清苑光伏电站工程设计合同
光伏电站建设协议书
光伏电站建设协议书甲方：（委托方）•姓名：•地址：•联系方式：乙方：（承包方）•公司名称：•地址：•联系方式：鉴于甲方拥有光伏电站建设的需求，乙方具有相关建设能力，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：光伏电站建设项目 1.2 建设地点：（详细地址） 1.3 建设规模：（装机容量等）第二条工程内容2.1 乙方承担项目相关设计、施工等工作，保证工程质量，遵守国家相关法律法规。
2.2 甲方提供项目建设所需的场地、电力接入等支持。
2.3 双方共同遵守工程建设的相关约定，确保项目顺利进行。
第三条合同期限3.1 本合同自签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
3.2 若因不可抗力等因素影响工程建设，合同期限顺延，双方另行协商解决。
第四条付款方式4.1 工程款按照进度款的方式支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.2 工程竣工后进行最终结算，结算期限为___天。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。
5.2 如因一方违约导致项目不能按时或者无法完成，应赔偿对方因此造成的损失。
第六条保密条款6.1 双方应对合作过程中获悉的商业秘密和技术资料等保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合作内容。
第七条争议解决7.1 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，提交有关部门仲裁或法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本协议自双方签字盖章生效，未尽事宜双方另行协商解决。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
光伏设计施工合同范本最新
光伏设计施工合同范本最新甲方：(委托方)地址：联系人：电话：电子邮箱：乙方：(承包方)地址：联系人：电话：电子邮箱：鉴于甲方要求乙方为其进行光伏电站的设计与施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：光伏电站设计与施工项目1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：二、工程内容2.1 设计内容：包括但不限于光伏电站系统设计、安装方案、布局设计等。
2.2 施工内容：包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、线路敷设等。
三、费用支付3.1 设计费用：3.2 施工费用：3.3 付款方式：甲方应在工程开始前支付工程款的30%，施工完毕后支付70%的尾款。
四、工程期限4.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
4.2 工程完工时间应按照正常天气条件和施工进度计划进行。
五、质量保证5.1 乙方应按照相关标准和规定，保证工程质量符合国家规定和甲方要求。
5.2 工程完工后，乙方应向甲方提供安装、施工质保周期内的维护保养服务。
六、违约责任6.1 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应当承担违约责任。
6.2 违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失，并承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同的履行和解释应适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
八、其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同的修改、补充及终止应经双方书面协商一致。
8.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
光伏电站建设合同三篇
光伏电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方愿意投资建设光伏电站，并委托乙方进行光伏电站的建设和施工，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：__________光伏电站建设项目1.2 项目地点：__________省/市/自治区__________县/市/区1.3 项目规模：装机容量为__________兆瓦（MW）1.4 项目投资估算：总投资估算为__________万元（大写：__________元整）第二条合同范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责光伏电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应保证光伏电站的建设质量，确保电站安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误的责任。
第三条合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同总价款为__________万元（大写：__________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
3.3 付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）光伏电站主体工程完工后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）光伏电站通过验收并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应自合同签订之日起，__________日内完成光伏电站的建设工作。
