方式支付。
3. 支付时间：乙方于本合同签订之日起X个工作日内向甲方支付定金，剩余房款在银行贷款审批通过后X个工作日内支付。
三、房屋交付及验收1. 交付时间：甲方于本合同签订之日起X个工作日内向乙方交付房屋。
2. 验收时间：乙方在收到房屋后X个工作日内进行验收，并将验收结果书面告知甲方。
3. 验收标准：乙方按照购房合同中约定的标准进行验收，如存在质量问题或与约定不符，有权要求甲方进行整改。
四、房屋产权及过户手续1. 产权归属：精装房产权归乙方所有。
2. 过户手续：甲方协助乙方办理房屋过户手续，相关费用由乙方承担。
3. 过户时间：乙方在支付完剩余房款后X个工作日内，甲方协助乙方办理房屋过户手续。
五、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按合同约定时间交付房屋，每逾期一日，按房屋总价款的万分之五向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如未按合同约定时间支付房款，每逾期一日，按未支付房款的万分之五向甲方支付违约金。
3. 双方共同违约责任：如甲乙双方均未按合同约定履行义务，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、其他约定事项1. 装修标准：甲方应按照购房合同中约定的装修标准进行装修，如存在装修质量问题或与约定不符，乙方有权要求甲方进行整改。
精装房购房合同范本三篇
精装房购房合同范本签订时间：签订地点：甲方：____________乙方：____________ 甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国民法典、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议：一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。
二、房屋情况：本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。
三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。
四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
六、房款支付：自该合同双方签字之日起____日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的39;违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。
七、房屋交付：乙方根据第二百零八条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起____日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。
精装修购房合同6篇
精装修购房合同6篇第1篇示例：精装修购房合同是购房者与开发商签订的一种具有法律效力的文件，也是购房者在购房过程中必须了解的重要内容之一。
在签订精装修购房合同之前，购房者应该审慎阅读合同内容，了解自己的权益和责任。
本文将从精装修购房合同的定义、内容、签订及注意事项等方面进行详细介绍。
一、精装修购房合同的定义1.购房者及开发商的基本信息：包括购房者的身份信息和联系方式，以及开发商的公司名称、联系方式等信息。
2.房屋的基本信息：包括房屋的位置、面积、使用权性质、建筑年代等信息。
3.房屋的价格及付款方式：约定购房者应支付的房屋总价、首付款金额、中间付款比例和最终尾款支付时间等内容。
4.装修标准及装修内容：约定房屋的精装修标准和装修内容，包括墙面、地面、天花板、木工、电器、卫生洁具、门窗等装修内容。
5.房屋交付时间及交付方式：约定房屋的具体交付时间，以及交付方式（如实物交付、现金交付、银行转账等）。
6.违约责任及争议解决方式：约定双方在合同履行过程中的违约责任和违约金，以及争议解决方式（如仲裁、诉讼等）。
1.细心审阅合同内容：购房者在签订精装修购房合同之前，应仔细阅读合同内容，确保合同内容明确、合理，保护自己的合法权益。
2.谨慎选择开发商：购房者在选择开发商时，应综合考虑开发商的信誉、实力和业绩，避免选择无信誉或经营实力较弱的开发商。
3.合同约定的装修标准：购房者在签订精装修购房合应注意合同中约定的装修标准，确保装修内容与自己的需求和期望相符。
4.收据和发票：购房者在支付购房款项时，应要求开发商提供正规的收据和发票，保留好相关票据作为日后维权的依据。
5.合同的履行和监督：购房者在购房合同履行过程中，应积极履行合同约定，并监督开发商按照合同约定交付房屋，确保购房交易顺利完成。
精装修购房合同是购房者与开发商之间约定购买房屋相关事项的重要文件，是购房者在购房过程中必须遵守的法律规范。
购房者在签订精装修购房合应注意仔细审阅合同内容，选择信誉良好的开发商，严格按照合同约定履行各项义务，保护自己的合法权益。
精品精装房购房合同6篇
精品精装房购房合同6篇篇1甲方（卖方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX乙方（买方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方购买甲方出售的精品精装房事宜，达成以下协议：一、房屋基本情况甲方所售房屋为精品精装房，位于XXXXXX，建筑面积为XXXX平方米，房屋用途为住宅。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋价款：该房屋价款为人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式将购房款支付给甲方：（1）本合同签订之日起X日内，乙方支付甲方购房款人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。
（2）剩余购房款人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元，乙方应于甲方交付房屋之日起X日内支付。
三、房屋交付1. 交付时间：甲方应于本合同签订之日起X日内，将房屋交付乙方。
2. 交付条件：甲方交付的房屋应符合合同约定，房屋配套设施齐全，装修精美。
四、房屋质量及保修责任1. 甲方保证所售房屋质量符合国家相关标准，装修材料环保、安全。
2. 甲方承担保修责任，保修期为自交付之日起X年。
在保修期内，因房屋质量原因导致的维修费用由甲方承担。
五、违约责任1. 甲方如未按合同约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付已付购房款万分之X的违约金。
逾期超过X日，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方已付购房款，并支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定时间支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付未付购房款万分之X的违约金。
逾期超过X日，甲方有权解除合同，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此所受的损失。
六、其他约定事项1. 甲乙双方应遵守国家相关法律法规，如一方违反相关规定，应承担相应责任。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定。
补充约定与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
精装修购房合同5篇
