混凝土分包合同范本1
混凝土劳务分包合同范本
混凝土劳务分包合同范本混凝土劳务分包合同范文1甲方：乙方：甲方因施工需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等自愿、协商一致的原则，明确甲、乙双方权利和义务的协议，订立本劳务合同：一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程，原旧路为水泥混凝土路面，全线旧水泥路面已出现局部破坏严重，须进行局部翻修。
1、工程名称：南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程2、工程地址：伶俐镇大水坡至官已坡路段二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求，自备发电机，搅拌机，上料铲车，运输车辆，斗车，水泵，模板等工具，进行搅拌，运输，支拆模，浇筑，收光等工作。
四、质量进度1、严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼，严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡，杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计规范(TGD40-20__) 执行。
(3)如出现上述质量问题时，乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(4)、进度：乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力，若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
五、安全文明施工1、现场：进入施工现场所有人员必须戴好安全帽，系上帽带。
衣着整洁，不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育：( 1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册，交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。
上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗，违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故，由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销)，误工费、护理费、生活费、营养费。
由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗，发现一次根据情节轻重进行经济处罚。
混凝土打凿分包合同范本
混凝土打凿分包合同范本1. 合同目的2. 工程内容甲方委托乙方进行混凝土打凿分包工程，具体工程内容如下：•工程名称：【填写具体工程名称】•工程地点：【填写具体工程地点】•工程范围：【填写工程范围，包括具体任务和工作量描述】•工期要求：【填写工程开始和结束日期，以及具体工期要求】3. 材料与设备–【填写甲方提供的材料和设备清单】–【填写乙方需要采购的材料和设备清单】4. 合同价款及付款方式1.本合同总价款为【填写具体合同总价款】，以人民币计算。
2.付款方式如下：–在合同签订后三日内，甲方向乙方支付合同款项的30%作为订金；–工程竣工后三日内，甲方支付合同款项的70%作为尾款。
5. 工期与履约责任1.乙方应按照本合同约定的工期要求，保证按时完成混凝土打凿分包工程。
2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担迟延履约责任，按每日总价款的0.1%向甲方支付违约金。
3.如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任，按每日总价款的0.1%向乙方支付违约金。
6. 质量保证1.乙方应按照相关标准和规范要求，保证混凝土打凿分包工程的质量符合合同约定的要求。
2.甲方在工程完工验收合格后，自验收之日起，在工程保修期内对工程质量负责。
7. 变更和索赔1.任何一方希望变更合同内容，应书面通知对方并经双方协商达成一致。
2.若乙方因甲方原因或其他不可抗力无法履行合同义务时，应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。
3.双方应本着诚实原则，通过友好协商解决变更和索赔问题。
8. 违约责任1.若甲方或乙方违反本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.若由于不可抗力或其他无法预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应友好协商解决，不承担违约责任。
9. 争议解决本合同签订、履行或解释过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，则提交至有管辖权的人民法院裁决。
10. 合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至履行完毕。
混凝土分包施工合同范本(精选2篇)
混凝土分包施工合同范本（精选2篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!混凝土分包施工合同范本（精选2篇）混凝土分包施工合同范本第1篇需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)经甲、乙双方共同协商，甲方向乙方购买预拌混凝土用于安顺市西秀区干河棚户区改造项目Ⅰ标工程建设，该工程地点位于黄果树大街东段(棕榈园西侧)。
砼工合同分包协议书
砼工合同分包协议书甲方（总承包方）：_______________地址：_______________代表人：_______________联系电话：_______________乙方（分包方）：_______________地址：_______________代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的混凝土工程达成合作意向，经充分协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，订立如下分包协议条款：一、工程内容与范围乙方负责本项目的混凝土浇筑、养护、检测等工作，包括但不限于提供合格的混凝土材料、运输、泵送、振捣、成型、拆模等全部工序，并保证工程质量符合国家现行有关标准和规范的要求。
二、工程质量乙方必须确保所承担的混凝土工程达到设计要求和国家质量验收标准，如发生质量问题，应及时修复并承担相应责任。
三、工期要求乙方应按照甲方提供的施工进度计划，合理安排人员和设备，确保按时完成各项施工任务，不得无故延误工期。
四、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，防止事故发生。
五、合同价款及支付方式合同总价款为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
付款方式根据工程进度分期支付，具体比例和时间节点由双方协商确定。