4.2 乙方应保证光伏电站自验收合格之日起，__________年内正常运行，并承担在此期间内的一切维护、保养和修复责任。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准，选用优质设备，保证光伏电站的建设质量。
5.2 乙方应自光伏电站验收合格之日起，__________年的质保服务。
5.3 质保期内，因设备质量原因导致光伏电站发生故障的，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。
光伏设计施工合同范本
光伏设计施工合同范本甲方（设计方）：乙方（施工方）：鉴于甲方拥有光伏设计方面的专业知识和技术能力，乙方具备光伏施工方面的丰富经验和技术实力，为了共同完成光伏项目的设计和施工工作，双方经友好协商一致，签订以下合同：第一条项目内容甲方根据乙方提供的项目要求和条件，负责设计光伏系统的方案和施工图纸，并确保设计方案符合相关法规和标准。
乙方负责根据甲方设计方案和施工图纸，进行光伏系统的施工及安装。
第二条设计报酬1. 甲方按照工程设计服务范围和标准，向乙方收取设计报酬。
具体金额为（具体金额）。
2. 设计报酬支付方式：甲方接到乙方支付设计报酬的通知后，需在（具体时间）内完成设计文件交付，并甲方收到设计报酬后，方可开始设计工作。
第三条施工费用1. 乙方按照甲方设计方案和施工图纸，进行光伏系统的施工及安装。
具体施工费用为（具体金额）。
2. 施工款支付方式：甲方按照施工进度，向乙方支付相应款项。
最后一次支付需在工程竣工验收合格后支付。
第四条工期安排1. 甲方应在双方签订合同后（具体时间）内完成设计方案和施工图纸的交付。
2. 乙方应在设计方案和施工图纸交付后，按照合同约定的工期完成光伏系统的施工和安装工作。
第五条质保期1. 乙方完成光伏系统的施工及安装后，将提供（具体时间）的质保期。
在质保期内，若设备出现质量问题，乙方将免费维修或更换。
2. 如乙方超过质保期仍有质量问题，甲方有权要求乙方进行维修或更换，并承担相应费用。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同的义务或超出合同约定的违约行为，应承担相应的违约责任。
2. 如因特殊原因导致项目无法按时完成，双方需及时协商调整工程进度并签订补充协议。
第七条合同解除1. 若因任何不可抗力导致项目无法完成，双方均可解除本合同，不承担违约责任。
2. 若因一方迁就另一方，导致项目无法按时完成，任何一方均有权解除合同，违约方应承担相应违约责任。
第八条其他1. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
光伏工程设计协议合同
光伏工程设计协议合同1. 定义与解释1.1 合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：联系电话：1.2 光伏工程指根据本合同的约定，乙方为甲方提供的太阳能光伏发电系统的设计、施工、调试、验收等服务。
1.3 设计方案指乙方根据甲方的需求和现场条件，为甲方提供的太阳能光伏发电系统的设计方案，包括系统配置、设备选型、施工图纸等。
2. 合同范围与服务内容2.1 乙方同意按照本合同约定，为甲方提供光伏工程的设计服务，包括：- 光伏发电系统的设计方案；- 施工图纸及相关技术文件；- 施工期间的现场技术支持；- 工程验收及调试；- 培训甲方相关人员；- 提供设备及材料的采购建议。
3. 设计方案的提交与确认3.1 乙方应根据甲方的需求和现场条件，在合同约定的时间内向甲方提交设计方案。
3.2 甲方应在收到设计方案后的一定时间内对其进行审查，并将审查意见通知乙方。
3.3 乙方根据甲方的审查意见对设计方案进行修改，直至甲方确认。
4. 合同价格与支付方式4.1 本合同的设计服务费为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 甲方应在本合同签订后的3个工作日内，向乙方支付设计服务费的50%作为预付款。
4.3 剩余的50%设计服务费，甲方应在本合同约定的设计服务完成后的3个工作日内支付。
5. 合同的履行与验收5.1 乙方应按照设计方案和施工图纸，完成光伏工程的施工。
5.2 甲方应按照约定提供施工场地、设备材料等。
5.3 工程完成后，双方应共同进行验收，确认工程符合设计方案和施工图纸的要求。
6. 违约责任6.1 乙方未按照约定时间提交设计方案的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计服务费×0.05%×逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付设计服务费的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计服务费×0.05%×逾期天数。
光伏工程合同范本(5篇)
光伏工程合同范本（5篇）光伏工程合同1发包方(以下称甲方)：__________________________承包方(以下称乙方)：__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。
3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
光伏发电工程设计合同书（通用3篇）
