预算结算书模板
工程造价预决算合同范本
工程造价预决算合同范本合同编号：______________甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方就_______________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成合作意向，现依据相关法律法规，经友好协商，订立本合同，以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确工程项目的造价预算与结算的相关条款，确保工程质量、控制成本，并为双方提供明确的经济责任界定。
二、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程内容：_________________三、工程造价预算1. 乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术要求，编制详细的工程预算书。
2. 工程预算应包括直接费用、间接费用、利润及税金等所有相关费用。
3. 工程预算应在合同签订后的___个工作日内完成，并提交甲方审核。
四、工程造价审核1. 甲方应在收到工程预算书后的___个工作日内完成审核，并提出书面意见。
2. 如甲方对预算有异议，双方应协商解决；如协商不成，可委托第三方进行审定。
五、工程造价调整1. 如遇设计变更、市场价格波动等情形，导致原预算无法执行时，应及时调整工程预算。
2. 调整后的工程造价应经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。
六、工程结算1. 工程竣工后，乙方应根据实际完成的工程量编制工程结算书。
2. 工程结算书应详细列出各项费用的实际发生额，并提供相应的证明材料。
3. 甲方应在收到工程结算书后的___个工作日内完成审核，并与乙方办理结算手续。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
八、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。
通信概预算451定额结算书-连接板-传输线路_结算
建设项目名称:阳江移动网络深茂高铁隧道及站台覆盖2批项目传输光缆安装工程
施工单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
建设单位名称: 中国铁塔股份有限公司广东省分公司
序号
费用名称
依据和计算方法
合计(元)
序号
费用名称
Ⅰ
Ⅱ
建安工程费（含税价）
建安工程费（除税价）
一 直接费
(一) 直接工程费
18580.57 10246.84
8668.29 1274.39
304.15 8333.73 6083.01 8327.64
设计负责人: 宁元辉
审核人: 郑杰
编制人:查双全
编制日期:2019年6月3日
人工费×5%
人工费×5%
Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
100893.41 7 夜间施工增加费
92565.77 8 冬雨季施工增加费
67902.19 9 生产工具用具使用费
54476.46 10 施工用水电蒸汽费
30415.07 11 特殊地区施工增加费
25610.10 12 已完工程及设备保护费
4804.97 13 运土费
1520.75 四 销项税额
1520.75
表格编号： TXL-GCF
第2页
依据和计算方法
合计(元)
Ⅲ 人工费×2.5% 人工费×2.5% 人工费×1.5% 按规定
Ⅳ 760.38 760.38 456.23
人工费×2% 按要求 174×10×2
608.30 3480.00
（一）＋（二） 1.＋2.＋3.＋4. 按规定 人工费×28.5% 人工费×4.19% 人工费×1.00% 人工费×27.4% 人工费×20% (一＋二＋三－主要材料费)×9%＋ 所有材料销项税额
工程预结算合同(优秀模板3套)
工程预结算合同（优秀模板3套）工程预结算合同套1甲方：_________________乙方：_________________甲方将工程承包给乙方做工程预结算(含报进度)。
为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。
甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。
一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程预结算(含报进度)。
1、工程按总承包合同的所有内容(含土建、含管道安装、设备安装等)。
2、建筑面积：_________________�O。
实际建筑面积详见施工图纸。
3、工程工期：_________________按合同约定工期为天。
4、工程合同价暂定为：_________________按合同价约定为元。
(以竣工结算价为准)。
5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按土建工程结算总造价的千分之计算。
其费用为：_________________竣工结算价_____/1000。
其他工程(管道、设备安装等)结算总造价的千分之计算，其费用为：_________________竣工结算价_____/1000。
本费用包含与预结算相关的所有费用，其他任何费用不再另计;二、甲方的职责：_________________1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。
2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。
业主、监理、施工单位共同确认的验收资料记录。
3、甲方需在每月的日支付乙方咨询费用万元至该工程预结算费用的%，余下%将在工程竣工结算和业主确认总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。
三、乙方的职责：1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。
预算书结算书++
预算书结算书一套完整的造价计算书（附公式）及建筑工程建筑面积计算规则平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平.1、平整场地计算规则（1）清单规则：按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
