劳务工程分包合同0001
工程施工劳务分包合同(3篇)
第1篇甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲方需要将其项目中的劳务分包给乙方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：________________________5. 工程合同总价：________________________二、劳务分包内容1. 乙方负责甲方工程项目的劳务施工，包括但不限于：________________________2. 乙方按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程劳务施工任务。
三、合同工期1. 本合同工期自合同签订之日起至________________________止。
2. 乙方应按照甲方的要求，在合同工期范围内完成工程劳务施工任务。
四、工程进度款支付1. 甲方按照以下进度支付工程劳务款：（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明材料，甲方支付合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付合同总额的30%；（3）工程进度达到合同约定节点，甲方支付合同总额的50%；（4）工程完工验收合格后，甲方支付合同总额的10%；（5）甲方在合同履行过程中，如因乙方原因导致工程进度滞后，甲方有权扣除相应款项。
2. 甲方支付工程劳务款的时间：________________________五、工程验收1. 乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后________________________内组织验收。
3. 工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程劳务款。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程劳务施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因此遭受的损失；（3）终止合同，并要求乙方承担相应的责任。
工程施工劳务分包合同五篇模板(通用版)
工程施工劳务分包合同五篇模板（通用版）第一篇：合同前言1.1 合同背景甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于甲方为实施某项工程施工项目，经双方友好协商，甲方向乙方提供工程施工劳务分包服务，特订立本合同，以共同遵守。
1.2 合同目的确保工程施工项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，共同完成工程施工任务。
第二篇：合同条款2.1 定义与解释1. 雇主：指本合同中委托乙方进行工程施工劳务分包的甲方。
2. 分包商：指本合同中接受雇主委托，承担工程施工劳务分包任务的乙方。
3. 工程施工：指本合同约定的，由分包商在雇主监督下进行的施工作业。
4. 劳务分包：指分包商按照甲方的要求，提供相应的施工人员、施工设备和施工技术，完成施工任务。
2.2 劳务分包内容1. 分包商应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，完成施工任务。
2. 分包商应提供与施工任务相应的施工设备和施工技术。
3. 分包商应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
2.3 劳务分包费用1. 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务分包费用。
2. 劳务分包费用的支付方式、支付时间等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.4 施工期限1. 分包商应按照甲方的要求，完成施工任务。
2. 施工期限的计算、延长等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.5 质量保证1. 分包商应对施工质量负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工过程中出现质量问题，分包商应承担相应责任。
2.6 安全生产1. 分包商应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
第三篇：合同的履行与监督3.1 施工准备1. 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件等。
2. 乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作。
3.2 施工过程管理1. 甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面符合要求。
工程劳务分包合同范文(4篇)
工程劳务分包合同范文发包方（甲方）____项目部承包方（乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：____2、工程地点：____3、承包范围：____项目模板工程二、承包方式、取费标准：1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。
3、合同单价（1）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。
（2）模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000㎡）木枋（400m3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）》为___元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。
包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等），机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
（3）计时工如发生时单价为___元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的___%.（4）本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。
5、工作内容：a.测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。
工程劳务分包合同样本5篇
工程劳务分包合同样本5篇篇1工程劳务分包合同样本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方自愿遵循平等、自愿、公平的原则共同签订本合同，共同约定如下：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方对以下项目进行劳务分包服务：项目名称：（项目名称）项目地点：（项目地点）工程内容：（工程内容）工程期限：（工程期限）1.2 本合同签订日期为（签订日期），工程开始日期为（工程开始日期），工程完工日期为（工程完工日期）。
第二条劳务分包内容2.1 乙方应按照甲方提供的项目要求和规范，承担分包工程的全部或部分劳务工作。
包括但不限于人力资源、施工设备、建筑材料等。
2.2 乙方应保证分包工程的施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，确保工程进度及施工安全。
第三条业务保密3.1 甲乙双方应对在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等进行保密，不得向第三方泄露。
3.2 若因乙方违反保密条款而给甲方造成损失，乙方应承担相应的法律责任。
第四条合同价款及支付方式4.1 本合同项目总价款为（总价款），甲方应按照工程进度及验收情况将付款分期支付给乙方。
4.2 乙方应在签订合同后的（付款周期）内向甲方提供开具发票的劳务费用清单，开具的发票应符合国家相关税务规定。
第五条违约责任5.1 若因方一方未能履行合同规定的义务，给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行合同义务的，应当及时通知对方，并共同商讨解决方案。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，应当通过友好协商解决。
