变电站工程劳务分包安全合同(合同示范文本)
变电站工程劳务分包安全合同
变电站工程劳务分包安全合同本合同目录一览1. 劳务分包范围及内容1.1 变电站工程的劳务分包范围1.2 分包内容的详细描述2. 安全责任及安全管理2.1 分包商的安全责任2.2 分包商的安全管理措施2.3 分包商的安全培训和资质要求3. 分包商的劳动者和材料3.1 分包商的劳动者要求3.2 分包商提供的材料和设备4. 工程进度和质量要求4.1 工程进度的规定4.2 工程质量的标准和要求5. 合同价格和支付方式5.1 合同价格的确定5.2 支付方式和支付时间的约定6. 合同的变更和解除6.1 合同变更的条件和程序6.2 合同解除的条件和后果7. 违约责任及争议解决7.1 违约责任的规定7.2 争议解决的方式和程序8. 保密条款8.1 保密信息的定义和范围8.2 保密责任的约定9. 不可抗力9.1 不可抗力的定义和范围9.2 不可抗力事件的后果处理10. 合同的生效、终止和解除10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止和解除条件11. 合同的适用法律和争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决的方式和程序12. 其他条款12.1 双方约定的其他权利和义务12.2 其他相关的约定和补充13. 附件13.1 合同附件的清单和说明14. 签字盖章14.1 双方签字盖章的页码和位置第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1 变电站工程的劳务分包范围包括但不限于：土建工程、电气安装工程、设备安装工程、调试工程、试验工程等。
1.2 分包内容具体包括但不限于：1.2.1 完成变电站工程的劳动力提供，包括工人、技术人员和管理人员等；1.2.2 提供必要的施工设备和材料；1.2.3 按照业主和总包的要求，完成变电站工程的施工、调试、试验等工作；1.2.4 负责施工现场的清洁和卫生工作。
第二条安全责任及安全管理2.1 分包商的安全责任包括但不限于：2.1.1 负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全；2.1.2 负责施工人员的安全教育和培训工作；2.1.3 负责施工现场的安全防护工作；2.1.4 对施工现场的突发事件和事故进行及时处理。
2024年变电站工程劳务分包安全合同
合同编号：_______一、工程概况1.1工程名称：_______变电站工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______二、劳务分包范围2.1乙方负责分包工程的施工准备、施工、竣工、保修等阶段的全部工作。
2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程中的所有劳务工作，并保证分包工程的质量和安全。
三、安全生产3.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度组织施工。
3.2乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，确保分包工程的安全生产。
3.3乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识。
3.4乙方应按甲方的要求，参加甲方组织的安全生产检查和事故处理。
四、质量标准4.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保分包工程的质量。
4.2乙方应接受甲方的质量检查和验收，对分包工程的质量承担责任。
五、合同价款5.1乙方向甲方报价为分包工程的总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
5.2甲方在收到乙方的工程报价后，予以确认或提出修改意见，双方协商一致后签订正式合同。
5.3乙方应在合同签订后_______天内向甲方提交履约保证金，金额为总价款的_______%。
六、合同的履行6.1乙方应按合同约定的时间和质量要求完成分包工程。
6.2甲方应按合同约定的时间和方式支付合同价款。
6.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、进场通道、水电供应等。
七、违约责任7.1乙方未按约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为总价款的_______%。
7.2甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的_______%。
八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变电站工程劳务分包安全合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX变电站工程劳务分包安全合同(2024版)本合同目录一览1. 劳务分包范围与工程概况1.1 分包工程内容1.2 工程地点与工期1.3 分包工程的施工规模与技术要求2. 安全责任与要求2.1 分包单位的安全责任2.2 工程安全措施与管理制度2.3 安全事故的处理3. 分包单位资质与人员要求3.1 分包单位的资质条件3.2 分包单位的管理人员与技术人员的资质要求3.3 分包单位施工人员的要求4. 合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与支付时间4.3 价款调整的条件与方法5. 施工质量与验收5.1 施工质量标准5.2 工程验收程序与要求5.3 质量问题的处理6. 工期与进度6.1 合同工期的约定6.2 工期延误的处理6.3 工程进度的监控与协调7. 违约责任与赔偿7.1 分包单位的违约行为7.2 发包单位的违约行为7.3 违约责任的赔偿方式与金额8. 合同的变更与解除8.1 合同变更的条件与程序8.2 合同解除的条件与程序9. 争议解决与法律适用9.1 争议解决的途径9.2 适用法律法规10. 保密条款10.1 保密信息的定义与范围10.2 保密信息的保护期限与义务11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同的生效条件11.2 合同的变更程序11.3 合同的终止条件与程序12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 附件13. 合同的签订日期与地点13.1 签订日期13.2 签订地点14. 双方签署页第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1 分包工程内容1.2 工程地点与工期本工程位于____________（具体地址），乙方应按照合同约定的工期完成分包工作。
合同工期自甲方开工令发出的日期起至工程竣工验收合格日止。
1.3 分包工程的施工规模与技术要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，组织施工，确保分包工程的施工质量、安全、进度和投资控制符合甲方的要求。
变电站工程劳务分包安全合同(精选)
变电站工程劳务分包安全合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拥有变电站工程劳务分包业务，乙方具备提供劳务分包服务的能力，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经充分协商，达成如下合同：一、合同范围1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供变电站工程劳务分包服务，具体工作内容包括但不限于：变电站设备的安装、调试、运行、维护等。
1.2乙方在履行合同过程中，应严格遵守甲方的工作要求、操作规程及安全规定，确保工程质量和施工安全。
二、合同期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2.2合同期满后，如双方同意续签，应在本合同期满前一个月内签订新的合同。
三、劳务费用及支付3.1乙方为甲方提供劳务分包服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付劳务费用。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并提出合理建议。
4.2甲方应向乙方提供必要的工作条件，包括但不限于：施工场地、设备、材料等。
4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付劳务费用。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供必要的工作条件，包括但不限于：施工场地、设备、材料等。