（2）定额规则：按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
2、平整场地计算方法（1）清单规则的平整场地面积：清单规则的平整场地面积＝首层建筑面积（2）定额规则的平整场地面积：定额规则的平整场地面积＝首层建筑面积3、注意事项（1）、有的地区定额规则的平整场地面积：按外墙外皮线外放2米计算。
计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算，然后与底层建筑面积合并计算；或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积”与底层建筑面积合并计算。
这样的话计算时会出现如下难点：①、划分块比较麻烦，弧线部分不好处理，容易出现误差。
②、2米的中心线计算起来较麻烦，不好计算。
③、外放2米后可能出现重叠部分，到底应该扣除多少不好计算。
（2）、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量，每边外放的长度不一样。
大开挖土方1、开挖土方计算规则（1）、清单规则：挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。
（2）、定额规则：人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。
槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽，槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面，如有排水沟者应算至排水沟外边线。
排水沟的体积应纳入总土方量内。
当需要放坡时，应将放坡的土方量合并于总土方量中。
2、开挖土方计算方法（1）、清单规则：①、计算挖土方底面积：方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。
外墙外边线到垫层外边线的面积计算（按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。
）方法二、分块计算垫层外边线的面积（同分块计算建筑面积）。
②、计算挖土方的体积：土方体积＝挖土方的底面积*挖土深度。
预算结算书模板
预算结算书模板[公司名称][公司地址][联系电话][邮箱地址][日期]预算结算书亲爱的客户：感谢您选择我们的服务。
根据您提供的信息和要求，我们为您制定了如下的预算结算书：项目名称：__________________项目编号：__________________结算期间：__________________客户名称：__________________客户联系方式：__________________费用明细：项目名称费用类型金额（人民币）备注__________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ __________________汇总：总费用：__________________ 人民币请注意，以上费用仅限于[结算期间]内提供的服务。
结算书模板三篇
结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。
依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5鸠内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。
如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。
、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的 5.25%计算。
（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。
（3）预算包干费按2%+取；（4）暂列金额按分部分项10%+取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。
三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。
人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。
工程结算申请表写）施工单位申请理由¥ 10527029.19 元。
监理单位意见单位工程费汇总表工程名称：工程结算书工程名称：_____________________建设单位：________________________________ 施工单位：工程造价：_________________________________________ 大写：_________________________工程量变更签证单承包人：合同编号：N0 001承包人：项目经理：日期：年月日监理机构意见：监理机构：总监工程师：日期：年月日说明：一式六份报监理机构。
工程预结算书
工程预 (结) 算书工程名称：建设单位：工程造价：施工单位：建筑面积：编制单位：单方造价：审核单位：编制日期：编制人：编制人证号：审核人：审核人证号：封—1总说明表—01结算审核汇总表表—01-1建设项目（预算）汇总表表—02单项工程（预算）汇总表单位工程（预算）汇总表表—04建设项目（结算）汇总表表—05单项工程（结算）汇总表表—06单位工程（结算）汇总表表—07分部分项工程和单价措施项目费用表表—08总价措施费用表表—09其他项目计价表表—10暂列金额明细表表—10—1材料（工程设备）暂估单价及调整表确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表—10—2专业工程暂估价及结算价表表—10—3计日工表2 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表—10—4总承包服务费计价表注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表—10—5索赔与现场签证计价汇总表表—10—6费用索赔申请（核准）表2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
3.索赔为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表—10—7现场签证表2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