若协商不成，应提交甲方所在地人民法院解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收之日终止。
7.2 未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为工程劳务分包合同样本，甲乙双方应在签订前仔细阅读并确认各项条款内容，确保双方权益。
工程劳务分包合同范本4篇
工程劳务分包合同范本4篇篇1工程劳务分包合同范本甲方：（委托方全称）联系地址：电话：邮编：乙方：（承包方全称）联系地址：电话：邮编：一、合同名称本合同名称为《工程劳务分包合同》。
二、合同背景甲方为一家工程公司，现需要委托乙方进行部分工程项目的劳务分包，双方就具体的分包工程项目、分包的工作内容、工程质量和安全要求、工程进度、合同报酬等事项达成以下协议。
三、分包范围1. 乙方同意接受甲方的委托，承包以下工程项目的劳务分包：（详细列出分包项目名称、项目内容、工程范围、工作量等）2. 乙方承诺按照国家有关法律法规及工程技术标准的要求，完成分包工程，并保证工程质量、安全和进度。
四、分包报酬1. 乙方完成分包工程后，甲方将按照双方约定的报酬标准支付分包款项，具体金额为（具体金额）。
2. 分包款项的支付方式为（一次性支付/分期支付等），具体支付时间为（支付时间安排）。
五、工程质量和安全1. 乙方承诺严格按照工程技术标准和规范要求，确保分包工程的质量；如出现质量问题，乙方将承担相应责任。
2. 乙方必须遵守工程安全规定，做好安全生产，确保工人人身安全和工程施工安全。
六、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程进度，按时、保质、保量地完成分包工程，如有延误，乙方应负相应责任。
2. 如遇特殊情况，需延期完成分包工程的，乙方应提前向甲方报备，并取得甲方同意。
七、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致无法继续履行合同的，应承担相应的违约责任。
2. 在本合同有效期内，如因不可抗力因素导致双方无法履行合同的，应协商解决。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章后生效，合同期限自（开始日期）至（结束日期）止。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等的法律效力。
3. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为《工程劳务分包合同》范本，具体合同内容有可能因双方需求而发生变动，请在实际签订合同时，根据具体情况进行详细调整。
工程施工分包劳务合同范本(推荐10篇)
工程施工分包劳务合同范本（推荐10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工分包劳务合同范本（推荐10篇）劳务分包是指建设单位或专业分包人将其承担的劳务工作转包给有资质的劳务分包人进行的行为。
工程劳务分包合同书范本8篇
工程劳务分包合同书范本8篇第1篇示例：工程劳务分包合同书范本甲方（委托方）：（公司名称）乙方（承包方）：（公司名称）甲、乙双方经友好协商，就甲方将工程劳务分包给乙方，由乙方承担相关工程劳务的责任和义务，达成如下合同：一、工程内容及标的1.1 甲方委托乙方进行（工程名称），具体包括（工程内容），地点为（工程地点）。
1.2 工程标的为（具体标的），责任范围包括（详细责任范围），按照双方协商的进度和质量要求进行施工。
二、工程期限2.1 工程的开工日期为（具体日期），完工日期为（具体日期）。
2.2 如因不可抗力或其他不可预见的情形致使工程期限无法按照约定完成，双方应当协商解决，并按照实际情况调整工程期限。
三、工程报酬3.1 甲方应向乙方支付的工程报酬为（具体金额），支付方式为（支付方式），具体支付时间为（具体时间）。
3.2 如因乙方原因导致工程质量未达到要求，甲方有权扣除相应的工程报酬。
四、质量保证和工程风险4.1 乙方在承包工程过程中，应当保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，并承担相应的质量责任。
五、安全生产和劳务保障5.1 乙方在施工过程中，应当加强安全生产管理，严格执行国家相关规定，保障施工人员的安全。
5.2 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应当承担相应的责任，并赔偿相应的损失。
5.3 乙方应当依法保障施工人员的劳务权益，确保劳务合法、安全。
六、合同变更和解除6.1 如需变更合同条款，双方应当通过协商一致并签订书面变更协议，方可生效。
6.2 如因特殊原因需要解除合同，需提前（具体天数）书面通知对方，并经双方协商解除。
七、违约责任7.1 如因甲方原因未按时支付工程报酬，甲方应当承担相应的违约责任。
八、争议解决8.1 因合同履行过程中发生的任何争议，双方应当协商解决。
协商不成的，应提交至（具体仲裁机构）进行仲裁。
九、其他事项9.1 本合同未尽事宜，可由双方协商并签订补充协议。
9.2 本合同的附件为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
工程劳务分包合同范本（通用9篇）
工程劳务分包合同工程劳务分包合同范本（通用9篇）随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的工程劳务分包合同范本，希望对大家有所帮助。
工程劳务分包合同篇1承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况1、总包工程名称：2、总包工程地点：3、总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围（一）分包合同范围：_________________________________________________；（二）劳务分包作业范围及内容：1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
三、劳务分包作业期限1、计划开始日期：______年___月___日；2、计划完工日期：______年___月___日；3、作业总日历天数为：______天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。
六、劳务分包人资质1、资质证书编号：_________________________________；2、资质专业及等级：_______________________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______ ________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
劳务工程分包合同0001
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设工程劳务分包合同
发包人:
承包人:
2019年8月17日
建设工程劳务分包合同
发包人：（下称甲方）承包人：（下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作内容
工程名称：XXXX高层住宅楼网点及车库工程
工程地点：xxxx社区_________________________
分包范围：1、包施工图范围内除安装工程外全部工作及工序内容（扫地出门，甲方不再追加任何费用，乙方必须完成建设单位竣工验收前室内外竣工活理所有工作项目）。
2、包除甲供主材外的全部二级配电以下全部机具、设备、模板材及辅助材料（含
心结构防冻、养护覆盖物，含室内外安全防护搭设及其架体费刷挂网费用）。
3、包项目内所有文明施工、技术、税金（9%）、劳务管理及其劳务挂靠企业挂靠费、材料装卸车、保管等一切工作内容均含在分包单价中，不再追加任何费用
4、包施工现场所有文明施工过程保洁活扫、租赁物品维修与码垛、装卸车及回送后码垛、平立网活理与入库等工作项。
5、甲方仅承担大型机械、脚手架管、扣件、顶丝、垫板、脚手架板、搅拌机、泵送设备、临时设施搭建（底座及其内部装修由乙方承担）等项目费用。
6、包除上述规定范围以外的项目产生的劳务费用由甲方据实承担并结算给乙方。
7、包乙方分包范围内大型机械底座施工，场地内所有底座施工、机械及场地与配箱防护棚制作人工费。
8、各分部人工费分项综合单价为本节上述分包范围所有工作项的综合单价。
在本
综合单价的项目不再计取任何费用，未包含在珠合单价的项目允许在合同夕卜以补充条款。