工程建设的借款合同范本
借款施工合同书6篇
借款施工合同书6篇第1篇示例：借款施工合同书甲方（出借方）：__________（以下简称甲方）乙方（借款方）：__________（以下简称乙方）鉴于乙方需要资金用于施工工作，甲方愿意向乙方出借资金，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条借款金额1.1 甲方同意向乙方出借人民币__________元整，用于乙方的施工项目。
1.2 乙方应按照本合同约定的用途使用资金，不得挪作他用。
第二条借款期限2.1 借款期限为__________个月，自签订本合同之日起计算。
2.2 甲方有权根据乙方的实际情况，协商延长借款期限。
第三条利率及还款方式3.1 本次借款的年利率为__________%，按照月结息还本的方式计息。
3.2 乙方应按照约定的时间及金额向甲方偿还利息和本金。
第四条违约责任4.1 若乙方逾期还款，应按照实际逾期天数支付罚金，罚金比例为__________%。
4.2 若乙方逾期还款超过__________天，甲方有权要求乙方提供相应的担保措施。
第五条合同解除5.1 本合同一经签订，即具有法律效力，任何一方不得unilaterally unilaterally 解除合同。
5.2 在还清本金及利息后，本合同自动解除。
第六条其他约定6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有关部门申请调解或提起诉讼。
6.2 本合同的任何修改必须经双方书面确认，方为有效。
6.3 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。
第七条合同签署甲方签字（盖章）：__________ 日期：__________乙方签字（盖章）：__________ 日期：__________本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________第2篇示例：借款施工合同书甲方：（公司名称）鉴于甲方拟进行工程建设项目，需要筹集资金用于施工，乙方愿意向甲方提供借款支持，双方经友好协商，达成以下协议：第一条借款基本情况1.1 甲方需要借款用于工程建设项目，借款金额为（具体金额），借款期限为（具体时间），借款利率为（具体利率）。
工程建设的借款合同范本5篇
工程建设的借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（贷款人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方因工程建设的需要，向乙方申请借款，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议：一、借款用途甲方借款用途仅限于[具体工程名称]的建设，不得挪作他用。
二、借款金额及期限1. 借款金额：人民币[具体金额]元整。
2. 借款期限：[具体借款期限]，自本协议生效之日起计算。
三、利率及还款方式1. 利率：本协议借款年利率为[利率百分比]，自借款之日起计算。
2. 还款方式：[具体还款方式，如分期还款，每期还款金额等]。
四、保证与担保1. 甲方应提供合法、有效的担保措施，确保乙方借款安全。
2. 甲方如未能按期还款，乙方有权依法追究甲方的法律责任，并有权处置担保物以实现其债权。
五、甲方的义务1. 甲方应按时支付借款利息和本金。
2. 甲方应确保工程建设的合法性，遵守相关法律法规。
3. 甲方应定期向乙方提供工程建设进度报告。
六、乙方的义务1. 乙方应按协议约定提供借款。
2. 乙方有权监督甲方工程建设情况，甲方应提供必要的协助。
七、违约责任1. 甲方如未按期支付利息或本金，应按约定支付违约金。
2. 甲方如违反本协议约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 乙方如未按约定提供借款，应按未提供借款金额的一定比例向甲方支付违约金。
八、协议的变更和解除1. 本协议一经生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致，可以变更或解除本协议。
变更或解除协议应签订书面协议。
九、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1基本建设工程借款合同范本甲方：【借款人全称】住所：【借款人住所】法定代表人：【借款人法定代表人】身份证号码：【借款人身份证号码】乙方：【贷款人全称】住所：【贷款人住所】法定代表人：【贷款人法定代表人】身份证号码：【贷款人身份证号码】鉴于，甲方拟进行基本建设工程项目，为使该项目得以顺利进行，特需贷款建设基金，乙方愿意向甲方贷款，经双方友好协商，达成如下协议：第一条贷款基本情况1.1 贷款金额：本合同项下的贷款金额为【具体贷款金额】。
1.2 贷款用途：本合同项下的贷款将用于甲方【具体用途】的基本建设工程项目。
1.3 贷款利率：本合同项下的贷款利率为【具体贷款利率】，按年计收。
1.4 贷款期限：本合同项下的贷款期限为【具体贷款期限】年。
1.5 还款方式：本合同项下的贷款采取【具体还款方式】方式进行还款。
第二条贷款发放2.1 甲方应于本合同签署后【具体时间】日向乙方提供具备法律效力的贷款担保文件，乙方审核通过后，将贷款款项划入甲方指定账户。
2.2 贷款发放方式：贷款发放方式为【具体贷款发放方式】。
2.3 贷款发放条件：贷款发放需满足以下条件：（1）甲方提供的贷款担保文件符合乙方要求；（2）甲方未发生严重信用违约行为；（3）甲方按照合同约定的用途使用贷款款项。
第三条贷款担保3.1 甲方应在贷款发放前提供足额的担保金，并签署相关担保文件。
3.2 担保方式：担保方式为【具体担保方式】。
3.3 担保期限：担保期限与贷款期限一致。
第四条贷款利息4.1 贷款利息的计算：贷款利息以贷款余额为基数，按【具体计息方式】计算利息。
4.2 贷款利息的支付：贷款利息的支付方式为【具体支付方式】。
