市政燃气管道非开挖穿越施工合同范本
燃气管道工程施工合同f(范本文)
燃气管道工程施工合同1. 引言2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是确保燃气管道工程的顺利进行，保证施工质量和工期的达成。
2.2 合同范围本合同所涉及的燃气管道工程施工范围包括但不限于：管道敷设、焊接、试验、保温、通风等工作。
2.3 施工要求2.3.1施工资质：乙方必须具备相应的燃气管道工程施工资质，并按照国家相关法律法规和标准进行施工。
2.3.2安全保障：乙方必须遵守燃气管道施工的各项安全规范，保证现场安全，并确保工人使用个人防护装备。
质量要求：乙方负责施工过程中的质量控制，确保燃气管道的质量符合国家标准和设计要求。
2.4 工期要求2.4.1工期计划：乙方应根据项目要求制定详细的工期计划，并提前向甲方报备。
2.4.2工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的经济损失和违约责任。
2.4.3工期加班：如工期确有变更需要，乙方应提前与甲方协商，并尽力配合加班工作。
2.5 付款方式2.5.1施工款项：甲方按照工程进度支付施工款项给乙方，具体支付比例及时间由双方协商确定。
维保保证金：在工程竣工后，甲方按照约定支付维保保证金给乙方，维保期限为工程竣工之日起一年。
3. 风险与责任3.1 施工风险乙方在施工过程中应妥善处理各类风险，包括但不限于施工现场安全、现场管理和劳动保护等方面，减少因施工原因引起的事故。
3.2 保险责任乙方应按照国家相关规定购买施工险和人身意外险，并及时向甲方提供保单，确保在施工期间因意外事故造成的损失得到及时赔偿。
3.3 保密责任乙方应对工程设计图纸和技术资料等保密，不得擅自复制、泄露或向第三方提供。
4. 变更与终止4.1 变更条款任何合同变更必须经过双方协商一致，并以书面形式确认，方可生效。
4.2 终止条款4.2.1合同解除：本合同在下列情况下可被解除：乙方严重违反合同约定、未履行合同义务或无法履行合同义务的情况下，甲方有权解除合同，并追究乙方相应的违约责任。
4.2.2合同解除的通知：解除合同的一方应提前以书面形式通知对方，通知应明确解除合同的原因和解除的生效日期。
非开挖管道工程施工合同
非开挖管道工程施工合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_________乙方（以下简称“施工方”）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行非开挖管道工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：非开挖管道工程施工，包括管道铺设、连接、检查、修复等。
二、工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和规范要求，进行非开挖管道工程施工，包括管道铺设、连接、检查、修复等。
2.2 乙方负责施工过程中的技术指导、施工方案的制定和实施、现场管理等。
2.3 乙方负责施工完毕后的验收、保修等售后服务。
三、合同工期3.1 开工日期：____年__月__日3.2 竣工日期：____年__月__日四、质量标准与验收4.1 工程质量标准：工程质量应达到国家或行业相关质量标准和规范要求。
4.2 验收：工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收。
如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、合同价格5.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 支付方式：1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%。
六、违约责任6.1 乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价每天的1%。
6.2 甲方如未能按照合同约定的付款时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。
七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
非开挖顶管施工合同范本
本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）共同签订，双方经协商一致，就顶管施工事项达成以下合同：
一、施工范围：
1.1 甲方将按照乙方的要求，在指定地点进行非开挖顶管施工，具体工作内容包括但不限于：顶管设计、材料采购、施工组织、现场操作等。
1.2 乙方需提供施工现场的相关资料和便利条件，以确保施工顺利进行。
1.3 甲方需保证施工的质量和工期，确保施工安全，完成合同项下的工作。
二、合同价格及支付方式：
2.1 乙方需向甲方支付合同总价，具体金额为【具体金额】。
2.2 乙方将在合同签订后的【具体时间】内支付合同总价的【具体比例】作为首期款，剩余款项将在工程完工后【具体时间】内支付。
2.3 甲方需在收到首期款后尽快启动施工，并根据工程进度支付相应款项。
三、施工期限：
3.1 合同工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
3.2 如果因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付相应的延期费用。
四、质量保证：
4.1 甲方需保证施工的质量符合相关标准和要求，确保工程正常使用。
4.2 在工程保修期内，如因甲方原因导致工程出现质量问题，甲方将承担修复费用。
五、违约责任：
5.1 如果一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，并支付对方相应的损失赔偿。
六、附则：
6.1 本合同自双方签字盖章起生效，至工程竣工验收之日终结。
6.2 本合同如有修改，应经双方协商一致，并签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）。
非开挖顶管合作协议书范本
非开挖顶管合作协议书范本甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要进行非开挖顶管工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行非开挖顶管工程的施工事宜达成如下协议：1. 工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程量：______________________1.5 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日2. 双方权利与义务2.1 甲方负责提供施工所需的场地、水电等基本条件，并协助乙方办理施工许可证等相关手续。