5.2乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务分包服务，确保工程质量和施工安全。
5.3乙方应自行承担履行合同过程中发生的费用，包括但不限于：差旅费、住宿费、交通费等。
六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2乙方在履行合同过程中，如发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、附件8.1本合同附件包括但不限于：双方签订的《变电站工程劳务分包安全协议》、《变电站工程劳务分包工作说明书》等。
变电所劳务分包合同范本
【标题】：变电所劳务分包合同范本【甲方】：【乙方】：【签订日期】：【正文】：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：二、合同主体2.1 甲方：2.2 乙方：三、合同范围及方式3.1 乙方承担本合同约定的全部劳务作业，包括但不限于变电所的土建、安装、调试等工程。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成变电所劳务作业，并保证作业质量符合相关法律法规及行业标准。
四、合同价格及支付4.1 双方经协商一致，确定变电所劳务分包价为人民币【】元整（大写：【】元整）。
4.2 甲方应按照约定的进度，向乙方支付劳务分包价。
具体支付方式如下：（1）合同签订后【】日内，甲方支付乙方劳务分包价的【】%；（2）工程进度达到【】%后，甲方支付乙方劳务分包价的【】%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方劳务分包价的【】%。
五、工期及质量5.1 乙方应保证按照约定的工期完成变电所劳务作业。
5.2 乙方应保证变电所劳务作业的质量，确保工程验收合格。
六、安全责任6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工安全。
6.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故承担责任。
七、违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定工期完成劳务作业的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：【签订日期】：以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
变电站工程劳务分包安全合同5篇
变电站工程劳务分包安全合同5篇篇1变电站工程劳务分包安全合同为了确保变电站工程的施工过程安全可靠，保障施工人员的生命和财产安全，变电站工程劳务分包安全合同应该被认真制定和执行。
本合同的签订，不仅有助于规范各方的行为，提高安全管理水平，还可以明确各方的责任与义务，防范潜在风险，确保施工工作的顺利进行。
一、合同主体甲方（承包方）：___________（具体公司名称）乙方（劳务分包方）：___________（具体公司名称）二、合同内容1. 工程名称：___________（变电站工程名称）2. 工程地点：___________（变电站所在地）3. 工程内容：___________（变电站的具体施工内容）4. 施工期限：___________（变电站工程的施工周期）5. 项目负责人及联系方式：___________（甲方和乙方各指定一名项目负责人）6. 安全管理要求：遵守国家有关安全生产法律法规，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全。
7. 安全培训：甲方应向乙方提供必要的安全生产培训，乙方必须确保施工人员持证上岗。
8. 安全防护设施：双方应共同配备必要的安全帽、安全绳等安全防护设施，并进行定期检查和维护。
9. 安全检查：甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，并要求乙方立即整改存在的安全隐患。
10. 安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即报告相关部门，并配合进行调查处理。
11. 违约责任：如有一方违约，应承担相应的法律责任，赔偿因此造成的损失。
12. 合同争议：因合同履行发生争议，双方应友好协商解决，如不能协商解决，应提交仲裁部门处理。
13. 合同变更：如有需要，双方可以协商变更合同内容，但须经双方书面确认。
14. 合同解除：如因特殊原因需要解除合同，应提前书面通知对方，并进行协商解决。
15. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
以上为变电站工程劳务分包安全合同的基本内容，双方在签署合同时应谨慎对待，认真履行合同约定，共同维护施工现场的安全与稳定，确保工程顺利完工。
变电站安装劳务分包合同
甲方（以下简称“发包方”）：[甲方名称]乙方（以下简称“承包方”）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就变电站安装工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程合同编号：[工程合同编号]5.工程工期：自[开始日期]至[结束日期]。
二、劳务分包范围1.乙方负责变电站安装工程的劳务分包工作，包括但不限于以下内容：（1）变电站设备基础施工、接地施工；（2）电气设备安装、调试；（3）电缆敷设、接线；（4）二次系统施工；（5）其他相关劳务工作。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计要求，确保工程质量、安全、进度满足合同约定。
三、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同价款]元。
2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证件及施工组织设计，甲方支付合同价款的[比例]%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的[比例]%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的[比例]%；（4）工程保修期满，甲方支付合同价款的[比例]%。
四、工程质量及安全1.乙方应严格按照国家有关法律法规、施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
2.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强安全教育，确保施工安全。
3.如因乙方原因导致工程质量不合格或安全事故发生，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
变电站工程劳务分包安全合同5篇
变电站工程劳务分包安全合同5篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲乙双方共同合作进行变电站工程建设，为保障工程顺利进行，明确双方的安全责任与义务，预防安全事故的发生，特签订本合同。
一、合同目的甲乙双方通过签订本合同，明确劳务分包过程中的安全责任、风险承担及应急处理措施等事项，确保变电站工程劳务分包工作安全、有序进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________变电站工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：变电站建设及相关配套设施。
三、分包范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供变电站工程建设所需的劳务服务。
2. 分包内容包括但不限于设备安装、调试、试验、验收等工作。
四、安全责任划分1. 甲方责任：（1）负责整个工程的安全管理，制定并落实安全规章制度。
（2）对乙方进行安全教育培训，提高乙方的安全意识。
（3）提供必要的安全设施及防护用品。
（4）对乙方的安全生产工作进行检查和监督。
2. 乙方责任：（1）严格遵守甲方的安全规章制度，执行安全操作规程。
（2）加强劳务人员的安全教育培训，确保人员具备必要的安全知识和技能。
（3）合理使用甲方提供的安全设施及防护用品。
（4）制定并实施本队伍的安全生产管理规定，开展安全检查与隐患排查。
（5）及时报告安全事故，并配合甲方进行事故调查处理。
五、安全生产要求及措施1. 甲乙双方应共同制定变电站工程的安全施工方案，确保工程安全。
2. 乙方应按照安全生产要求，合理安排施工时间，确保工期与质量。
3. 甲方应提供符合安全标准的施工环境及设施，乙方应妥善使用。
4. 甲乙双方应建立安全生产联席会议制度，定期交流安全生产情况，及时解决问题。