精装修购房合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1精装修购房合同一、甲方：（出售方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________二、乙方：（购买方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________根据双方自愿并遵循平等、自愿的原则，经友好协商达成以下条款：一、房屋基本情况1. 房屋地址：______________2. 房屋建筑面积：______________3. 房屋用途：______________4. 房屋产权情况：______________5. 房屋卖方交付装修情况：精装修6. 房屋价款：______________7. 首期付款：______________8. 交付日期：______________二、交易方式1. 乙方需向甲方支付定金：______________ 元，作为此次购房的诚意金。
2. 乙方在签订合同之日起二周内支付首付款：______________ 元。
3. 乙方在特定日期支付尾款：______________ 元。
4. 欠款到期支付：______________ 元。
5. 全款支付后，甲方交付房屋产权证明或房屋证书等相关证件。
三、房屋交接1. 房屋交接时间为合同签订之日起______________日内。
2. 乙方需在房屋交接当日支付尾款。
3. 乙方需办理过户手续，并支付相关税费。
四、违约责任1. 乙方如未按时支付首付款将承担违约责任，甲方有权要求解除合同并扣除定金。
2. 乙方如未按时支付尾款，将支付违约金______________元。
3. 一方违约，引起另一方损失，应承担赔偿责任。
五、其他附则1. 本合同自签订之日起生效，至交易完成之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
购房合同精装修房屋精选3篇
购房合同（精装修房屋）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
卖方：*******身份证号码：**********买方：*******身份证号码：**********依据《XX民法典》、《XX**市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条：内容商定乙方同意购买甲方拥有的座落在***市**区************拥有的住宅房产，建筑面积为平方米。
出售房屋的全部权证号：出售房屋的共有使用权证号：。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方担当全部责任。
其次条：甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条：乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金元，元。
第四条：上述房产的交易总价为：人民币****元整。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币*****元整，作为购房定金。
第五条：付款时间与方法：1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。
甲、乙方定于**日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
2、经双方协商，该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定，由乙方担当。
甲方有责任与义务负责帮助协作乙方办理产权过户登记手续。
3、甲、乙双方商定在收到**市**区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。
第六条：交付与支付1、甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋，并在三天内一次性结清本套房屋，物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用，并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下，将。
保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。
2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用，并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
XX精装房购房合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
签订时间
签订地点
甲方____________
乙方____________
甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国民法典、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议
一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村
__________组集体成员。
二、房屋情况本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。
三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。
四、在房屋交付给乙方前，甲方保证
1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;
2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;
3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
六、房款支付自该合同双方签字之日起____日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的39;违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。
七、房屋交付乙方根据第二百零八条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起____日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后____日，甲方应当根据乙方的需要，积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延，不予以配合，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的，与甲方无关。
九、该房屋交付给乙方后，该房屋包括土地、房屋及附属设施的所有权益归乙方所有，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付元的违约金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利，造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。
十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100的违约金。
十二、其他事项
1、如果双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。
2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。
3、本合同正本一式六份，双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。
甲方签字捺印身份证号
乙方签字捺印身份证号
见证人签字捺印身份证号
见证人签字捺印身份证号
附
见证人声明
见证人声明如下
1、见证人与甲乙双方同为集体组织成员;
2、见证人与甲方或乙方任何一方就本房屋买卖不存在任何利益纠纷;
3、本合同经我们见证，双方自愿、平等协商，不存在胁迫、暴力强迫等违法情况，合同是双方当事人的真实意思表示;
4、本合同在________年____月____日在家中签订，现场参与人员有甲方、乙方和见证人总计四人，双方签字盖章后本合同生效。
见证人签字捺印
甲方签字捺印
乙方签字捺印
________年____月____日。