光伏发电工程设计合同书（通用3篇）光伏发电工程设计书篇1委托单位：_________设计单位：__________工程地点：__________合同签订日期：_____________________________有限公司委托________________设计研究院承担______________光伏发电系统项目施工图阶段的设计工作，经双方充分协商，同意签定本合同，以资双方共同遵守本合同遵守《中华人民共和国民法典》一、任务依据甲方，以及国家和地方有关工程设计管理的法律、法规、规章及规范性文件二、工作内容根据国家有关规程规范进行福建海西光伏发电系统项目施工图阶段设计工作，乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作;施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求，并满足《设计任务书》规定的设计深度要求三、提供成果时间和数量1乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布臵图、光伏组件基础图、电缆预埋图、控制设备图等设计工作，并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸、格式的电子版光盘壹份2乙方于设备供应商提供正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作，并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸、格式的电子版光盘壹份3根据甲方办理各种报建手续的需要，乙方须在设计正式施工图之前，配合甲方的要求提供报批用图纸，时间上需满足甲方办理手续的进度要求，且该费用已包含在本合同总价中四、费用及付款方式1 经双方商定，甲方同意支付乙方本工程设计费________ 万元整设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬，包括进行设计的支出和报酬，指派工作人员的交通、差旅、食宿费用，以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等2 经双方商定，甲方同意按以下方式付款：乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内，甲方支付给乙方________元整全部施工图提供并通过审查后一周内，甲方支付给乙方________元整余款在工程竣工验收完工后一周内，甲方一次结清合同余款在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任，直至乙方提供前述发票3 甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分，甲方应另行支付工本费五、双方职责甲方职责1 合同签订后三天内，负责向乙方提供设计工作所需的有关资料，并配合乙方到现场勘测了解情况2 负责如期支付给乙方设计费3 甲方拥有乙方提供的所有设计成果、设计资料和文件的知识产权和相关财产权利但甲方应维护和尊重乙方的设计成果，在未征求乙方同意的情况下，不得修改设计成果或将设计成果提供给第三方使用4甲方有权为营销需要而使用乙方的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等同时，甲方有权公开的对乙方的设计成果进行介绍和评论;乙方确认，此种形式的介绍和评论不构成侵权乙方职责1 严格遵守设计规范和质量标准，保质按期完成设计工作，并对整个项目工程设计的适用性、正确性、完整性、经济合理性全面负责设计合理使用年限为年甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应全力配合，且不收取赶工费2 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充3 在施工期内，及时派遣乙方员进驻现场，配合施工，负责技术交底和施工过程中的设计修改工作乙方应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件;否则乙方应承担相应损失，每发生一次，乙方同意甲方从设计费中直接扣除元作为违约金;确有需要延长处理时间的疑难问题，与甲方商定后及时处理4 参加甲方组织的技术会议和工程验收工作5 乙方出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得甲方的书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得受理或确认施工单位及甲方的商业合作伙伴提出的任何变更请求6、乙方应向甲方提供项目设计组组成人员架构及人员名单该人员名单作为合同附件乙方必须确保所列乙方员在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本项目设计同时，乙方须明确一名项目负责人进行双方所有事项的沟通和协调工作，该人员必须贯穿项目始终，乙方的主要乙方员未经甲方同意不得变更，甲方同时有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员，乙方应当及时调换7 乙方同意执行甲方提供的限额设计要求，具体详见合同附件设计任务书乙方的设计成果超过限额设计要求的5%，甲方将委托咨询机构对设计图纸进行评审，经过评审，如果此情况属于正常，甲方认可乙方的设计成果，咨询费用由甲方承担;否则，乙方应按照评审意见进行免费修改，并承担咨询费用，该费用将直接从设计费用中扣除，由此引起的设计成果交付时间的延迟按照本合同有关条款规定执行六、设计变更程序1若发现设计图纸及文件有错、漏、缺等问题时，由乙方设代组及时发出修改通知单，并加盖设代组公章后生效2甲方要求变更或修改设计图纸时，应事先向乙方提出书面意见，由乙方研究后向甲方做出书面答复七、违约责任1由于甲方原因造成设计的重大返工或重新设计，甲方应另增加设计费，同时提供设计成果时间另行商定双方在此明确：合同总价中已包含一般性的设计修改费用，除非项目发生方案颠覆性的变化修改，原则上不再增加设计费用2由于乙方提供图纸资料遗漏或错误而引起的返工，每发生一次，乙方同意免收直接受损失部分的设计费并由甲方从设计费中直接扣除该行为造成的工程成本增加额的10%作为违约金，并由乙方继续完善设计损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%3 