5. 对于施工现场的临时用电、高处作业、吊装作业等危险作业，甲乙双方应制定专项安全措施，确保施工安全。
六、事故应急处理1. 甲乙双方应制定应急预案，明确应急处理流程、责任人及联系方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(合同范本)姓 名：____________________单 位：____________________日 期：____________________编号：YW-HT-005956变电站工程劳务分包安全合同(合同示范文本)Safety contract for labor subcontracting of substation project变电站工程劳务分包安全合同(合同示范文本)发包单位：___________________以下简称甲方承包单位：___________________以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1．工程项目名称：_____________2．工程地址：_________________3．承包范围：_________________4．承包形式：_________________5．工程合同编号：_____________6．工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、协议内容1．安全文明施工目标1）不发生轻伤及以上人身事故，未遂事故在______起以下。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响事件。
3）不出现违章指挥、不强令冒险作业；4）不发生人为责任重要设备损坏事故和施工原因造成的一般停电事故；5）不发生信息安全事件；6）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2．本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：1）《中华人民共和国安全生产法》2）国务院《建设工程安全生产管理条例》3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4）国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）5）国家部委办相关安全的规定6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》7）国家电网公司《电力安全工作规程》8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程9）建设工程所属的地方安全、环境法规10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3．甲乙双方的安全文明施工权利和义务1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4）施工期间，甲方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员______人。
5）按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4．甲方的安全文明施工权利和义务1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。
临近带电设备作业，落实专人监护。
5）向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。
对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7）建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
8）危险性较大的______施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9）督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
10）在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
11）在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。
督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12）进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
13）对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。
14）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行SF6 气体的采购、储存、使用和回收处理的安全管理办法和措施。
15）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
16）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
17）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
18）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
19）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
20）监督乙方统一着装作业。
5．乙方的安全文明施工权利和义务1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
4）执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。
5）参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生产问题。
6）在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。
7）对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
8）严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
9）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。
10）在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
11）每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。
12）督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
13）严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。
14）对危险性较大的______作业项目，落实甲方编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。
15）按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。
16）落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。
17）落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。
18）制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。
19）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。
20）高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。
21）严格按照甲方的施工方案、作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。
22）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
23）在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠的接地与防护措施。
24）施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。
25）在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。