工程建设借款合同范本
建设工程借款合同范本5篇
建设工程借款合同范本5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（出借人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要资金用于建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资证明。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币___________元整（￥____________）。
1.2 借款用途：用于___________________的建设工程。
1.3 借款期限：自________________至________________。
1.4 利率：_____%，计年息_____%，逾期按照_____%/天计算。
第二条借款发放及管理2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内将款项发放至甲方指定的账户上。
2.2 借款发放方式：一次性发放/分期发放，如分期发放，具体时间及金额如下：第一期：___________________元，发放时间____________；第二期：___________________元，发放时间____________；...2.3 甲方应按照本合同约定使用借款款项，如需变更借款用途或借款金额，应提前征得乙方书面同意。
第三条还款方式3.1 借款到期日前，甲方应按约定时间偿还借款本金及利息，可采用如下还款方式：一次性还本付息；分期还本付息，具体还款计划如下：第一期：___________元，还款时间____________；第二期：___________元，还款时间____________；...3.2 如甲方无法按时还款，应提前通知乙方，并与乙方商定适当的还款延期方案。
第四条利息计算及支付4.1 利息计算方式：按照借款本金×利率×借款期限计算。
4.2 甲方应在每个还款期限届满之日前将应付利息支付至乙方指定账户。
第五条保证条款5.1 甲方保证向乙方提供真实有效的借款用途信息及相关资料，并承担因此造成的法律责任。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1基本建设工程借款合同范本甲方：【借款人全称】住所：【借款人住所】法定代表人：【借款人法定代表人】身份证号码：【借款人身份证号码】乙方：【贷款人全称】住所：【贷款人住所】法定代表人：【贷款人法定代表人】身份证号码：【贷款人身份证号码】鉴于，甲方拟进行基本建设工程项目，为使该项目得以顺利进行，特需贷款建设基金，乙方愿意向甲方贷款，经双方友好协商，达成如下协议：第一条贷款基本情况1.1 贷款金额：本合同项下的贷款金额为【具体贷款金额】。
1.2 贷款用途：本合同项下的贷款将用于甲方【具体用途】的基本建设工程项目。
1.3 贷款利率：本合同项下的贷款利率为【具体贷款利率】，按年计收。
1.4 贷款期限：本合同项下的贷款期限为【具体贷款期限】年。
1.5 还款方式：本合同项下的贷款采取【具体还款方式】方式进行还款。
第二条贷款发放2.1 甲方应于本合同签署后【具体时间】日向乙方提供具备法律效力的贷款担保文件，乙方审核通过后，将贷款款项划入甲方指定账户。
2.2 贷款发放方式：贷款发放方式为【具体贷款发放方式】。
2.3 贷款发放条件：贷款发放需满足以下条件：（1）甲方提供的贷款担保文件符合乙方要求；（2）甲方未发生严重信用违约行为；（3）甲方按照合同约定的用途使用贷款款项。
第三条贷款担保3.1 甲方应在贷款发放前提供足额的担保金，并签署相关担保文件。
3.2 担保方式：担保方式为【具体担保方式】。
3.3 担保期限：担保期限与贷款期限一致。
第四条贷款利息4.1 贷款利息的计算：贷款利息以贷款余额为基数，按【具体计息方式】计算利息。
4.2 贷款利息的支付：贷款利息的支付方式为【具体支付方式】。
第五条还款条款5.1 还款方式：甲方应按照合同约定的还款方式按期还款。
5.2 还款期限：还款期限为【具体还款期限】年。
5.3 提前还款：甲方如需提前还款，应提前【具体提前还款期限】向乙方通知，并支付提前还款违约金。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
建设工程借款合同范本「简单」5篇
建设工程借款合同范本「简单」5篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方（出借方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方借款用于建设工程项目，达成如下协议，以便明确双方的权利和义务：一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方借款人民币（大写）_____________元整（￥_____________），用于乙方建设工程项目的资金需求。
2. 借款用途：乙方承诺所借款项仅用于建设工程项目，不得挪作他用。
二、借款期限1. 本合同签订之日起，乙方开始使用借款，借款期限为（具体借款期限）自借款发放之日起至__年__月__日止。
2. 如果乙方需要延长借款期限，应提前书面通知甲方并经其同意，双方另行签订协议。
三、利息与还款方式1. 乙方应按本合同约定的借款金额支付相应利息，利息率为____%。
2. 乙方应按照约定的还款计划，按期足额还款，还款方式为（如等额本息、到期还本付息等）。
3. 乙方还款方式包括：（1）银行转账；（2）现金支付。
四、保证1. 乙方应按约定合同履行还款义务，如发生逾期还款，乙方应按约定支付逾期利息。
2. 乙方为确保借款及利息的履行，须提供相应的担保措施，包括但不限于保证人、抵押等。
五、违约责任1. 乙方违约未按时足额还款的，应承担逾期还款的法律责任，甲方有权要求乙方支付逾期利息及其他违约金。
2. 如乙方出现恶意拖欠、转移资金等情况，甲方有权追究乙方的法律责任，并提起诉讼要求赔偿损失。
六、解决争议1. 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同项下涉及的未尽事宜，应遵循有关法律、法规及双方的协商约定。
七、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期至借款还清之日。
2. 本合同一式两份，甲、乙各持一份，具有同等法律效力。
日期：（以下空白）第2篇示例：建设工程借款合同甲方（借款人）：_________ 乙方（出借人）：_________鉴于甲方有借款需求，乙方愿意提供借款，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条借款基本情况甲方向乙方借款金额为人民币________元整。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款事项1. 借款用途：本借款用于____________________建设工程的资金需要。