2.2 乙方负责按照甲方要求和施工规范进行施工，并确保施工质量和施工安全。
2.3 乙方应按照合同约定的时间完成施工，并及时通知甲方进行验收。
2.4 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出整改要求。
2.5 乙方应遵守甲方的施工管理规定，不得擅自变更施工方案。
3. 工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________元整。
3.2 甲方在合同签订后____日内支付乙方工程预付款，金额为总费用的____%。
3.3 工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款，金额为总费用的____%。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，金额为总费用的____%。
4. 工程验收4.1 乙方完成施工后，应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到乙方验收通知后____日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
4.3 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。
非开挖顶管施工合同
非开挖顶管施工合同一、工程概况。
甲方（发包方）：[甲方公司名称或个人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称或个人姓名]这工程呢，就是非开挖顶管施工啦。
工程地点在[具体地点]。
这个工程可重要啦，咱们得好好合作，把它干得漂漂亮亮的。
二、工程范围及内容。
1. 乙方要按照甲方的要求，进行非开挖顶管施工。
这包括从[起始点]到[终点]的顶管作业，顶管的管径是[具体管径尺寸]哦。
2. 乙方得负责施工过程中的设备、材料的提供。
像顶管机啊，那些管材啥的，都得是质量合格的，可不能弄些不好的东西来糊弄事儿。
3. 施工过程中的安全防护措施也得乙方搞定。
咱可不能让工人兄弟在危险的环境下干活，安全第一嘛。
三、工程工期。
2. 竣工日期呢，是[具体竣工日期]。
这期间乙方得合理安排工期，要是遇到特殊情况，比如说天气特别恶劣，像那种下大暴雨，刮大风，影响了施工，得提前跟甲方说一声，咱们一起商量怎么办。
但是可不能随随便便就拖延工期，甲方还等着这个工程完工之后做其他事情呢。
四、工程质量。
1. 乙方要保证工程质量达到[具体质量标准，如国家相关标准或行业通用标准等]。
这工程质量要是不好，以后出了问题可就麻烦大了。
2. 在施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查。
如果甲方发现有不符合质量要求的地方，乙方得马上整改。
可别不耐烦，咱们都是为了把这个工程做好。
五、工程价款及支付方式。
1. 工程总价是[具体金额]元。
这个价格可是考虑了各种成本、利润之后定下来的，大家都觉得合理才好。
2. 支付方式呢，甲方会这样付钱。
在合同签订之后的[具体天数]天内，甲方会支付给乙方工程总价的[预付款比例]作为预付款，这就像给乙方一个定心丸，让你们能去准备材料和设备。
然后，在工程进行到[具体工程进度节点]的时候，甲方再支付工程总价的[进度款比例]。
工程竣工验收合格之后的[具体天数]天内，甲方会把剩下的钱，也就是工程总价的[尾款比例]付给乙方。
六、双方的权利和义务。
（一）甲方权利和义务。
非开挖管道工程施工合同协议书范本模板
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设部建筑安装合同承包合同标准》以及相关规定，在平等互利、友好合作的基础上，双方就事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。
第一条基本情况1、工程概况工程名称：工程地点：2、工程承包范围及方式承包范围：所涉及的需非开挖穿越的管线路段。
承包方式：本工程是包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。
以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。
3、合同工期与工程质量合同工期：日历天。
工程质量标准：合格，执行国家、相关省市现行验收评定标准。
4、合同单价、总价与支付方式按施工管径的不同单价，施工管径为元/米，工程量约为米；施工管径为元/米，工程量约为米。
单价内已包含穿越时弧度系数。
合同总价为人民币元整。
（小写￥元）。
支付方式：乙方在非开挖穿越工程整体完工后，由甲方现场管理人员确认，支付工程结算总额的30%；非开挖穿越管道验收合格后二个月内，支付工程结算总额的70%。
预留工程结算总额的的30%为质保金，保修期后不出现质量问题10日内甲方一次性付清质保金，质保金不计利息。
第二条双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（1）有权指导并监督乙方的工程进度、工程质量。
（2）负责与其它相关单位及个人的关系协商和维系。
（3）在施工过程中遇到困扰和赔偿事宜由甲方协商解决。
（4）制定设计方案，并提供相关资料。
（5）甲方负责承担机械设备所需的一切油费。
2、乙方的权利和义务（1）接受甲方的管理监督，服从安排。
（2）施工前彻底摸清路由状况、地下管线及其他地下设施，防止穿越过程中发生意外，施工时乙方穿越深度和长度必须符合甲方规定不得超出规定范围，且在原地面进行挖深测量。
自钻机入场之后至撤场时，乙方必须与施工区域周边搞好关系。
（3）乙方必须对员工强调安全观念，自承包施工之日起乙方所有施工人员的安全均由乙方承担负责。
（4）非开挖穿越施工所用设备材料（除燃气管道外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准且及时到位（除不可抗力因素），如发现不合格或延期，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。
非开挖穿越工程合同
非开挖穿越工程合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方需要进行非开挖穿越工程施工，乙方具备相应的资质和能力进行此类工程的施工，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容1. 工程名称：__________非开挖穿越工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