六、违约责任若一方违反合同约定，需向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
具体违约金数额和损失赔偿办法按合同条款执行。
七、争议解决因履行本合同产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜本合同未尽事宜，由双方协商补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、进度计划等相关文件，对双方均具有约束力。
商品混凝土浇筑施工劳务分包合同5篇
商品混凝土浇筑施工劳务分包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将商品混凝土浇筑施工劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________二、工期及进度要求1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划，按时完成商品混凝土浇筑任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、工程质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行商品混凝土浇筑施工。
2. 乙方应确保浇筑质量，达到甲方及工程要求。
3. 工程验收标准按照现行相关规范执行。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际浇筑量结算。
2. 支付方式：____________________3. 付款周期：____________________五、材料供应及设备管理1. 甲方负责商品混凝土的供应。
2. 乙方负责提供浇筑所需的设备、工具及耗材。
3. 乙方应确保设备正常运行，如设备故障导致的工期延误，乙方应承担相应责任。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工区域的文明施工，保持现场整洁。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
七、合同变更与解除1. 合同执行过程中，如需变更或解除，应经双方协商一致。
2. 变更或解除合同时，应签订书面协议。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付劳务费用，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按合同约定完成浇筑任务，应按日向甲方支付违约金。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
九、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
商品混凝土浇筑施工劳务分包合同8篇
商品混凝土浇筑施工劳务分包合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将商品混凝土浇筑施工劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：具体混凝土浇筑量按实际施工面积计算。
二、分包范围和内容乙方负责甲方商品混凝土浇筑的全部施工劳务工作，包括但不限于混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、表面处理、养护等工作。
具体分工内容在双方确认的施工图纸及施工方案中约定。
三、合同工期1. 混凝土浇筑施工工期按照甲方施工进度计划执行。
乙方必须按照甲方的工期要求完成施工任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、质量标准和验收方法1. 混凝土浇筑质量应符合国家相关质量标准和设计要求。
2. 乙方应按照甲方的质量控制要求及施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 工程验收按照国家规定的相关标准和方法进行。
验收合格后方可进行下一道工序。
五、合同价款及支付方式1. 混凝土浇筑施工劳务分包单价为：按实际浇筑量结算，单价固定（具体单价根据工程实际情况约定）。
2. 支付方式：甲方按照完成工程量进度支付乙方劳务费用。
工程完工并验收合格后，双方进行结算。
3. 乙方完成全部混凝土浇筑施工任务并通过验收后，甲方支付乙方合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
六、安全施工1. 乙方应制定安全措施，加强施工现场管理，确保安全生产。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 甲方有权对施工现场进行安全监督，对不符合安全要求的施工行为予以纠正和处罚。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
商品混凝土工程分包合同
合同编号：工程商品砼工程分包合同承租方（全称）：出租方（全称）：签订时间：年月日商品砼工程分包合同发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下商品砼分包工程施工事项，经协商达成一致，在对本合同进行充分理解的基础上，自愿订立本合同，并严格执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：*** 工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工。
第二条工作内容：第三条工期1、开工时间：年月日（具体以甲方现场通知为准），完工时间年月日。
2、乙方应根据甲方每次浇筑进度要求在约定期限内完成承包范围内的全部工作内容。
乙方每次供货延期超过2 小时，甲方扣除乙方当次浇筑砼价款的1%作为违约罚金；对于非甲方原因造成的合同期限延误，乙方须书面报告甲方，甲方同意后合同期限相应顺延。
第四条合同价款1、本合同为固定综合单价合同。
2、综合单价为含税包干价，除完成本合同承包范围约定工作内容外，并负责履行本合同约定的各项义务。
综合单价包括并不仅限于以下费用：2.1 按照合同要求完成该项工程承包范围内所需的各类相关的财产、设备、人员的保险费、利润、税金等全部费用。
乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因素，都包含在固定综合单价中。
2.2 满足合同约定的承包范围内工期要求、质量标准、安全文明施工所支出费用；2.3 办理与本工程承包范围内相关的各种手续及费用，包括施工中发生的环境保护、治理及采取措施发生的费用。
2.4 与其他承包范围内分项工程配合发生的配合费，以及可能发生的机械停滞及人员窝工的费用。
2.5税金：（根据当地规定选择）（1）乙方在请款时应提供工程所在地（甲方公司、分公司所在地）税务部门认可的建筑安装施工企业专用发票并加盖与本合同中乙方单位名称一致的发票专用章或财务专用章（如税务部门要求合同、发票等备案登记的，乙方应办理相关手续）。
混凝土分包施工合同范本