2. 借款金额：人民币____________________元（大写：____________________元整）。
3. 借款期限：自本协议签订之日起计算，期限为______年。
二、利率及还款方式1. 利率：本协议借款年利率为______%，利息自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，按期向乙方支付利息及本金。
具体还款计划如下：（此处添加具体还款计划表）三、保证事项1. 甲方保证所提供的借款用途真实、合法，且未经乙方同意不得改变借款用途。
2. 甲方应按照约定时间还款，并支付相应的利息。
3. 乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督，甲方应配合并提供相关材料。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间还款或支付利息，应按照逾期未付款项的一定比例（具体比例由双方协商确定）向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的其他事项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。
五、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（借款人）：____________________（签字盖章）乙方（贷款人）：____________________（签字盖章）日期：____________________附件：1. 双方营业执照及法定代表人身份证明2. 借款用途证明材料3. 还款计划表（包括每期还款金额、时间等）4. 其他相关材料篇2甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款目的和用途甲方向乙方借款用于____________________建设工程，不得挪作他用。
工程建设贷款的合同范本通用版6篇
工程建设贷款的合同范本通用版6篇篇1工程建设贷款的合同范本通用版甲方(贷款人)：_____________乙方(借款人)：______________鉴于乙方需要进行工程建设，为筹集资金，甲方同意向乙方提供贷款，并就贷款事项达成如下协议：第一条贷款金额及用途甲方同意向乙方提供贷款金额为人民币______________ 元整，用于乙方工程建设项目_________________的资金需求。
第二条贷款利率贷款利率为________________%，计算方式为__________________。
贷款利率自贷款发放之日起开始计算。
第三条贷款期限贷款期限为____年，自贷款发放之日起计算。
第四条贷款发放1. 乙方应在签署本合同之日起____日内提供所需材料，经甲方审核通过后，甲方将按照约定的金额直接划入乙方指定的账户中。
2. 乙方应在收到贷款款项后，按照项目执行计划合理使用贷款，确保资金使用安全。
第五条还款方式1. 乙方应按照约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
2. 还款方式：（1）按月等额本息还款（2）按季等额本息还款（3）到期一次性还款3. 还款账户：乙方应在合同签订之日起____日内提供还款账户信息，甲方将按照还款计划从乙方指定的账户中扣除还款金额。
第六条保证和担保1. 乙方应在签署合同之日起____日内提供相应的担保措施，包括但不限于抵押、质押等。
2. 如乙方未能按照约定的还款方式、还款期限履行还款责任，甲方有权依法处置担保物，以偿还贷款本息。
第七条违约责任1. 若乙方在还款期限内未能按照约定的还款方式足额偿还贷款本息，乙方应承担逾期利息及违约金。
2. 如因乙方违约导致贷款本金无法回收，甲方有权通过法律途径追究乙方的法律责任。
第八条合同变更1. 本合同任何变更均须经甲、乙双方书面协商一致，并经双方正式签署后生效。
第九条争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：_____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________乙方（贷款人）：_____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________鉴于甲方需要实施一项基本建设工程，为顺利推进该工程，特向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供借款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在基本建设工程中的借款关系及相关权利义务，确保双方权益得到合法保护。
第二条借款金额及用途一、乙方向甲方提供的借款金额为人民币_________元（大写：_________元整）。
二、借款用途：用于甲方实施基本建设工程，包括但不限于_____________（具体工程名称）、_____________（具体项目）等。
第三条借款期限及还款计划一、借款期限自本合同签署之日起计算，共计______个月/年。
二、甲方应按照以下还款计划向乙方还款：1. _________年______月______日前还款人民币_________元；2. _________年______月______日前还款人民币_________元；3. 剩余款项于工程竣工验收合格后______个月内一次性还清。
第四条利率及支付方式一、借款利率为年利率______，自借款到账之日起计算。
二、利息支付方式为每______个月支付一次，随本金一并偿还。
三、甲方应按照乙方的要求提供合法、有效的收款账户信息。
第五条保证事项一、甲方保证用于基本建设的借款专款专用，不得挪用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设借款合同范本
项目级别：_________
立合同单位：
_________（简称借款方）
_________银行_________行（简称贷款方）
借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。
预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季
_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方（盖章）：_________贷款方（盖章）：_________ 地址：_________地址：_________
法定代表（签字）：_________法定代表（签字）：
_________
开户银行及帐户：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________。