3.现场签证为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表—10—8其他项目计价结算表表—11税前项目费表表—12规费、增值税汇总表工程计量申请（核准）表表-14预付款支付申请（核准）表注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
表-15进度款支付申请（核准）表注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程结算书模板
工程结算书模板一、工程基本情况。
本工程为XX工程，位于XX地，项目总投资XX万元，建设内容为XX，工程施工单位为XX公司，监理单位为XX公司，设计单位为XX院。
工程施工期为XX年，竣工日期为XX年XX月XX日。
二、工程结算依据。
本工程结算依据包括国家相关法律法规、工程合同、工程设计文件、工程变更通知单、工程竣工验收文件、工程工程量清单、工程计量单、工程变更签证、工程暂定金支付通知书等。
三、工程结算范围。
本工程结算范围包括土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水及供暖通风空调工程、电气工程、园林绿化工程等。
四、工程结算方式。
本工程结算采用按合同单价计价的方式进行，结算单价为XX元/平方米/立方米/米/套/台/根/个/次等。
五、工程结算程序。
1. 编制工程结算预算。
根据工程合同和设计文件，编制工程结算预算，包括工程工程量清单、工程计量单、工程变更签证、工程暂定金支付通知书等。
2. 工程计量。
施工单位按照设计文件和工程合同要求，对工程进行计量，编制工程计量单。
监理单位对施工单位提交的工程计量单进行审核，编制工程结算书，包括工程结算表、工程结算计算书、工程结算说明书等。
4. 工程结算审定。
监理单位对编制的工程结算书进行审定，形成最终的工程结算文件。
六、工程结算内容。
1. 工程结算表。
工程结算表包括工程名称、工程编号、工程位置、建设单位、施工单位、监理单位、结算时间、结算依据、结算范围、结算方式等内容。
2. 工程结算计算书。
工程结算计算书包括工程工程量清单、工程计量单、工程变更签证、工程暂定金支付通知书等内容，对工程结算金额进行详细计算。
3. 工程结算说明书。
工程结算说明书对工程结算过程中的争议、变更、索赔等情况进行说明，保证工程结算的合理性和公正性。
七、工程结算结果。
经过以上程序，本工程结算结果为XX万元，其中主体结构工程XX万元，建筑装饰工程XX万元，给排水及供暖通风空调工程XX万元，电气工程XX万元，园林绿化工程XX万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目名称：武汉启瑞药业园区建筑室外涂料饰面装饰工程造价咨询成果文件名称：建设工程造价审核报告书
项目编号：2015176
造价咨询单位负责人：
造价咨询单位技术总负责人：
项目负责人：
项目专业造价工程师：
项目专业造价员：
本成果文件签发人：
日期：2015年12月5日
造价咨询单位名称：武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司造价咨询单位资质等级：甲级
资质证书编号：甲001342002461
建设工程造价咨询报告书
武瑞咨字]2015] 176号
关于武汉启瑞药业园区建筑室外涂料饰面装饰工程造价
咨询报告
荆门中建三局房地产开发有限公司：
受贵单位咨询委托，对中建•荆南熙园一期土石方工程结算进行审核。
我公司遵循客观、公正、公平的原则，依法维护建设、施工单位的合法权益，如实确定建设工程造价。
参与本次咨询工作的造价工程郑重声明：
1.我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分
析、意见和结论；
3.建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅依据《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责，对合同范围外的材
价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任；
4.我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
造价工程师（签章）：执业资格证号：
执业资格证号:
一、建设单位名称：荆门中建三局房地产开发有限公司
二、施工单位名称：荆门市建筑工程总公司
三、建设工程名称：中建•荆南熙园一期土石方工程
四、建设时间：2013年7月至2015年6月
五、建设规模：5109004.52元（大写：伍佰壹拾万玖仟零肆元伍角贰分）
六、建设地点：荆门市掇市区渠洞路3号
七、审核责任：我们的责任是按照《湖北省建设工程造价咨询执业准则（试行）》的要求，对该结算书发表审核意见并出具审核报告；被审核单位的责任是合理编制结算书，保证结算书及相关资料的真实性、合法性和完整性。
八、编制依据：
1、施工图纸、竣工图纸、工程施工合同、工程指令单、结算编制
书、约谈记录、现场勘踏等。
2、2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》。
3、2008年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》。
4、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》。
5、材料价格：合同和签证约定。
九、审核方法：我们根据贵单位提供的工程结算及其相关资料，结合
省（市）造价咨询管理部门颁发的相关文件和定额，对工程量计
算、定额选用、费用标准、材料数量、市场价差等进行了认真仔细的审
核，并实施了现场勘测、取证等我们认为必要的审核程序。
十、审核作业日期：2015年8月15日至2015年10月28日
十^一、咨询说明：本工程结算审核内容包含一期3#娄、7#楼、
8#楼、9#楼、洋房区域、及大地下室的土方工程、石方工程、回填土工程及工程指令单的审核。
十二、咨询结论：根据我们的核定，本工程项目送审结算金额为5109004.52元（大写：伍佰壹拾万玖仟零肆元伍角贰分），核定金额为4576614.29元（大写：肆佰伍拾柒万陆仟陆佰壹拾肆元贰角玖分）：核减金额为532390.23元（大写：伍拾叁万贰仟叁佰玖拾元贰角叁分）。
以上结果，已经建设单位和施工单位共同签字确认！
项目负责人（签章）：
造价工程师执业资格证号：
造价工程师执业资格证号：
造价工程师执业资格证号：
造价员执业资格证号：
造价员执业资格证号：
武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司。