第五条还款条款5.1 还款方式：甲方应按照合同约定的还款方式按期还款。
5.2 还款期限：还款期限为【具体还款期限】年。
5.3 提前还款：甲方如需提前还款，应提前【具体提前还款期限】向乙方通知，并支付提前还款违约金。
工程借款协议书6篇
工程借款协议书6篇篇1甲方（借款人）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________乙方（贷款人）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________鉴于甲方因工程需要，向乙方借款，经双方友好协商，达成如下协议：一、借款用途本次借款用途仅限于甲方所承包工程的经营活动，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币_________元整（大写：_________元整）。
2. 支付方式：乙方在协议签订后___日内将借款全额以银行转账方式支付至甲方指定账户。
3. 甲方账户信息如下：开户行：___________________账户名：___________________账号：___________________三、借款期限借款期限自本协议签订之日起计算，为期___个月。
四、利息及还款方式1. 利息：本次借款按照年利率___%计算利息。
2. 还款方式：甲方应于借款期限到期之日一次性归还借款本金及利息。
3. 若甲方未能按期还款，应按照逾期利率___%支付逾期利息。
1. 甲方保证本次借款不用于非法活动，否则承担一切法律责任。
2. 乙方有权对甲方的工程进展情况进行了解，甲方应提供必要的信息和资料。
3. 甲方必须按照协议约定的用途使用借款，不得挪作他用。
4. 甲方保证按照协议约定的期限和方式归还借款本息。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未按时支付利息或本金，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息，并支付违约金。
2. 若甲方擅自改变借款用途，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致乙方无法了解工程进展情况，乙方有权暂停支付借款，直至甲方提供必要的信息和资料。
七、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
基本建设工程借款合同书范本5篇
基本建设工程借款合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1基本建设工程借款合同书范本甲方（借款人）：_____________乙方（出借人）：_____________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿签订本借款合同，并就双方之间的借款事项达成一致意见。
为此，甲乙双方在友好协商的基础上，经协商一致，制定如下借款合同：第一条借款基本信息1. 甲方借款金额：_______（大写：________）人民币；2. 贷款用途：甲方将所借款项用于基本建设工程的建设和实施；3. 借款期限：借款自____年____月____日起至____年____月____日止；4. 借款利率：____%（年化）；5. 还款方式：本金+利息一次性还清；6. 担保方式：____________________。
第二条借款款项的划拨1. 乙方将借款款项直接划拨至甲方指定的账户；2. 乙方有权在借款期限内每月向甲方发放预计还款计划。
第三条借款利息计算1. 借款利息以按年计算，自借款发放之日起计至借款还清之日止；2. 若因甲方原因未按期偿还本金和利息，应按约定利率继续计算利息。
第四条违约责任1. 甲方逾期未归还本金和利息的，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若甲方未兑现还款承诺，乙方有权向法院申请强制执行。
第五条保密条款1. 本协议的内容和借款款项划拨事项均为保密事项；2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露有关本协议的内容。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方协商解决。
协商不成的，提交所在地人民法院解决。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：以上是基本建设工程借款合同书的范本，甲乙双方应严格遵守合同规定，共同维护各自权益，确保借款事项顺利进行。
愿本合同为双方的合作带来共同发展与成功！篇2基本建设工程借款合同书借款人：（甲方）贷款人：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为规范双方的借贷行为，现就甲乙双方在基本建设工程项目中的借款事宜，达成如下协议：一、借款金额1. 甲方向乙方借款金额为（具体金额），用于基本建设工程项目的资金需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
工程建设的借款合同范本
项目级别：_________
立合同单位：
_________(简称借款方)
_________银行_________行(简称贷款方)
借款方在________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。
预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方(盖章)：_________贷款方(盖章)：_________
地址：_________地址：_________
法定代表(签字)：_________法定代表(签字)：_________ 开户银行及帐户：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________。