4. 施工内容：包括但不限于导向钻孔、管道拉入、扩孔、回填、压力测试等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及行业规范执行，确保工程质量达到设计要求和相关标准。
2. 乙方应保证使用的材料、设备符合国家标准和设计要求。
3. 工程竣工后，应有相关部门进行质量检测并出具合格证明。
三、工期要求1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、合同价格1. 合同总价为人民币____元。
2. 价格构成包括直接费用、间接费用、利润及税金等。
3. 价格调整应根据实际工程量变化、市场波动等因素协商确定。
五、支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任，赔偿乙方损失。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______________________代表（签字）：______________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：______________________代表（签字）：______________________日期：____年__月__日。
非开挖穿越工程施工合同范本
合同编号：非开挖穿越工程施工合同发包方（甲方）：住所地：联系电话：承包方（乙方）：住所地：联系电话：为了明确甲乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规、规章的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：（请填写具体的施工内容）二、工程期限1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、合同工期总日历天数天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总日历天数工期为准。
4、在组织施工过程中，如遇到下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延工期期限：（1）因天灾或者人力不能抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出设计变更而不能继续施工的；（3）不具备施工条件，影响进场施工的；（4）施工过程中如因停电、停水8小时以上或连续间断性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工的；（5）非承包方原因造成的监理签证不及时，影响下一道工序施工的。
三、质量标准1、符合《油气输送管道穿越工程设计规范GB50423-2007》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005标准。
2、按发包方提供的设计图纸及现场要求施工，管材成功回拖并压力试验合格。
3、其他：（请各公司根据工程施工实际情况，增加相关内容）四、工程造价预算（可采用纯文字叙述方式进行约定，不必拘泥于表格形式）五、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1、甲方指派同志，身份证号：，联系电话：，作为甲方现场施工管理人员，代表甲方行使工程管理职责，对乙方的工程质量、工程进度、环境保护、安全施工、文明施工等进行监督、检查和指导，协助乙方解决施工中遇到的问题。
2、甲方应在开工前向乙方提供工程设计方案，确定具体的出入钻位置及穿越路线，确定穿越长度和深度等。
3、对乙方施工方案进行审核批准，并提出合理化建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX 市政燃气管道工程非开挖穿越施工合同工程名称：XXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工发包方（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包方（乙方）：XXXXXX有限公司签订地点：XX市签订日期：二〇一三年X月XXXX市政燃气管道非开挖穿越施工合同发包人(甲方)：XXXXXXXXXXX有限公司承包人(乙方)：XXXXXXX有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。
第一条基本情况1、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工。
工程地点：XXXXX。
2、工程承包范围及方式承包范围：施工路段：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所涉及的需非开挖穿越的管线路段。
承包方式：本工程是包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。
以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。
3、合同工期与工程质量合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX个日历天。
工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。
4、合同单价、总价与支付方式按施工管径的不同单价，施工管径XXXXX为XXX元/米，工程量约为XXXX米；施工管径XXXXX为XXX元/米，工程量约为XXXX米。
单价内已包含穿越时弧度系数。
单价中包含但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、材料检验费、预算包干费、措施项目费、规费、管理费、利润、税金、招标代理费等为完成本项目所需的全部费用。
合同总价为人民币XXXXXXXXXXXXXXXXX元正。
（小写￥XXXXXXXXXXXX元）。
支付方式：乙方在非开挖穿越工程整体完工后，填写竣工报告和结算单，交甲方现场管理人员确认。
甲方在收到竣工报告后一个月内，支付工程结算总额的50%；非开挖穿越部分管道验收合格后二个月内，支付工程结算款50%。
设计变更、现场签证在结算时一并支付。
乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。
第二条施工设备材料非开挖穿越施工所用设备材料（除燃气管道外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。