若乙方未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则甲方有权暂时不支付当期的设计费，直至乙方履行合同义务符合约定为止若迟延履行合同义务或履行义务不符合合同约定未予改正达10天，甲方有权解除合同，乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金4、由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五，延误超过20天，甲方有权终止合同并停付设计费，乙方还向甲方应支付甲方损失金额的30%作为违约金;如造成甲方其他经济损失的，乙方还应予以充分足额赔偿5、合同生效后，乙方原因导致合同终止或被解除的，乙方应向甲方双倍返还预付款，并依法承担违约责任6、乙方不得将本合同项下的任何部分业务以任何形式转包、分包给第三人，否则甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方全部已付款，并双倍返还预付款，造成甲方其他损失的，乙方仍应足额赔偿八、知识产权1 乙方因为履行本合同而获得的甲方的项目资料，包括但不限于甲方提供的技术资料、图纸以及乙方依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于甲方的商业机密，乙方不得随意复制，不得向与乙方无关人员或第三方展示、传阅乙方违反此保密条款给甲方造成损失的，乙方应当向甲方支付人民币5万元的违约金若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿2乙方应确保其提供给甲方的设计成果及相关资料不存在任何的知识产权纠纷和争议否则，乙方应当赔偿甲方因此而蒙受的全部损失乙方除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本未经甲方许可，乙方不得将该设计成果应用于其他项目，否则乙方应当向甲方赔偿5万元的违约金若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿3 乙方对设计成果进行宣传及出版需征得甲方同意本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决九、其他1 本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决;协商不成时，双方当事人可向项目所在地人民法院提出诉讼因起诉所支出的诉讼费和律师费由败诉方承担3、本项目设计任务书、双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以在后签订的合同或文件为准4、本合同自双方签字之日起生效，待双方已尽本合同全部责任后自动失效5 本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力甲方：__________乙方：____________负责人：_________负责人：___________联系人：___________联系人：_____________通讯地址：___________通讯地址：_____________邮政编码：______________邮政编码：______________电话号码：_____________电话号码：_____________开户银行：_______________开户银行：_________________帐号：______________________帐号：______________________光伏发电工程设计合同书篇2设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
光伏项目的设计合同范本
光伏项目的设计合同甲方（以下简称“买方”）：地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“卖方”）：地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方有意购买乙方提供的光伏项目设计服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本光伏项目设计合同的有关事宜达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目类型：____________________二、设计内容2.1 乙方负责提供光伏项目的设计方案，包括但不限于：（1）光伏组件选型及布置；（2）光伏支架设计；（3）电气系统设计；（4）并网方案设计；（5）其他相关设计工作。
2.2 乙方在设计过程中，应充分考虑到甲方的要求，并确保设计方案符合国家相关标准和规范。
三、价格及支付方式3.1 本合同总价为人民币______元整（￥______）。
3.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价款的______%作为预付款；（2）设计方案完成并经甲方确认后，甲方支付乙方总价款的______%；（3）项目设计验收合格后，甲方支付乙方总价款的______%；（4）剩余款项在项目正式投入使用后______个工作日内支付完毕。
四、付款账户4.1 乙方账户信息如下：开户行：____________________账户名称：____________________账号：____________________开户行联行号：____________________五、保密条款5.1 双方对本合同内容及项目设计成果负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏电站工程设计合同
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：河北创绘工程设计有限公司
签订时间:
签定地点：
委托单位：，以下简称甲方。