混凝土分包施工合同范本甲方（总包方）：________________乙方（分包方）：________________一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：混凝土施工及附属设施安装二、合同条款1. 分包范围（1）乙方承担的混凝土施工范围包括：混凝土浇筑、混凝土养护、混凝土构件制作及安装等。
（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程进度（1）乙方应根据甲方制定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
（2）乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告，及时汇报施工进展情况。
3. 工程质量（1）乙方应确保混凝土施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
（2）乙方应负责对施工过程中的质量问题进行整改，直至符合要求。
4. 工程验收（1）乙方应在工程完成后，向甲方提交工程验收报告。
（2）甲方应在收到验收报告后，组织相关人员对工程进行验收。
（3）工程验收合格后，甲方应按照约定支付乙方工程款。
5. 工程款支付（1）甲方应在工程验收合格后，按照合同约定的付款方式支付乙方工程款。
（2）乙方应在收到工程款后，按照合同约定开具发票。
6. 违约责任（1）乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
（2）乙方未能按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
7. 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、甲方支付完毕工程款之日终止。
三、名词解释1. 混凝土：一种以水泥为主要胶凝材料，加入适量的水、砂、石子等骨料，经过搅拌、浇筑、养护等过程制成的建筑材料。
2. 分包：指在总包合同范围内，将部分工程内容委托给其他具有相应资质的单位或个人承担的行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
混凝土施工班组劳务分包合同发包方(甲方)：南通三建建筑劳务有限公司承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：年月日至年月日二、承包范围及方式：1、承包范围：2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：混凝土工程：混凝土的泵送、浇筑、振捣、后浇带、水平运输、泵管的移动、清理及整理；搭设临时马道、安放溜槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块；砼的磨平、压面、遮盖、装饰、保温、养护；现场零星砼搅拌；模板拆除后的砼结构的修补及试件的制作、养护、保养、取样、送样、检验等全部由乙方负责，检验试验费用由甲方负责。
但因乙方原因导致重新送检的试验费用由乙方负责，并且乙方还要承担因此而使甲方遭受的罚款以及其他经济损失。
三、合同价款1、合同单价为：按建筑面积元/㎡。
此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
四、工程结算与支付1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工建筑面积以平方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。
同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)5、工程款支付条件1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。
考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。
只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
五、双方责任(一)甲方1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
4、甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。
遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。
贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。
一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。
总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。
总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。
乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。
若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。
进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。
凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。
经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。
因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。
无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。
非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。
杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。
在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
八、文明施工及环境保护1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。
在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~2000元的罚款。
在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。
负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。
非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。
否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。
十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。
如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：现场负责人：现场负责人：身份证号：银行账号：电话：电话：年月日年月日。