第三条双方的责任和义务1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个探测报告和施工方案，并署名，乙方对提供的探测报告和施工方案负全部责任。
2、乙方指定非开挖穿越的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由甲方安排人员施工。
3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。
4、乙方应保证穿越燃气管道时燃气管道不因穿越而发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的泥浆由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收，工作坑的恢复工作由甲方安排人员完成。
第四条工期约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
5、甲方负责协调好管道安装单位与非开挖穿越施工单位的关系。
第五条验收一、工程质量1、乙方应采用先进钻机和先进的探测设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工，如在非开挖穿越过程中发生因拖拽管道而发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的非开挖穿越工程通过相应的验收。
4、工程量的计算：以钻入点和钻出点之间的水平直线距离进行计算，工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并作为工程结算依据。
第六条违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000 元违约金。
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作为奖励。
3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第七条合同组成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、投标书及其附件；3、投标报价书、工程报价清单；4、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；5、中标通知书。
第八条争议处理方式在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向XX市人民法院起诉。
第九条附则1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：工程施工安全合同甲方：XXXXXXXXX有限公司乙方：XXXXXXX有限公司为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备、设施和第三方安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程项目：XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工。
第二条施工地址：XXXXXX。
第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施。
3、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
第四条乙方安全责任1、乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行安全生产规定、制度。
3、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
5、施工期间，乙方应指派作为安全现场监护人、安全工作联系人。
6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责。
8、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。
特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。
11、乙方施工过程中需使用电，不得私拉乱接，必须严格执行安全用电规定。
中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
14、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故和燃气管网、危及生产运行的或危及第三方不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生施工项目区域火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第五条施工安全保证措施本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业（包括而不限于），甲、乙双方必须采取有力措施，保证施工过程中，不发生任何安全事件、事故。
施工作业前，乙方必须将临时用电安全措施、高空作业安全措施报甲方，经甲方同意后，方可进行施工。
第六条违约责任1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的直接损失。
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的直接损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方特种人员无证上岗应承担100元/人次的违约责任。
6、乙方施工过程中，安全员未佩带袖章，乙方应承担50元/次的违约责任。
7、乙方在危险作业施工过程中，无安全员监护，乙方立即停工，并应承担200元/次的违约责任。
8、乙方人员擅自动用甲方的燃气管道设施设备，乙方按100元至500元/人次承担违约责任，产生严重后果，全由乙方承担。
9、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承担违约责任，拒不执行，按乙方违约，解除施工合同。
10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至5000元/次的违约责任。
第七条甲乙双方约定的其他事项：无第八条本合同执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第九条甲乙双方必须严格执行本合同，本合同的法律效力独立于施工合同。
第十条本合同有效期限：与施工合同同步。
第十一条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。