设计单位：河北创绘工程设计有限公司，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条设计内容及设计成果
1.设计内容：
甲方委托乙方承担项目：
（1）光伏站内所有设计工作，包括光伏组件排布、支架系统设计、防雷设计、逆变器设计、接入系统设计、站内一二次电气设计、水工及暖通设计、土建施工设计等光伏相关的设计任务；
（2）满足并网要求的外接线路和对端站改造设计等光伏相关的设计任务。
建设地点在保定清苑县，建设容量4.7MW（暂按4.7MW计算）。
本项目设计包括但不限于范围从组建排布、支架、电气至逆变器及箱变设计、站内一二次电气设计、水工及暖通设计、土建施工设计、外接线路和对端站改造设计等满足本工程并网要求的全部设计有关工作。
2.设计成果要求
设计文件应包括（包括但不限于以下内容）：
（1）设计说明书
（2）设备清册、工程招标采购技术协议、工程量清单；
（3）设计概算、发电量计算、系统效率评估
（4）主接线
（5）总平面
（6）短路电流计算及设备选择
（7）光伏区规划布置
（8）光伏阵列布置
（9）光伏区集电线路
（10）开关柜和箱变配置图、基础图
（11）支架基础和支架图
（12）电气一次、二次等配套设备清单、技术协议编制，设备技术协议签订。
（13）光伏区及外线电气一次、二次、施工图纸、通讯设计安装施工图；
（14）土建及附属设施施工图
（15）电缆布置、施工、安装技术协议及施工图；
（16）全厂区建、构筑物室内及室外设计施工图（土建、电气、水、暖、消防及装修等）；
（17）场区集电线路设计。
（18）屋顶监控设计（监控摄像头需能够监控屋顶爬梯入口及屋顶）。
（19）土建、电气竣工图并加盖竣工章（含电子版）。
第二条设计依据：
1.电力部门用电批复方案
2.甲方提供电力负荷、房屋建筑资料荷载说明等乙方所需的相应资料，并积极配合乙方进行现场踏勘等。
3. 现行电力设计规范，主要包括：
《供配电系统设计规范》、《10kV及以下变电所设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《继电保护和自动装置设计规范》、《3~110kV高压配电装置设计规范》、《电测量及电能计量装置设计技术规程》、《建筑物防雷设计规范》、《民用建筑电气设计规范》。
第三条甲方的义务
1. 甲方应向乙方提供当地电力部门供电方案等资料。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3. 在工程开工前，甲方应组织有关单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第四条乙方的义务
1.严格遵守设计规范和质量标准，保质按期完成设计工作，并对整个项目工程设计的适用性、正确性、完整性、经济合理性全面负责。
2.乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
3.在施工期内，派遣乙方人员负责技术交底和施工过程中的设计修改工作。
乙方应派遣技术人员配合现场施工，遇到重要问题，确有需要延长处理时间的疑难问题，必须经甲方确认且与甲方商定后及时处理。
4.乙方出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得甲方的书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得受理或确认施工单位及甲方的商业合作伙伴提出的任何变更请求。
5.完成全部设计后设计院须向甲方，交付全套设计蓝图8套，签字版纸质计算书2套，含CAD版图纸及电子版计算模型和计算书的光盘2套。
6.工程完成竣工验收后30天内，设计院须向业主方提交加盖竣工章的竣工图图纸8套，CAD版可编辑电子图纸光盘2套。
设计费取费按照每0.025元/瓦，4.7MW项目光伏区设计合计117500元（暂按4.7MW计算，最终以实际容量按单价标准取费）
接入设计包括外接线路和对端站改造，费用为50000元
设计费合计167500元
设计具体支付方式和时间，
（1）签订合同3个工作日内支付合同总款的50% （￥83750元）。
（2）合同签订之日起2日内乙方必须进行现场踏勘，且在合同签订之日起5个工作日内必须将所有图纸交付甲方，图纸交付并经甲方确认且开具合同总款的100%金额的等额发票后，3个工作日内支付合同总款的40%(￥67000元)
（3）项目完工后且竣工验收合格后3个工作日内支付剩余合同总款的10% ( ￥16750元)
第五条违约责任
1．因甲方不能及时提供相应的资料，不积极配合乙方工作的，造成的工期延误，由甲方承担。
2．因乙方不能根据确定的方案、按照具体约定时间及时提供图纸，每逾期一日按照合同总额的百分之一支付违约金给甲方，直至交付合格图纸；由此造成的工期延误，甲方的损失由乙方全部承担。
3.因乙方原因提供的设计方案不合理，造成项目施工变动，且造成甲方施工现场材料损失的，甲方提供相应的损失材料单，由乙方全部承担；由此造成的工期延误，按逾期计算，由此造成的甲方损失由乙方负责。
第六条其它
本合同自双方签字后生效，全部设计任务完成且竣工验收合格后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。
补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。
本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。
以下无正文
委托单位（甲方）：设计单位（乙方）：
河北创绘工程设计有限公司
签字：签字：
2017 年月日 2017 年月日
公司地址：
公司地址：保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号
楼427室
公司税号
公司税号：130611078768909
开户银行：
开户银行：中国建设银行股份有限公司保定高开区支行开户账号：
开户账号：1300 1665 5080 5051 4559。